2024年一级建造师之一建工程法规考试题库（考点提分）

2024年一级建造师之一建工程法规考试题库第一部分单选题(300题)1、建设单位与施工单位的合同中约定：“合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，可以向有关仲裁委员会申请仲裁。”后双方发生纠纷，建设单位要求向甲仲裁委员会申请仲裁，施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁，双方争执不下。关于纠纷解决方式选择的说法，正确的是()。

A.只能向不动产所在地的仲裁委员会毕请伸裁

B.只能向有管辖权的人民法院起诉

C.应由甲仲裁委员会进行仲裁

D.建设单位与施工单位选择的仲裁委员会谁先收到仲裁申请，就由谁进行仲裁

【答案】：B

2、甲建筑公司对企业员工进行了培训，通过学习，员工乙对于撤销权有了一定的了解，总结了四个观点，其中正确的是（）。

A.撤销权仅指债权人对债务人的危害其债权实现的不当行为的撤销

B.撤销权仅指合同当事人对欠缺生效条件的合同的撤销

C.撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使

D.撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起2年内行使

【答案】：C

3、建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是,除（）中约定的分包外,必须经建设单位认可

A.分包合同

B.总承包合同

C.发包合同

D.转包合同

【答案】：B

4、甲建设单位与乙设计单位签订设计合同,约定设计费为200万元,甲按约定向乙支付了定金50万元。如果乙在规定期限内不履行设计合同,应该返还给甲（）。

A.50万元

B.80万元

C.90万元

D.100万元

【答案】：C

5、施工企业法定代表人甲超出公司章程的规定权限，与钢材经销商乙订立了价值800万元的钢材采购合同。钢材经销商乙由于不了解施工企业的内部规定，因而并不知甲超出公司章程的规定权限。则该买卖合同（）。

A.有效

B.无效

C.可撤销

D.效力待定

【答案】：A

6、下列监理形式中,不属于监理工程师对建筑墙体、屋面的保温层施工的监理形式是（）。

A.旁站

B.抽检

C.巡视

D.平行检验

【答案】：B

7、根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向()基层人民法院提出。

A.当事人住所地

B.调解协议履行地

C.调解组织所在地

D.调解协议签订地

【答案】：C

8、建设单位领取施工许可证后，因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的，关于其后果的说法，正确的是()。

A.发证机关核验施工许可证

B.发证机关收回施工许可证

C.施工许可证自行废止

D.施工企业重新办理施工许可证

【答案】：C

9、对于环境保护“三同时”制度，下列说法不正确的是（）。

A.建设项目需要配套、建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用

B.环境保护“三同时”制度是建设项目环境保护法律制度的重要组成部分

C.建设项目的主体工程完工后，需要进行试生产的，其配套建设的环境保护设施可独自运行

D.建设项目竣工后，建设单位应当向审批环境影响评价文件的环境保护行政主管部门申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收

【答案】：C

10、因工伤致残或者死亡的职工，享受工伤保险待遇时，应当由用人单位支付的是（）。

A.一次性伤残补助金

B.一次性伤残医疗补助金

C.一次性伤残就业补助金

D.一次性工亡补助金

【答案】：C

11、关于生产安全事故的报告和处理，下列说法中正确的有()。

A.单位负责人应当于2小时内向安全生产监督管理部门报告

B.实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报生产安全事故

C.特别重大事故由国务院或其授权有关部门组织事故调查组进行调查

D.火灾事故造成的伤亡人数发生变化的，应当在30日内及时进行补报

E.事故发生地与事故单位不在同一地区的，由事故单位所在地人民政府调查

【答案】：B

12、根据《环境保护法》，关于企业违法排放污染物，受到罚款处罚，承担按日连续处罚法律责任的说法，正确的是（）

A.被责令改正，拒不改正的，应当按照原处罚数额按日连续处罚

B.按日连续处罚的时间自责令改正之日起算

C.被责令改正，拒不改正是按日连续处罚的前提

D.罚款处罚按照执法成本确定

【答案】：C

13、建筑工程一切险是一种综合性保险,下列属于该险种的被保险人的是（）。

A.住建局的工作人员

B.质监站工作人员

C.招标代理机构工作人员

D.技术顾问

【答案】：D

14、关于工程建设中使用建筑材料的说法，正确的是()。2016

A.建筑材料应该由建设单位采购

B.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验不合格的，应当拒绝使用

C.建设单位招标采购建筑材料的，可以指定三个以上品牌

D.建设单位采购的建筑材料的经施工企业检验合格，使用后被证实属于不合格材料的，应由施工企业承担责任

【答案】：B

15、承包商为追赶工期，向水泥厂紧急发函要求按市场价格订购200吨425硅酸盐水泥，并要求三日内运抵施工现场。则承包商的订购行为（）。

A.属于要约邀请，随时可以撤销

B.属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤回

C.属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤销

D.属于要约，而且不可撤销

【答案】：D

16、（2020年真题）下列法律责任的承担方式中，属于行政处分的是（）。

A.降级

B.罚款

C.责令停产停业

D.取消投标资格

【答案】：A

17、根据《建筑市场信用管理暂行办法》，关于建筑市场诚信行为公告的说法，正确的是()。

A.各级住房城乡建设主管部门通过省级建筑市场监管一体化平台及时公布信用信息

B.基本信息公告期限一般为3年

C.在建设活动中违反法律、法规、规章或工程建设强制性标准等，受到县级以上住房和城乡建设主管部门行政处罚的不良信息，经批准，可以缩短公告期限

D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应暂停对违法行为记录的公告

【答案】：C

18、关于工程监理的说法,正确的是（）。

A.工程监理实行监理工程师负责制

B.工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场

C.监理单位与建设单位之间是法定代理关系

D.监理单位经建设单位同意可以转让监理业务

【答案】：B

19、涉外仲裁的范围不包括涉外（）中发生纠纷的仲裁。

A.经济贸易

B.运输

C.婚姻

D.海事

【答案】：C

20、对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应由()组织召开专家论证会。

A.安全监督管理机构

B.建设单位

C.监理单位

D.施工单位

【答案】：D

21、某施工单位租用大型起重机械，提供的起重机械经检验不合格，但出租单位伪造了产品合格证和检测合格证明。施工单位虽然发现了出租单位的伪造行为，但为赶工期依然使用了该设备。结算时，施工单位提出出租单位存在欺诈行为，要求撤销合同。下列说法中正确的是（）。

