2024年建设工程承包合同样本（2篇）

第3页共3页2024年建设工程承包合同样本承包方：_____（以下称乙方）甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。1.工程名称：_____2.工程地点：_____3.工程面积（包括土建工程、水暖工程、电器工程）：共计____平方米。4.承包内容：_____5.建筑安装工程造价：共计人民币____元。6.工程价款和费用的结算依据和付款办法：_____7.工程开工日期：____年____月____日8.工程竣工日期：____年____月____日9.工程质量：以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。10.甲方主要义务：_____11.乙方主要义务：_____12.违约责任（1）甲方因自己原因延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额____‰计算违约金。（2）乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价____‰计算违约金。（3）甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，乙方可以请求顺延工程日期，还可以请求赔偿停工、窝工等损失。（4）工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责免费修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。（5）因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。13.本合同附件：共____份。14.合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。15.本合同正本两份，双方各执一份。副本15份，承包方7份，发包方7份，由发包方送建设银行一份。发包方（盖章）：_____承包方（盖章）：_____法定代表人（签字）：_____法定代表人（签字）：_________年____月____日____年____月____日签订地点：_____签订地点：_____2024年建设工程承包合同样本（二）建设工程承包合同甲方：（委托人名称）地址：联系人：联系电话：乙方：（承包人名称）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拟委托乙方承包相关建设工程事宜，双方本着平等协商、合作共赢的原则达成如下合同：第一条合同目的1.1甲方委托乙方负责完成以下建设工程（以下简称“工程”）：（具体描述工程范围）1.2工程预计开始日期为____年___月___日，预计完工日期为____年___月___日。第二条合同价格2.1乙方承诺按照以下款项支付工程合同价格：（具体描述合同价格项）款项金额（人民币）支付时间（具体描述款项）（具体描述金额）（具体描述支付时间）2.2乙方承诺在合同价格内承担工程的所有费用，包括但不限于材料采购、劳务费用、设备租赁等。第三条工程质量和标准3.1乙方承诺在工程过程中严格按照甲方提供的相关设计图纸和施工要求进行施工。3.2如因乙方施工过程中存在质量问题，导致工程无法按照合同约定的要求完成，乙方应承担所有调整和修复费用，并在合理的时间内完成调整和修复工作。第四条工程进度和验收4.1乙方应按照合同约定的工期合理组织施工，确保工程的按期完成。4.2工程完成后，乙方应通知甲方进行验收。甲方有权对工程进行验收，并在合理的时间内向乙方提出任何合理的修改或补救要求。第五条风险和保险5.1在工程施工过程中，乙方应采取必要的安全措施，确保施工场地和工程人员的安全。5.2如因乙方的过失导致任何人员伤亡或工程损失，乙方应承担相应的法律责任。5.3乙方应按照规定购买施工工程保险，并在保险范围内进行施工。第六条合同的变更和解除6.1如因不可抗力或其他无法预见、无法避免的原因导致工程无法按合同约定完成，双方应协商解决，并根据具体情况变更合同内容。6.2如一方违反合同约定，严重影响工程质量和进度，另一方有权解除合同并追究违约方的责任。第七条不可抗力7.1如果因战争、自然灾害（如地震、洪水等）、传染病疫情或法律法规、政府行政命令等无法预见、无法避免的原因，导致工程无法继续进行，双方不承担违约责任。第八条保密8.1本合同签订后，双方应对涉及到本合同的商业秘密、技术秘密和合同内容等保密，并在合同解除或终止后继续承担保密义务。第九条争议解决9.1本合同的履行、解释和争议的解决均适用中华人民共和国法律。9.2因本合同引起的争议双方应通过友好协商解决，协商不成的，可以依法向人民法院起诉解决。第十条合同的生效与解除10.1本合同经甲乙双方盖章签字后生效，并自____年___月___日起生效。合同有效期为工程竣工并经验收合格之日起。10.2本合同的解除或终止应由双方协商一致，并书面确认。第十一条其他事项11.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。11.2本合同的附件为合同的组成部分，并与本合同具有同等法律效力。（以下为合同附件，具体内容请根据实际情况填写）甲方（委托人）：乙方（承