暖通空调施工合同书

暖通空调施工合同书第一篇范文：合同编号：__________合同双方：甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：鉴于业主拟对位于【地址】的物业进行暖通空调施工，承包商愿意按照业主的要求进行施工，双方经友好协商，达成如下合同：一、工程概述1.1工程名称：暖通空调施工工程1.2工程地点：【地址】1.3工程范围：包括但不限于【具体工程内容】二、合同价格2.1合同总价：【金额】元人民币（大写：【大写金额】元整）2.2付款方式：双方约定按照【付款方式】进行付款三、工期3.1工程期限：【开工日期】至【竣工日期】3.2工期延误：如因非承包商原因导致工期延误，双方应协商解决，并根据实际情况进行工期调整四、质量标准4.1工程质量应符合国家相关标准和行业标准4.2承包商应按照设计方案和施工图纸进行施工，并确保工程质量五、材料供应5.1材料供应：承包商应按照双方约定的材料品牌、规格和质量要求进行材料采购和供应5.2材料验收：业主应对承包商提供的材料进行验收，并确认合格后方可使用六、工程变更6.1工程变更：如业主需要对工程进行变更，应提前通知承包商，并签订书面变更协议6.2变更费用：因工程变更导致的费用增加或减少，双方应按照实际情况进行协商确定七、竣工验收7.1竣工验收：工程完成后，承包商应向业主提出竣工验收申请7.2验收合格：业主对工程进行验收，确认合格后，双方签订竣工验收证书八、保修责任8.1保修期限：【保修期限】年8.2保修责任：承包商应在保修期限内对工程进行维修和保养，并承担因材料或施工质量问题导致的修复费用九、违约责任9.1违约责任：双方应严格履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失十、争议解决10.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼十一、其他约定11.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力11.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份附件：1.设计方案及施工图纸2.材料品牌、规格及质量要求清单3.付款方式及进度安排以上合同内容，经双方确认无误，特此签订。甲方（业主）：________________乙方（承包商）：________________签订日期：________________（注：以上合同仅供参考，具体内容请根据实际情况进行调整和修改。）第二篇范文：第三方主体甲方权益主导合同编号：__________合同各方：甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：第三方（以下简称“监理方”）：鉴于业主拟对位于【地址】的物业进行暖通空调施工，承包商愿意按照业主的要求进行施工，监理方愿意对施工过程进行监督和管理，三方经友好协商，达成如下合同：一、工程概述1.1工程名称：暖通空调施工工程1.2工程地点：【地址】1.3工程范围：包括但不限于【具体工程内容】二、合同价格2.1合同总价：【金额】元人民币（大写：【大写金额】元整）2.2付款方式：双方约定按照【付款方式】进行付款三、工期3.1工程期限：【开工日期】至【竣工日期】3.2工期延误：如因非承包商原因导致工期延误，双方应协商解决，并根据实际情况进行工期调整四、质量标准4.1工程质量应符合国家相关标准和行业标准4.2承包商应按照设计方案和施工图纸进行施工，并确保工程质量五、材料供应5.1材料供应：承包商应按照双方约定的材料品牌、规格和质量要求进行材料采购和供应5.2材料验收：业主应对承包商提供的材料进行验收，并确认合格后方可使用六、工程变更6.1工程变更：如业主需要对工程进行变更，应提前通知承包商，并签订书面变更协议6.2变更费用：因工程变更导致的费用增加或减少，双方应按照实际情况进行协商确定七、竣工验收7.1竣工验收：工程完成后，承包商应向业主提出竣工验收申请7.2验收合格：业主对工程进行验收，确认合格后，双方签订竣工验收证书八、保修责任8.1保修期限：【保修期限】年8.2保修责任：承包商应在保修期限内对工程进行维修和保养，并承担因材料或施工质量问题导致的修复费用九、违约责任9.1违约责任：双方应严格履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失十、争议解决10.