A.施工单位可以申请人民法院撤销该租赁合同

B.出租单位可以以施工单位欺诈为由申请变更合同

C.该合同因存在欺诈，属于可变更、可撤销合同

D.该出租合同因违反强制性规定而无效

【答案】：D

22、下列事项中,属于专利权保护对象的是（）。

A.施工企业的名称或者标志

B.施工企业编制的投标文件

C.施工企业编制的施工方案

D.施工企业发明的新技术

【答案】：D

23、下列各项中,关于仲裁过程中的证据提供、收集和应用,说法正确的是（）。

A.证据的提供应由公安或者检察部门负责

B.仲裁庭认为有必要收集的证据,经当事人同意,可以收集

C.仲裁庭对专门性问题认为需要鉴定的,可以交由当事人约定的鉴定部门鉴定,也可以由仲裁庭指定的鉴定部门鉴定

D.当事人认为需要的,可以向鉴定人直接提问

【答案】：C

24、关于视听资料的说法，正确的是()。

A.侵害他人隐私的视听资料，不能单独作为认定案件事实的依据

B.安装窃听器获得的视听资料，不能单独作为认定案件事实的依据

C.存有疑点的视听资料，不能单独作为认定案件事实的依据

D.未经当事人同意私自录制的视听资料不能作为证据

【答案】：C

25、建设项目超过()个月未能开工，()单位负责对裸露的地面进行绿化铺装或遮盖。

A.1建设

B.1施工

C.3建设

D.3施工

【答案】：C

26、在某工程项目施工中，施工企业经项目经理签字的材料款，未能按时支付，则应由()承担法律责任。

A.施工企业

B.项目经理

C.建设单位

D.项目经理部

【答案】：A

27、为了担保债的履行而在债务人或第三人特定的物或权利上所设定的权利，称为（）。

A.用益物权

B.担保物权

C.收益权

D.不动产物权

【答案】：B

28、分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的()，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。

A.1/5

B.1/4

C.1/3

D.1/2

【答案】：A

29、当事人在仲裁后达成和解协议的，正确的理解是()。

A.可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书

B.可以请求仲裁庭根据和解协议作出和解书

C.可以请求仲裁庭根据和解协议作出调解书

D.不可以撤回仲裁申请

【答案】：A

30、甲公司与乙公司（建筑企业）于2008年4月签订了一份买卖合同，约定2008年8月30日由甲向乙提供建筑用水泥100t。同年5月初，甲公司所在地发生洪水灾害，甲公司未将灾情之事通知乙公司。同年8月底，乙公司催促交货，甲公司未交。同年9月30日，甲公司发货，同时致函乙公司，表明因受水灾迟延交货事实。乙公司因延期收到水泥而影响工程进度，被发包方扣罚工程款1万元。有关该案的正确表达是（）

A.甲公司因不可抗力而延迟交货，对乙公司被扣罚的1万元损失不承担赔偿责任

B.甲公司因不可抗力而延迟交货，只对乙公司被扣罚的1万元承担赔偿责任

C.甲公司在取得主管机关有关灾情的证明后，免于承担赔偿乙公司1万元损失的责任

D.由于甲公司未能及时通知乙公司不能按时交货，故应向乙公司承担1万元损失的赔偿责任

【答案】：D

31、施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（）安全生产教育培训,其教育培训情况记入个人工作档案。

A.1次

B.2次

C.3次

D.4次

【答案】：A

32、（2020年真题）关于专利权期限的说法，正确的是（）。

A.发明专利权和实用新型专利权的期限为20年

B.外观设计专利权的期限为15年

C.专利申请文件是邮寄的，以国务院专利行政主管部门收到之日为申请日

D.专利权的有效期自授予之日起计算

【答案】：B

33、甲建设单位与乙设计院签订了设计合同，合同约定，设计费为200万元，定金为设计费的15%，甲已支付定金。如果乙在规定期限内不履行合同，应该返还给甲（）万元。

A.30

B.40

C.60

D.70

【答案】：C

34、建设项目的环境影响报告书,必须对建设项目可能产生的大气污染和对生态环境的影响作出评价,规定防治措施,并按照规定的程序报（）审查批准。

A.地方政府主管领导

B.建设单位主管领导

C.环境保护行政主管部门

D.大气污染防治监管部门

【答案】：C

35、参加养老保险的个人，达到法定退休年龄时累计缴费（）年时，按月领取基本养老金。

A.10

B.15

C.20

D.25

【答案】：B

36、生产经营单位使用涉及生命安全．危险性较大的特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，（），方可投入使用。

