建筑单位承包经营合同合集

建筑单位承包经营合同(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。订立合同甲方：***(以下简称甲方)订立合同乙方：***(以下简称乙方)为全面推行项目管理，明确双方责任，实现与建设单位签订的《建设工程施工合同》，确保日常生产经营正常开展，经甲、乙双方共同协商，特订立以下承包合同，供双方共同执行。一、承包性质1、以施工项目工程的承包经营。2、承包方属风险性总包干承包经营，额定上交，盈亏自理。二、承包期限该项目与建设单位合同中的全部条款全部履行结束。三、上交指标按完成结算收入的**%上交(一切税费由乙方担当)。四、平安责任商定乙方施工中消失工伤事故无论大小责任均由乙方全额担当。五、其他商定1、乙方必需执行公司的各项规章制度，严格守法经营；遵照行业管部门规定，做到平安文明施工。2、乙方应全面履行甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》，全额享受和担当建设单位的奖或罚，并担当甲方与建设单位所签的合同条款中全部的责任和义务。3、乙方必需接受甲方对承建工程的质量和平安的监督和检查，甲方对乙方常规性的生产经营供应服务(技术方面的工作实行有偿服务)。4、本合同签章生效时，乙方向甲方一次性交纳约保证金在工程竣工验收合格后全部退还乙方。五、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。经双方签字后生效，工程竣工财务结算手续结清后终止。甲方(公章)：****乙方(公章)：****法定代表人(签字)：****法定代表人(签字)：********年**月**日****年**月**日建筑单位承包经营合同(第二篇)建筑单位承包经营合同合同编号：（填写编号）日期：（填写日期）甲方：（建筑单位名称）地址：（建筑单位地址）法定代表人：（法定代表人姓名）电话：（联系电话）乙方：（承包单位名称）地址：（承包单位地址）法定代表人：（法定代表人姓名）电话：（联系电话）鉴于甲乙双方均愿意通过签订本合同，共同遵守以下约定事项，达成合作意向。一方为甲方，一方为乙方，在此确认合同内容如下：一、摘要本合同旨在规定甲方将委托乙方承包经营建筑项目的相关事宜。甲方作为建筑单位，委托乙方作为承包单位进行承包经营，双方应按合同约定履行各自的责任和义务。本合同的有效期为（填写具体时间）。二、合同条款1.承包项目（详细描述具体的承包项目，包括名称、规模、施工地点、工期等信息。）2.价格与支付方式（详细描述工程费用的总额以及支付方式和时间安排等。可包括预付款、中期款和尾款的支付比例和时间要求等内容。）3.工期及延期（详细描述施工工期的约定，包括起止日期、工期延期协议的签订和费用分担等内容。）4.质量要求（详细描述施工质量的要求和标准，包括验收标准、使用材料的规范等内容。）5.合同变更和解除（详细描述双方在合同期间进行合同变更或解除的程序和要求，包括书面通知、签字盖章等等。）6.违约责任（详细描述双方违约时的责任和赔偿条款，包括违约方的赔偿责任和法律责任等内容。）7.争议解决（约定争议解决的方式和程序，如协商解决、仲裁或法院诉讼等。）三、其他条款1.附件（指明本合同关联的附属文件，如设计图纸、施工方案等。）2.生效与履行本合同经双方法定代表人签字盖章后生效，各方应按照合同内容履行各自的权利和义务。3.合同解释本合同的解释及争议解决，应适用中华人民共和国的相关法律法规。若本合同的任何条款被认定为无效，不影响其他条款的有效性。4.签署方式本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。本合同可由传真、邮件等方式进行签署，并具有同等的法律效力。甲方（建筑单位）：乙方（承包单位）：（签字）（签字）（盖章）（盖章）建筑单位承包经营合同(第三篇)建筑单位承包经营合同合同编号：[编号]甲方：（建筑单位名称）地址：（建筑单位地址）联系电话：（建筑单位联系电话）乙方：（乙方名称）地址：（乙方地址）联系电话：（乙方联系电话）鉴于甲方具备从事建筑工程承包经营的资质和能力，乙方愿意委托甲方进行建筑工程的承包经营活动，双方达成如下协议：第一条合同目的甲、乙双方根据平等自愿的原则，以诚信合作为基础，本着互相尊重和共同发展的原则，达成本合同。第二条承包范围1.甲方承诺为乙方提供建筑工程承包经营服务，包括但不限于设计、施工、物资供应等。2.乙方同意委托甲方负责相关建筑工程承包经营事项，并按照合同约定支付相应费用。第三条合同期限本合同自签署之日起生效，合同有效期为______年/月，双方可协商续签。第四条价款及支付方式1.乙方将按照甲方提供的建筑工程承包经营服务收取费用，具体标准如附件所示。2.乙方应按合同约定的费用标准及时足额支付给甲方。第五条合同变更任何一方变更本合同内容，应经双方书面协商一致，达成变更协议，并及时签署变更合同。第六条违约责任1.若一方违反本合同的内容，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、违约金等。2.因不可抗力等不可预见、不可避免的原因，致使一方无法履行合同的，双方互相谅解，可协商解决。第七条争议解决本合同在履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的仲裁机构仲裁。第八条其他约定1.本合同未尽事宜，双方可另行协商。补充协议作为