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼十一、第三方监理11.1监理方职责：监理方应对施工过程进行监督和管理，确保工程质量符合约定标准11.2监理费用：监理费用由业主支付，具体金额和支付方式由双方约定11.3监理报告：监理方应定期向业主提交监理报告，报告施工进度、质量等情况11.4监理方权利：监理方有权对施工过程进行指导和检查，对不符合质量标准的情况提出整改要求11.5监理方义务：监理方应积极参与解决施工过程中的问题，协助业主和承包商协商解决争议十二、甲方权利12.1甲方有权对施工过程进行监督和检查，对不符合质量标准的情况提出整改要求12.2甲方有权要求承包商按照设计方案和施工图纸进行施工，并确保工程质量12.3甲方有权要求监理方提交监理报告，了解施工进度、质量等情况12.4甲方有权对工程变更进行审批，并签订书面变更协议12.5甲方有权要求承包商在保修期限内对工程进行维修和保养十三、乙方违约及限制条款13.1乙方应严格按照设计方案和施工图纸进行施工，如乙方擅自改变设计方案或施工图纸，甲方有权要求乙方进行整改，并承担因此造成的损失13.2乙方应按照约定的工期完成工程，如乙方逾期完工，甲方有权要求乙方支付逾期违约金，并赔偿因此造成的损失13.3乙方应确保提供的材料和设备符合约定的品牌、规格和质量要求，如乙方提供的材料和设备不符合要求，甲方有权要求乙方进行更换，并承担因此造成的损失13.4乙方应严格按照约定的质量标准进行施工，如乙方施工质量不符合要求，甲方有权要求乙方进行整改，并承担因此造成的损失十四、其他约定14.1本合同未尽事宜，三方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力14.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份附件：1.设计方案及施工图纸2.材料品牌、规格及质量要求清单3.付款方式及进度安排以上合同内容，经三方确认无误，特此签订。甲方（业主）：第三篇范文：第三方主体乙方权益主导合同编号：__________合同各方：甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“设计公司”）：第三方（以下简称“监理方”）：鉴于业主拟对位于【地址】的物业进行室内装饰设计，设计公司愿意按照业主的要求进行设计，监理方愿意对设计过程进行监督和管理，三方经友好协商，达成如下合同：一、设计概述1.1设计名称：室内装饰设计1.2设计地点：【地址】1.3设计范围：包括但不限于【具体设计内容】二、合同价格2.1合同总价：【金额】元人民币（大写：【大写金额】元整）2.2付款方式：双方约定按照【付款方式】进行付款三、设计期限3.1设计期限：【开始日期】至【结束日期】3.2设计延误：如因非设计公司原因导致设计延误，双方应协商解决，并根据实际情况进行设计期限调整四、质量标准4.1设计质量应符合国家相关标准和行业标准4.2设计公司应按照设计方案和设计图纸进行设计，并确保设计质量五、设计方案5.1设计方案：设计公司应按照业主的要求和需求，制定合理的设计方案，并提交给业主审批5.2方案修改：如业主对设计方案有异议或需要修改，设计公司应根据业主的要求进行修改，并重新提交审批六、设计成果提交6.1设计成果：设计公司应按照约定的时间和格式，提交设计成果，包括设计图纸、设计说明等6.2成果验收：业主对设计成果进行验收，确认合格后，双方签订设计验收证书七、保修责任7.1保修期限：【保修期限】年7.2保修责任：设计公司应在保修期限内对设计成果进行维修和保养，并承担因设计问题导致的修复费用八、违约责任8.1违约责任：双方应严格履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失九、争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼十、第三方监理10.1监理方职责：监理方应对设计过程进行监督和管理，确保设计质量符合约定标准10.2监理费用：监理费用由业主支付，具体金额和支付方式由双方约定10.3监理报告：监理方应定期向业主提交监理报告，报告设计进度、质量等情况10.4监理方权利：监理方有权对设计过程进行指导和检查，对不符合质量标准的情况提出整改要求10.5监理方义务：监理方应积极参与解决设计过程中的问题，协助业主和设计公司协商解决争议十一、乙方权利11.1乙方有权要求业主提供设计所需的相关资料和信息，以便乙方进行设计11.2乙方有权要求监理方对设计过程进行监督和管理，确保设计质量符合约定标准11.3乙方有权要求业主按照约定的时间和格式，提交设计成果，并进行验收11.4乙方有权要求业主在保修期限内对设计成果进行维修和保养11.5乙方有权要求业主按照约定的付款方式进行付款十二、甲方违约及限制条款12.1甲方应按照约定的时间和格式，提交设计所需的相关资料和信息，如甲方逾期提交，乙方有权要求甲方支付逾期违约金，并赔偿因此造成的损失12.2甲方应按照约定的付款方式进行付款，如甲方逾期付款，乙方有权要求甲方支付逾期违约金，并赔偿因此造成的损失12.3甲方应严格按照设计方案和设计图纸进行施工，如甲方擅自改变设计方案或设计图纸，乙方有权要求甲方进行整改，并承担因此造成的损失12.4甲方应严格按照约定的质量标准进行施工，如甲方施工质量不符合要求，乙方有权要求甲方进行整改，并承担因此造成的损失十三、其他约定13.1本合同未尽事宜，三方可签订补