A.专业检测机构检测合格，取得安全标志

B.专业检测机构检测合格，报安全生产监督管理部门批准

C.专业检验机构检验合格，申请安全使用证

D.健立专门安全管理制度，定期检测评估

【答案】：A

37、下列法人中，属于特别法人的是（）。

A.基金会法人

B.事业单位法人

C.社会团体法人

D.机关法人

【答案】：D

38、施工单位在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案且情节严重的()。

A.责令限期改正，逾期未改正的，责令停业整顿

B.仅承担赔偿责任

C.降低资质等级，直至吊销资质证书

D.追究刑事责任

【答案】：C

39、在保险合同中，负有支付保险费义务的当事人是（）。

A.受益人

B.保险人

C.被保险人

D.投保人

【答案】：D

40、投标文件的内容不包括()。

A.已标价的工程量清单

B.施工组织设计

C.拟签订合同的主要条款

D.项目管理机构

【答案】：C

41、出卖人将标的物的权利凭证交给买受人，以替代标的物的现实交付，该种交付方式称为()。

A.简易交付

B.占有改定

C.指示交付

D.拟制交付

【答案】：D

42、下列情形中，属于无因管理的是()。

A.在加工合同中，定作人提供原材料

B.甲在乙外出期间，帮忙喂养其宠物猫

C.张某依约保管李某的背包

D.小李拾得他人的钱包据为己有

【答案】：B

43、关于安全生产监督管理部门执行监督检查任务的说法，正确的是（）。

A.发现存在的安全问题应当由其他有关部门进行处理的，应当及时移送

B.对被检查单位的技术秘密经审批后可以公开

C.负有安全生产监督管理职责的部门应当分别进行检查

D.负有安全生产监督管理职责的部门查处的信息应当彼此保密

【答案】：A

44、某写字楼工程主楼尚未完工，裙楼商场部分未经验收即投入使用。使用中发现因施工原因致使裙楼一楼承重墙局部因地基下沉而开裂，则此质量责任应由（）承担。

A.设计单位

B.施工单位

C.建设单位

D.质量监管部门

【答案】：B

45、关于建筑市场诚信行为信息公告变更的说法，正确的是()。2014

A.对发布有误的信息，由发布该信息的省、自治区和直辖市建设行政主管部门提出修改意见，并报国务院建设行政主管部门批准

B.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面复核申请

C.行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为的记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外

D.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需在公告平台上予以声明

【答案】：C

46、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》中规定发生安全事故，应当被认定为“发生重大伤亡事故或者其他严重后果”的情形是()。

A.造成重伤2人

B.造成直接经济损失80万

C.造成间接经济损失120万

D.造成死亡人数2人

【答案】：D

47、被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应()

A.由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任

B.由被代理人独自向第三人承担责任

C.由第三人自己承担损失

D.由代理人独自向第三人承担责任

【答案】：A

48、某项目于2009年3月1日开工，2009年12月10日主体工程完工，2009年12月28日通过竣工验收，则其保修期始于（）。

A.2009年3月1日

B.2009年12月10日

C.2009年12月28日

D.2010年3月1日

【答案】：C

49、根据《文物保护法》，下列文物中不属于国家所有文物的是（）。2018真题

A.遗存于中国领海起源于外国的文物

B.古文化遗址、古墓

C.某公民收藏的古玩字画

D.国有企业收藏的文物

【答案】：C

50、下列各项中关于建造师的执业说法错误的是（）。

A.取得建造师执业资格,即能以建造师名义从事建设工程施工项目的管理工作

B.国家鼓励和提倡注册建造师“一师多岗”,从事国家规定的其他业务

C.一级建造师执业划分为10个专业

D.一级建造师除应具有一定的工程技术、工程管理理论外,还应具有相关经济理论水平

【答案】：A

51、根据《工程建设项目施工招标投标办法》，不属于施工招标文件内容的是（）。

A.投标人须知

B.技术条款

C.施工组织设计

D.合同主要条款

【答案】：C

52、甲公司向乙公司购买了一批铺材，甲公司和乙公司约定采用合同书的方式订立合同，由于施工进度紧张，在甲公司的催促之下，甲公司和乙公司在未签字盖章之前，乙公司将钢材送到了甲公司的项目现场，甲公司接收并投入工程使用，甲公对和乙公司之间买卖合同的状态是（）。

A.无效

B.条件成就时生效

C.成立

D.可撤销

【答案】：C

53、施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12名工人被砸死。该行为涉嫌触犯()。

A.重大责任事故罪

B.重大劳动安全事故罪

C.工程重大安全事故罪

D.以其他方式危害公共安全罪

【答案】：C

54、下列保险中，属于强制性保险的是（）.

A.意外伤害保险

B.建筑工程一切险

C.安装工程一切险

D.工伤保险

【答案】：D

55、根据《循环经济促进法》，将废物经过翻新后继续作为产品使用，被称为（）。

A.减量化

B.资源化

C.再利用

D.节能化

【答案】：C

56、《民用建筑节能条例》中的民用建筑不包括（）建筑。

A.医疗

B.教育

C.厂房

D.住宅

【答案】：C

57、某建设工程施工合同约定工程开工，竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日，2014年10月20日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款，承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在()前行使。

A.2013年9月1日

B.2015年4月1日

C.2015年4月20日

D.2015年10月20日

【答案】：C

58、下列行为中，构成工程重大安全事故罪的行为是（）。

A.某施工单位在参与某工程投标过程中，与另一投标单位提前联系并商讨报价，给建设单位造成重大损失

B.工地在建地下隐蔽工程时，对裸露地面的钢筋，未在周围做防护措施，也没有醒目标识，造成经过这里的关某摔成重伤

C.施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12名工人被砸死

D.施工单位在生产、作业中违反安全管理的规定，造成3人重伤

【答案】：C

59、甲矿业公司请求乙运输公司为其运送一车放射性较强的矿石。对此，下列关于甲和乙的行为中错误的是（）。

A.乙可以拒绝运输

B.甲应将其名称、性质和防范措施等书面材料提交乙

C.乙可采取措施以免造成放射性污染

D.只要有防范措施就无需作出危险物标志

【答案】：D

60、李某日工资100元，按规定向公司提出休带薪年假5天。因工作需要未获批准。如李某同意不跨年度带薪年假，则公司应额外支付李某()元年假工资。

A.500

B.1000

C.1500

D.2000

【答案】：B

61、甲与乙订立了一份施工项目的材料采购合同，货款为40万元，乙向甲支付定金4万元，如任何一方不履行合同应支付违约金6万元。甲因将施工材料另卖他人而无法向乙完成交付，在乙提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是()。（2015）

A.请求甲支付违约金6万元

B.请求甲双倍返还定金8万元

C.请求甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元

D.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元

【答案】：C

62、关于分包工程的税法，正确的是()。2016

A.分包工程承包人在提供分包工程履约担保后，不得要求分包工程发包人提供分包工程付款担保

B.中标人可以自行决定将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成

C.中标人和分包人就分包项目向招标人根据各自过错承担相应的责任

D.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位完成

【答案】：D

63、注册建造师卫某2006年1月办理了延续注册，2007年1月因工作调动而办理了变更注册，变更后他的注册证书和执业印章在（）年内有效。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】：A

