冷库建设工程施工合同的范本

冷库建设工程施工合同的范本合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：一、工程概况1.1项目名称：_____________________1.2项目地点：_____________________1.3项目规模：_____________________1.4项目内容：包括但不限于冷库土建工程、安装工程、装修工程、配套工程等。二、合同价格2.1本合同项目总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价格包括但不限于施工图纸及技术说明书中规定的所有工程内容的人工费、材料费、设备费、管理费、税费等。2.3合同价格采取固定价格方式，合同签订后，除双方另有约定外，不得因任何因素导致价格变动。三、合同工期3.1合同约定的工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。3.2承包商应按合同约定的工期完成所有施工任务。如因乙方原因导致工期延误，甲方有权按合同约定向乙方追偿。四、质量标准4.1工程质量应符合国家及行业现行质量标准、规范及甲方的要求。4.2工程质量验收合格后，乙方应按合同约定承担一定期限的质保责任。五、付款方式及进度5.1甲方按照工程进度分阶段支付合同价款。具体付款比例和时间由双方在专用条款中约定。5.2付款方式为银行转账，账户信息如下：户名：_____________________账号：_____________________开户行：_____________________5.3乙方开具等额的正规发票，甲方按约定时间支付相应款项。六、违约责任6.1双方应严格履行合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2违约金计算方式为：违约金额×违约天数×日违约金率。日违约金率按合同总价款的千分之一计算。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1双方应遵守国家法律法规，不得违法经营。8.2双方应共同维护项目的合法权益，未经对方同意，不得将合同项下的权利义务转让给第三方。8.3合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格且质保期满之日终止。8.4本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.施工图纸及技术说明书2.工程量清单3.质量标准及验收规范4.付款凭证5.进度报告6.变更协议7.验收报告8.质保协议二、违约行为及认定：1.工期延误：未经甲方同意，乙方未按合同约定的工期完成施工任务。2.工程质量不符合约定：乙方完成的工程质量未达到合同约定的质量标准。3.付款违约：甲方未按合同约定时间支付相应款项。4.擅自转让合同权利义务：未经对方同意，乙方将合同项下的权利义务转让给第三方。5.违法经营：双方在履行合同过程中，违反国家法律法规。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同约定的冷库建设工程的业主。2.乙方：指承担冷库建设工程施工任务的承包商。3.工期：指合同约定的完成所有施工任务的时间。4.质量标准：指国家及行业现行质量标准、规范及甲方的要求。5.违约金：指一方违约时，向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：提前制定详细的施工计划，并严格执行，确保按时完成工程。如遇不可抗力因素导致工期延误，及时与甲方沟通，协商调整工期。2.工程质量问题：严格把控施工过程中的质量，定期进行质量检查。如发现质量问题，及时整改，确保工程质量符合约定。3.付款问题：按照合同约定的付款比例和时间向甲方支付款项。如甲方未按时支付，及时与甲方沟通，催收款项。4.合同转让：未经甲方同意，不得将合同项下的权利义务转让给第三方。如需转让，与甲方协商一致，并签订相关协议。5.违法经营：遵守国家法律法规，不得违法经营。如遇相关问题，及时咨询法律专业人士，