2024建筑工程合同法全文

2024建筑工程合同法全文合同编号：__________鉴于甲方为工程项目的业主，具备项目建设的相关权利和条件；乙方具备相应的建设能力和资质，愿意承担该工程项目的建设任务。为了明确双方的权利和义务，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程预算：__________第二条合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价包括但不限于：工程设计费、施工费、材料费、设备费、人工费、管理费、税金等。2.3合同价格一经确定，除非经双方协商一致，否则任何一方不得擅自变更。第三条合同工期3.1合同约定的工期为__________个月。3.2乙方应按照约定的工期完成工程。如有特殊情况导致工期延误，乙方应提前向甲方提出申请，并经甲方同意后方可延期。3.3乙方如未能按照约定的工期完成工程，应按照违约责任条款承担相应的违约责任。第四条质量标准4.1乙方应按照国家和行业的相关标准、规范和设计文件要求进行施工，确保工程质量。4.2工程验收合格标准：__________4.3乙方应承担工程质量保修责任，保修期自工程验收合格之日起计算。第五条合同的履行5.1甲方应按照约定的时间和方式支付合同价款。5.2乙方应按照约定的时间和质量要求完成工程。5.3甲方应提供乙方施工所需的相关资料和场地，并确保施工过程中的安全和顺利进行。5.4乙方应遵守国家的法律法规，严格按照施工方案和安全规程进行施工，确保施工安全。第六条违约责任6.1乙方如未能按照约定的工期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：__________。6.2乙方如未能按照约定的质量要求完成工程，应承担重新施工的费用，并支付甲方因此造成的损失。6.3甲方如未能按照约定的时间和方式支付合同价款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：__________。6.4双方因履行合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条争议解决7.1双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。7.2诉讼过程中，除争议事项外，双方应继续履行本合同的其他条款。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：

1.工程设计文件

2.施工图纸

3.工程预算书

4.乙方资质证明文件

5.施工方案和安全规程

6.工程验收标准和方法

7.保修条款及相关证明文件二、违约行为及认定：

1.乙方未按约定工期完成工程，认定为违约行为。

2.乙方未按约定质量要求完成工程，认定为违约行为。

3.甲方未按约定时间和方式支付合同价款，认定为违约行为。

4.双方未履行友好协商解决争议的义务，认定为违约行为。三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同所述工程项目的业主。

2.乙方：指承担该工程项目建设的单位或个人。

3.合同总价：指双方约定的工程项目的总价格。

4.工期：指双方约定的完成工程的时间。

5.质量标准：指国家和行业的相关标准、规范和设计文件要求。

6.违约金：指违约方应支付给对方的经济赔偿。

7.滞纳金：指未按约定时间支付价款的一方应支付给对方的违约金。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度滞后：及时沟通，调整施工计划，增派施工人员，确保工程按期完成。

2.质量问题：严格按照设计文件和规范要求施工，加强质量监督，发现问题及时整改。

3.付款问题：双方明确付款时间节点，甲方按时支付合同价款，乙方按约定提供进度报告。

4.争议解决：通过友好协商解决，协商不成时，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：

1.适用于各类建筑工程项目的施工合同。

2.适用于工程设计