64、行政复议机关收到行政复议申请后，应当在（）日内进行审查，依法决定是否受理，并书面告知申请人。

A.5

B.7

C.10

D.15

【答案】：A

65、甲某于2007年3月20日取得一级建造师注册执业证书，由于工作单位变动，于2008年6月20日按规定办理了注册变更手续。根据有关规定，甲某的注册有效期应当截止到（）。

A.2010年3月20日

B.2011年3月20日

C.2011年6月20日

D.2012年6月20日

【答案】：A

66、关于民事诉讼管辖的说法，正确的有()。

A.施工企业对包工头李某提起的诉讼，李某户籍所在地和经常居住地不一致的，由户籍所在地法院管辖

B.同一诉讼有几个被告，且住所地在不同法院辖区的，原告可以向其中任何一个被告住所地法院提起诉讼

C.某施工合同纠纷案件，当事人协议约定在合同签订地法院起诉，应当由合同签订地法院管辖

D.某运输合同纠纷案件，当事人未协议约定管辖法院，原告只能在被告住所地法院起诉

【答案】：B

67、关于建设工程代理行为,下列说法正确的是（）

A.建设工程代理行为多为民事法律行为的委托代理

B.建设工程委托代理必须以用书面形式

C.委托书授权不明的,被代理人应当向第三人承担民事责任,代理人不承担责任

D.一般代理行为有法定的资格要求

【答案】：A

68、关于表见代理的说法，正确的是（）。2018真题

A.表见代理属于无权代理，对本人不发生法律效力

B.本人承担的表见代理产生的责任后，可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失

C.表见代理中，由行为人和本人承担连带责任

D.第三人明知行为人无权代理仍与之实施民事行为，构成表见代理

【答案】：B

69、关于租赁合同的说法,正确的是()

A.租赁期限超过6个月的,可以采用书面形式

B.租赁合同应当采用书面形式,当事人未采用的,视为租赁合同未生效

C.租赁期限超过20年的,超过部分无效

D.租赁物在租赁期间发生所有权变动的,租赁合同解除

【答案】：C

70、包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订一建设工程施工合同。施工结束后，工程竣工验收质量合格，张某要求按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝，遂诉至法院。关于该案处理的说法，正确的是()。

A.合同无效，不应支付工程款

B.合同无效，应参照合同约定支付工程款

C.合同有效，应按照合同约定支付工程款

D.合同有效，应参照合同约定支付工程款

【答案】：B

71、根据《劳动法》，关于妇女、未成年人劳动保护的说法，错误的是()。

A.企业应当为未成年工定期进行健康检查

B.企业不得聘用未满18周岁的未成年人

C.企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动

D.企业不得安排妇女从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动

【答案】：B

72、根据《节约能源法》规定，下列说法，不正确的是()。

A.建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的民用建筑，不得出具竣工验收合格报告

B.任何单位不得对能源消费实行包费制

C.国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度

D.不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设；已经建成的，必须拆除

【答案】：D

73、王某的日工资为80元，政府规定2010年10月1日至7日放假7天，其中3天属于法定休假日，4天属于前后两周的周末休息日。公司安排王某在这7天加班不能安排补休。公司应当向王某支付加班费合计()元。

A.560

B.1360

C.800

D.1120

【答案】：B

74、关于民事诉讼举证期限的说法，正确的是()。

A.人民法院可以在案件审理过程中确定当事人的举证期限

B.人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于10日

C.举证期限可以由当事人协商，并经人民法院准许

D.当事人逾期提供证据，人民法院不予采纳

【答案】：C

75、甲建筑公司向乙材料供应商订购了一批材料。当这批材料被按期送到指定地点时，项目部工作人员验收发现，除了订购合同约定的材料外，还多出了一部分材料，经了解属于供应商疏忽所致。双方协商后决定，暂时由甲方代为保管这部分多出的材料，并向乙方收取合理费用。代管期间当地气候出现异常，尽管甲方采取了正确的保护措施，但仍有部分材料发生变形，由此给乙方造成了损失。对此，下列选项中正确的是()。

A.该损失应由甲公司承担

B.该损失应由甲乙双方共同承担

C.乙公司可以不支付代管费用

D.乙公司应负担代管费并承担其损失

【答案】：D

76、根据《建设工程安全生产管理条例》,建设单位不得压缩（）。

A.定额工期

B.标准工期

C.法定工期

D.合同工期

【答案】：D

77、位于甲地的A公司承建位于乙地的B公司的位于丙地的工程，后二者发生纠纷，A公司将B公司诉至法院控告B公司违约。根据《民事诉讼法》，此案件的管辖法院是（）

A.甲地法院

B.乙地法院

C.丙地法院

D.如无特别约定，乙地和丙地的法院都有管辖权

【答案】：C

78、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督的机构是()。

A.建设项目规划审查部门

B.建筑安全监督管理机构

C.工程质量监督机构

D.工程建设标准批准部门

【答案】：C

79、（2020年真题）根据《生产安全事故应急预案管理办法》，下列内容中，属于专项应急预案应当规定的内容是（）。

A.处置程序和措施

B.应急预案体系

C.事故风险描述

D.预整及信息报告

【答案】：A

80、一方当事人的违约行为导致工程受到10万元的损失，对方及时采取了措施，支出费用2万元，但仍未能终止损害，工程实际损害费用14万元，依据我国《民法典》的违约责任规定，违约方应承担的赔偿额为（）万元。

A.12

B.13

C.14

D.16

【答案】：D

81、延付或者拒付租金的诉讼时效期间为()年。

A.3

B.2

C.4

D.20

【答案】：A

82、某施工企业技术员王某，2019年6月份的财产租赁所得为10000元，国债利息收入为3000元，股息所得为2000元，保险赔偿5000元。王某6月份的以上所得应当缴纳的个人所得税为()元。

