2024建筑工程承包合同协议书模板

2024建筑工程承包合同协议书模板合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（全称）地址：法定代表人：联系电话：鉴于：1.甲方为工程项目的业主，拥有该工程项目的设计文件、施工图纸及相关技术资料；2.乙方具备相应的资质，具备承担该工程项目的施工能力；3.双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，同意签订本合同，共同完成该工程项目。第一条工程概况1.1工程名称：（项目名称）1.2工程地点：（项目地址）1.3工程规模：（项目规模）1.4工程内容：（项目内容）1.5工程总价：（项目总价）第二条合同主体2.1甲方：指（甲方全称），为本项目的业主，负责项目的投资、组织、协调和监督。2.2乙方：指（乙方全称），为具有相应资质的施工单位，负责本项目的施工。第三条合同价格3.1本工程合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。3.2乙方报价应包含全部工程内容的人工、材料、设备、机械台班、管理、利润等费用。3.3合同价格如需调整，双方可另行协商签订补充协议。第四条合同履行4.1甲方责任：（1）提供完整的工程设计文件、施工图纸及相关技术资料；（2）按照合同约定支付工程款项；（3）协调解决工程施工过程中出现的问题，确保工程顺利进行。4.2乙方责任：（1）按照设计文件、施工图纸及相关技术规范要求施工；（2）保证工程质量，确保工程安全；（3）按照合同约定的工期完成工程；（4）接受甲方的监督和检查，及时整改存在的问题。第五条工期5.1本工程合同工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。5.2乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。第六条工程质量6.1乙方应按照设计文件、施工图纸及相关技术规范要求施工，确保工程质量。6.2工程质量标准：符合国家及行业现行有关标准、规范要求。6.3甲方有权对工程质量进行监督检查，乙方应予以配合。第七条工程款项支付7.1甲方按照工程进度支付工程款项，具体支付方式如下：（1）合同签订后____天内，支付工程总价的____%；（2）工程进度达到____%时，支付工程总价的____%；（3）工程验收合格后，支付工程总价的____%。7.2乙方应提供合法的税务发票，甲方依法予以报销。第八条违约责任8.1乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。8.2甲方未按照合同约定支付工程款项，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。8.3双方因履行合同发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条争议解决9.1双方因履行本合同发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行合同约定的其他义务。第十条其他约定10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方提交完整工程资料之日终止。10.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸及相关技术资料3.乙方资质证明文件4.工程量清单5.材料及设备明细表6.施工组织设计7.安全生产管理制度8.质量保证措施9.乙方人员名单及相关资质证明10.合同履行过程中产生的其他相关文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成工程，包括但不限于工期延误、工程质量不符合约定等。2.甲方未按照合同约定支付工程款项。3.甲方未提供完整的设计文件、施工图纸及相关技术资料。4.乙方未按照设计文件、施工图纸及相关技术规范要求施工。5.乙方未保证工程质量，导致工程安全事故发生。6.乙方未按照合同约定的工期完成工程。7.甲方未按照合同约定协调解决工程施工过程中出现的问题。三、法律名词及解释：1.甲方：指（甲方全称），为本项目的业主，负责项目的投资、组织、协调和监督。2.乙方：指（乙方全称），为具有相应资质的施工单位，负责本项目的施工。3.合同总价：指合同约定的工程总价，包括全部工程内容的人工、材料、设备、机械台班、管理、利润等费用。4.工期：指合同约定的完成工程的时间期限。5.工程质量：指工程符合国家及行业现行有关标准、规范要求的程度。6.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应向另一方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程款项支付问题：如甲方未按照合同约定支付工程款项，乙方可以与甲方进行沟通协商，要求甲方按照合同约定支付工程款项。如协商无果，乙方可以依法向人民法院提起诉讼，要求甲方支付工程款项及违约金。2.工程进度及质量问题：如乙方未按照合同约定完成工程或工程质量不符合约定，甲方可以要求乙方按照合同约定整改并承担违约责任。如乙方仍不整改或整改后仍不符合要求，甲方可以解除合同，并要求乙方支付违约金。3.设计文件及技术资料提供问题：如甲方未按照合同约定提供设计文件、施工图纸及相关技术资料，乙方可以要求甲方按照合同约定提供相关资料。如甲方仍不提供，乙方可以解除合同，并要求甲方支付违约金。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程项目的承包合