A.3000

B.3400

C.2400

D.4000

【答案】：C

83、关于赔偿损失特征的表述中，不正确的是()。

A.赔偿损失具有补偿性

B.赔偿损失具有一定的任意性

C.赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生的责任形式

D.赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的部分损害为原则

【答案】：D

84、在城市的下列区域，禁止夜间进行产生噪声施工作业的是（）。

A.市中心区

B.中央商务区

C.风景名胜区

D.噪声敏感区

【答案】：D

85、根据《劳动合同法》，在劳务派遣用工方式中，为劳动者购买工伤保险的主体是()

A.劳务派遣单位

B.用工单位

C.当地人民政府

D.劳动者

【答案】：A

86、某工程在投标有效期限内出现特殊情况，招标人书面通知所有投标人延长投标有效期。对此，下列说法中正确的是（）。

A.投标人同意延长的，可以要求修改报价

B.投标人拒绝延长的，投标保证金不予退还

C.投标人拒绝延长的，其投标失效，但有权收回投标保证金

D.因延长投标有效期给投标人造成损失的，由招标投标双方合理进行分担

【答案】：C

87、甲水泥厂因无力支付建厂赊购钢材的货款，遂向乙钢材厂提供了一批水泥用来抵账。后乙将该批水泥出售给丙施工单位，则关于该水泥买卖合同的效力，下列说法正确的是()。

A.有效

B.因乙超越经营范围而无效

C.因乙超越经营范围而效力待定

D.因乙超越经营范围而可撤销

【答案】：A

88、工程实行总承包的，分包单位作业人员的意外伤害保险费由（）支付。

A.建设单位

B.总承包单位

C.分包单位

D.总承包和分包单位共同

【答案】：B

89、仲裁的当事人意思自治原则不包括（）。

A.由双方当事人协议确定仲裁委员会

B.由双方当事人协议确定和补充仲裁事项

C.由双方当事人协议确定仲裁庭组成方式

D.由双方当事人协议确定仲裁裁决执行法院

【答案】：D

90、某工程施工中某水泥厂为施工企业供应水泥，延迟交货一周，延迟交货导致施工企业每天损失0.4万元，第一天晚上施工企业为减少损失，采取紧急措施共花费1万元，使剩余6天共损失0.7万元。2018真题则水泥厂因违约应向施工企业赔偿的损失为（）。2018真题

A.1.1万元

B.1.7万元

C.2.1万元

D.2.8万元

【答案】：C

91、某工程施工单位甲中标后，将工程按比例提取10%管理费后交由乙施工单位完成，合同同时约定由乙公司承担工程全部责任；后工程发现严重质量缺陷，对此，应由（）。

A.乙施工单位承担全部责任

B.甲施工单位承担全部责任

C.甲、乙承担连带责任

D.甲、乙应按双方合同约定分担责任

【答案】：C

92、关于招标投标违法记录行为公告的说法，正确的是()。

A.依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限为6个月

B.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可以向公告部门提出书面变更申请，公告部门在作出答复前停止对违法行为记录的公告

C.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明

D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告

【答案】：C

93、不可以成为保险合同受益人的包括（）。

A.投保人

B.被保险人

C.受益人

D.保险人

【答案】：D

94、工程现场甲分包单位施工时长期占用现场唯一通道，导致乙分包单位物资材料无法及时进场而停工数日，请问事后乙分包单位应提出何种主张来切实保护自己合法权益()。

A.请求解除合同

B.请求返还财产

C.请求确认物权

D.请求赔偿损失

【答案】：D

95、下列关于备案的说法，正确的是()。

A.行政法规报全国人大常委会和国务院备案

B.自治州、自治县的单行条例报省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会备案

C.部门规章报国务院备案

D.省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常委会制定的地方性法规报全国人民代表大会常务委员会备案

【答案】：C

96、（2020年真题）下列建设工程施工合同中，属于无效合同的是（）。

A.工程价款支付条款显失公平的合同

B.发包人对投标文件有重大误解订立的合同

C.依法必须进行招标的项目存在中标无效情形的合同

D.承包人以胁迫手段订立的施工合同

【答案】：C

97、某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同，合同约定，签约后一周内交付货物，届时合同生效，施工企业逾期提取货物。关于该仓储合同的说法正确的是()。

A.该仓储合同签订即生效,不以交付为要件

B.如施工企业逾期提货，其有权拒绝仓储中心加收仓储费

C.该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效

D.如施工企业提前提货,则有权要求仓储中心减收仓储费

【答案】：C

98、某建设工程进行招标，某甲投标文件中报价1100万元，评标价950万元，双方签订合同时合同价为980万元，但向建设行政主管部门仍以1100万元进行备案。双方进行结算工程款时发生争议，人民法院在处理该案件时，应以()万元为根据。

A.1100

B.950

C.980

D.建设工程所在地价格部门发布的指导价

【答案】：A

99、《建设工程安全生产管理条例》规定，不属于监理单位安全生产管理责任和义务的是（）。

A.编制安全技术措施及专项施工方案

B.审查安全技术措施及专项施工方案

C.报告安全生产事故隐患

D.承担建设工程安全生产监理责任

【答案】：A

100、2019年1月15日，某建设单位为其工程领取了施工许可证，因未能按期开工，建设单位于2019年3月10日、5月10日两次向发证机关报告了工程准备的进展情况，直到2019年7月1日开工建设。关于该工程施工许可证的说法，正确的是()。

A.该工程施工许可证应报发证机关核验

B.延期开工未超过6个月，施工许可证继续有效

C.应当在2019年4月15日前申请延期

D.不能按时开工，应当在1个月内报告

【答案】：C

101、根据《行政强制法》,法律没有规定行政机关强制执行的,作出行政决定的行政机关应当申请强制执行的机关是()

A.人民法院

B.人民政府

C.公安机关

D.监察机关

【答案】：A

102、2012年4月6日，甲建筑公司与乙水泥厂签订了一个购买水泥的合同，合同价为100万元，约定违约金比例为1%。同时，应水泥厂的要求甲建筑公司交付了2万元定金。合同交货时间为2012年8月6日。2012年4月16日，乙水泥厂与甲建筑公司协议，由丙水泥厂代为提供水泥，甲建筑公司表示同意。但是，在2012年8月6日，丙水泥厂并没有按时提供水泥，则（）。

A.由丙水泥厂承担违约责任，支付违约金1万元，返还定金4万元

B.由丙水泥厂承担违约责任，不支付违约金，而是返还定金4万元

C.由乙水泥厂承担违约责任，支付违约金1万元，返还定金4万元

D.由乙水泥厂承担违约责任，不支付违约金，而是返还定金4万元

【答案】：D

103、某企业以其办公楼作为抵押物向银行贷款，并办理了抵押登记。该抵押合同生效的时间为()之日。

A.抵押合同签字、盖章

B.房产行政主管部门登记

C.到公证部门办理公证

D.贷款合同生效

【答案】：A

104、关于仲裁庭组成的说法，正确的是（）。2018真题

A.首席仲裁员应当由仲裁委员会指定

B.当事人双方必须各自选定合议仲裁庭中的一名仲裁员

C.当事人未在规定期限内选定仲裁员的，由仲裁委员会主任指定

D.仲裁庭应当由3名仲裁员组成

【答案】：C

105、某大型建设工程项目竣工后，建设单位于2005年4月1日向环境保护行政主管部门申请配套建设的环境保护设施竣工验收，环境保护行政主管部门于2005年4月5日收到申请。则环保行政主管部门完成该设施验收的截止日期为_()。

A.2005年4月20日

B.2005年5月5日

C.2005年5月20日

D.2005年6月5日

【答案】：B

106、生产安全事故发生后，生产经营单位主要负责人有下列行为的，不可依法追究责任的是（）。

A.谎报或瞒报事故的

B.转移或隐匿资金的

C.在事故调查中作伪证的

D.在事故调查期间积极配合的

【答案】：D

107、建筑节能工程验收的首要步骤是（）。

A.施工单位按验收意见进行整改

B.施工单位自检评定

C.监理单位进行节能工程质量评估

D.建筑节能分部工程验收

【答案】：B

108、某施工单位承包了某工程，该工程计划于6月15日开工，该施工单位在5月5日与保险公司签订了建筑工程一切险，6月8日用于保险工程的材料、设备运抵现场，实际开工日期为月20日，建设工程一切险的起始时间为()。

A.6月15日

B.5月5日

C.6月8日

D.6月20日

【答案】：C

109、实行施工总承包的建设工程在施工过程中发生了安全事故,应由（）负责向有关主管部门报告。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工总承包单位

D.分包单位

【答案】：C

110、同其他知识产权不同，商标专用权的内容只包括（）。

A.著作权

B.署名权

C.人身权

D.财产权

【答案】：D

111、根据《劳动合同法》，下列情形中，用人单位不得解除劳动者劳动合同的是（）。2018真题

A.在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的

B.在试用期间被证明不符合录用条件的

C.严重违反用人单位的规章制度的

D.因工负伤，不在规定的医疗期内的

【答案】：A

112、承包人、发包人以《建设工程施工合同（示范文本）》签订合同，在施工中，发包人申请延期开工，应（）。

A.书面通知承包人，并顺延工期

B.承包人应在48小时内予以确认

C.承包人不予确认的工期不得顺延

D.征得承包人同意后顺延工期

【答案】：A

113、某施工单位借用其他企业的资质与建设单位签订了工程施工合同，由于工程竣工验收不合格，施工单位按要求进行返工并经再次验收后合格。于是施工单位请求支付工程款。关于本案，下列说法正确的是（）。

A.施工合同是否有效待定，建设单位应当支付工程款

B.施工合同有效，建设单位可以不支付工程款

C.施工合同有效，但建设单位应当支付工程款

D.施工合同无效；建设单位应扣除修复费用后支付工程款

【答案】：D

114、对下列债权请求权提出诉讼时效抗辩的，法院予以支持的是（）。

A.支付存款本金及利息的请求权

B.支付国债本息的请求权

C.基于投资关系产生的缴付出资请求权

D.支付工程款请求权

【答案】：D

115、关于施工企业的安全生产教育培训，下列说法错误的是()。

A.管理人员和作业人员每年应至少进行两次安全生产教育培训

B.主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员经考核合格后方可任职

C.进入新施工现场的作业人员应当经安全生产教育培训合格后方可上岗作业

D.采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行安全教育培训

【答案】：A

116、根据国家有关消防法规和建设工程安全生产法规，施工单位应当建立施工现场消防组织,并且至少每()组织一次演练。

A.一季度

B.半年

C.—年

D.两年

【答案】：B

117、张某是甲企业的销售人员，随身携带盖有甲企业公章的空白合同书，便于随时对外签约，后来张某因为收取回扣被甲企业开除，但空白合同书未被收回。张某以此合同书与不知情的李某签订了一份商品买卖合同，该买卖合同的效力是（）。

A.不成立

B.有效

C.无效

D.效力待定

【答案】：B

118、关于投标文件的送达和接收的说法，正确的是()。

A.投标文件逾期送达的，可以推迟开标

B.未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不得拒收

C.招标人签收投标文件后。特殊情况下，经批准可以在开标前开启投标文件

D.招标文件可以在法定拒收情形外另行规定投标文件的拒收情形

【答案】：D

119、施工单位所承建的某办公楼，没有经过验收建设单位就提前使用。3年后，办公楼主体结构出现质量问题，下列说法正确的是（）。

A.主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任

B.主体结构的最低保修期限应是设计的合理使用年限，施工单位需要承担保修责任

C.施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款

D.由于建设单位提前使用，施工单位不需要承担保修责任

【答案】：B

120、根据《水污染防治法》，企业事业单位发生事故或者其他灾害性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并向()的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。（2015）

A.单位所在地

B.污染影响地

C.单位登记地

D.事故发生地

【答案】：D

121、根据《公司法》，公司法人成立日期是()之日。

A.公司营业执照签发

B.申请公司设立

C.工商管理机关批准

D.组织机构代码证签发

【答案】：A

122、下列关于编制招标文件与标底的说法中正确的是（）。

A.国有资金项目，可以设定最高投标限价

B.一个招标项目只能有一个标底

C.如果编制了标底，则应作为评标定标的依据

D.标底应当依据工程计价有关规定和市场价格信息等编制

E.招标人不得规定最低投标限价

【答案】：B

123、《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位（）。

A.暂时停止施工，并及时报告建设单位

B.终止施工

C.与建设单位协商

D.与建设单位解除承包合同

【答案】：A

124、按照《建筑业企业资质管理规定》，企业未按照规定要求提供企业信用挡案信息的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可以（）。（2016）

A.降低资质等级

B.撤回资质证书

C.处以相应罚款

D.吊销资质证书

【答案】：C

125、关于人民法院管辖权的说法，正确的是()。

A.有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，移送上级人民法院直接管辖

B.对人民法院就级别管辖异议作出的裁定，当事人不得上诉

C.人民法院之间因管辖权发生争议，报请共同上级人民法院直接管辖

D.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉

【答案】：D

126、关于对女职工的特殊保护，下列表述不符合《劳动法》规定的是（）。

A.禁止安排女职工从事矿山井下劳动

B.女职工生育享受不少于90天的产假

C.不得安排女职工从事有毒有害的劳动

D.对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动

【答案】：C

127、按照《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,特别重大事故、重大事故逐级上报至国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。每级上报的时间不得超过()小时。

A.1

B.2

C.12

D.24

【答案】：B

128、下列关于以招标投标方式订立施工合同的说法中，正确的是()。

A.提交投标文件是承诺

B.发放招标文件是要约

C.签订书面合同是承诺

D.发放中标通知书是承诺

【答案】：D

129、在诉讼中，甲认为其享有对乙公司的代理权，其以乙公司名义与丙公司签订的合同应有效。而乙公司则认为只授权给了丁，甲并没有得到其授权。根据民事诉讼的举证原则，本案中关于代理权的举证责任应当由（）承担。

A.甲

B.乙公司

C.丁

D.丙公司

【答案】：A

130、下列选项，属债权合同的是（）。

A.监护合同

B.买卖合同

C.行政合同

D.劳动合同

【答案】：B

131、《劳动法》规定：“建立劳动关系应当订立劳动合同”，关于劳动合同的理解正确的是（）。

A.用人单位自合同成立之日起即与劳动者建立劳动关系

B.已建立劳动关系，应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同

C.用人单位不予劳动者签订劳动合同应当向劳动者每月支付两倍的工资

D.劳动合同分为固定期限、无固定期限和以不确定期限的劳动合同

【答案】：B

132、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业承揽不良行为的是()。

A.无资质承揽工程

B.允许他人以自己名义承揽工程

C.未取得安全生产许可证承揽工程

D.将承包的工程转包或违法分包

【答案】：D

133、根据我国《民法典》的规定，无效合同自（）时起没有法律效力。

A.谈判

B.订立

C.履行

D.以欺诈、胁迫手段订立

【答案】：B

134、根据《立法法》的规定，地方性法规、规章之间，同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由()裁决。

A.最高人民法院

B.制定机关

C.最高人民检察院

D.国务院

【答案】：B

135、关于代理的说法，正确的是()。

A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任

B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人

C.表见代理属于无权代理，代理行为有效

D.代理人明知被委托代理的事项违法仍进行代理的，代理人承担全部民事责任

【答案】：C

136、民事责任的承担方式中不包括()。

A.恢复原状

B.消除危险

C.赔礼道歉

D.没收财产

【答案】：D

137、具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起（）内没有行使撤销权，撤销权消灭。

A.1年

B.3年

C.5年

D.6个月

【答案】：A

138、关于仲裁的说法，正确的是()。

A.没有仲裁协议或者仲裁协议无效的，法院对当事人的纠纷应当予以受理

B.对于仲裁协议有效的仲裁案件，法院仍具有管辖权

C.只要一方当事人申请仲裁，仲裁委员会都应当予以受理

D.仲裁裁决作出后，当事人就同一纠纷向法院起诉的，法院应当予以受理

【答案】：A

139、根据《建筑市场诚信行为管理办法》的规定，行政处罚决定公布后，经整改确有实效的，施工单位可以向（）申请缩短不良行为记录信息的公布时间。

A.国务院建设行政主管部门

B.省级建设行政主管部门

C.地市级建设行政主管部门

D.县级建设行政主管部门

【答案】：B

140、甲与乙签订一份购销合同，由甲卖给乙建筑施工设备2台，价格100万元。甲收取乙的货款后，将交付设备的义务转让给了丙。根据《民法典》，此种转让应当（）。

A.经乙方同意

B.经丙方同意

C.通知乙方

D.公告

【答案】：A

141、职工在工作时间和工作岗位突发疾病死亡或者最长在（）小时内经抢救无效死亡的，可以视同工伤。

A.12

B.24

C.48

D.60

【答案】：C

142、下列是关于双方当事人在合同中既约定违约金，又约定定金时，一方违约时，另一方当事人（），保护自己的合法权益。

A.可以选择使用违约金或者定金条款要求对方承担责任

B.只能依据违约金条款要求对方承担责任

C.可以采用违约金条款加定金条款金额之和要求对方承担违约责任

D.只能依据定金条款要求对方承担责任

【答案】：A

143、根据《民法典》的相关规定，下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人可以解除合同的是()。

A.发生泥石流将拟建工厂选址覆盖

B.工程经验收不合格

C.建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保

D.施工单位施工组织不力，导致工程工期延误

【答案】：A

144、下列关于我国法的形式和效力层级的说法，正确的是()。

A.《北京市建筑市场管理条例》与《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》对同一事项的规定不一致时，由国务院进行裁决

B.《招标投标法实施条例》的效力高于《招标公告发布暂行办法》

C.部门规章的效力高于地方政府规章

D.行政法规之间对同一事项的新的特别规定与旧的一般规定不一致，由国务院裁决

【答案】：B

145、《招标投标法》规定，必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的，责令限期改正，可以处项目()的罚款。

A.成本金额5‰以上10‰以下

B.合同金额5‰以上10‰以下

C.成本金额10‰以上20‰以下

D.合同金额10‰以上20‰以下

【答案】：B

146、根据《民法典》，合同中的一方将合同中的权利和义务一并转让给第三人的()。

A.需经对方同意

B.无需经对方同意，也不必通知对方

C.需经受让人同意

D.无需经对方同意，但需通知债务人

【答案】：A

147、（2019年真题）某施工现场围挡倒塌造成路上行人腿部骨折,应当由（）承担连带责任。

A.建设单位和施工企业

B.建设单位和监理单位

C.监理单位和施工企业

D.道路管理部门和施工企业

【答案】：A

148、根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》规定，关于竣工结算文件的编制、提交与审查说法正确的是()。

A.工程完工后，承包单位应当在约定期限内提交建设工程总结算文件

B.国有资金投资建筑工程的发包方，应当委托具有相应资质的工程造价咨询企业对竣工结算文件审查

C.国有资金投资建设工程的发包方，在收到竣工结算文件后的约定期限内向工程造价咨询企业提出由承包人出具的竣工结算文件审核意见

D.国有资金投资建设工程的发包方，逾期未答复的，竣工结算文件视为已被认可

【答案】：B

149、甲公司投标承包了一栋高档写字楼的施工总承包业务，经业主方认可将其中的专业工程分包给了具有相应资质等级的乙公司，工程施工中因乙分包的工程发生了质量事故给业主造成了10万元的损失而产生了赔偿责任。对此，正确的处理方式应当是（）。

A.业主方只能要求乙赔偿

B.如果业主方要求甲赔偿，甲可以以乙是业主认可的分包商为由而拒绝

C.甲不能拒绝业主方的10万元赔偿要求，但赔偿后可按分包合同的约定向乙追赔

D.乙可以拒绝甲的追赔要求

【答案】：C

150、根据《招标投标法实施条例》，下列情形中，属于不同投标人之间相互串通投标情形的是()。

A.约定部分投标人放弃投标或者中标

B.投标文件相互混装

C.投标文件载明的项目经理为同一人

D.委托同一单位或个人办理投标事宜

【答案】：A

151、根据《企业所得税法》，下列收入中，应当征收企业所得税的是（）。

A.利息收入

B.依法收取并纳入财政管理的政府性基金

C.依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费

D.财政拨款

【答案】：A

152、甲公司将施工机械借给乙公司使用，乙公司在甲公司不知情的情况下将该施工机械卖给知悉上述情况的丙公司，关于乙、丙公司之间施工机械买卖合同效力的说法，正确的是()。(2015真题)

A.有效

B.可变更或撤销

C.无效

D.效力待定

【答案】：C

153、（2020年真题）关于增值税应纳税额计算的说法，正确的是（）。

A.纳税人兼有不同税率的项目，应当分别核算不同税率项目的销售额：未分别核算销售额的，从低适用税率

B.小规模纳税人发生应税销售行为，实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法，可以抵扣进项税额

C.当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时，其不足部分不再结转下期继续抵扣

D.纳税人销售货物、劳务、服务、无形资产、不动产，应纳税额为当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额

【答案】：D

154、在诉讼中，无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是他的（）。

A.指定代理人

B.法定代理人

C.委托代理人

D.意定代理人

【答案】：B

155、某建筑公司制定的生产安全事故现场处置方案，按规定应（）至少组织一次演练。

A.每年

B.每半年

C.每季度

D.每月

【答案】：B

156、关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主持权利的说法，正确的是()。2017真题

A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持

B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人均应当承担责任

C.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任

D.承包人的保修责任可以免除

【答案】：C

157、下列情形属于施工项目经理可以同时担任两个建设工程项目负责人的是（）。

A.两个项目的发包人同意

B.项目其一的施工已经进入到工程竣工验收阶段

C.两个项目属于同一工程分期开发

D.项目其一因发包人拖欠工程款而停工达半年之久

【答案】：C

158、下列哪一项不属于非营利法人()。

A.事业单位

B.社会团体

C.基金会

D.机关法人

【答案】：D

159、关于建筑市场诚信行为的公布时限的说法，正确的是()。

A.不良行为记录信息公布期限一般为6个月至3年

B.良好行为记录信息公布期限一般为6个月

C.招标投标违法行为记录公告期限为1年

D.依法限制招标投标当事人资质公告期限为3个月

【答案】：A

160、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程保修期自()之日起计算。

A.竣工验收合格

B.交付使用

C.发包方支付全部价款

D.竣工验收备案

【答案】：A

161、甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合体成员的行为中正确的是()。

A.该联合体成员甲甲公司又以自己名义单独对该项目进行投标

B.该联合体部分成员签订了共同投标协议

C.该联合体成员乙公司和丙公司组成一个新联合体对该项目进行投标

D.甲、乙、丙、丁四家公司应设立一个联合体投标的牵头人

【答案】：D

162、根据《绿色施工导则》，关于临时用地指标和临时用地保护的说法，正确的是()。

A.根据施工规模及现场条件等因素合理确定设施的占地指标，临时设施的占地面积应该按用地指标所需的一半面积设计。

B.要求平面布置合理、紧凑，在满足环境、职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于80%

C.应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度的减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境

D.利用和保护施工用地范围内原有绿色植被，对于施工周期较短的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化

【答案】：C

163、按照《建筑法》的规定，以下说法正确的是（）。

A.建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程

B.施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人

C.联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

D.建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程

【答案】：B

164、用人单位违反《劳动法》规定解除或者终止劳动合同，劳动者不要求继续履行劳动合同或者劳动合同已经不能继续履行的，用人单位应当向劳动者支付赔偿金，金额为（）。

A.5个月的月工资

B.10个月的月工资

C.经济补偿标准金额

D.经济补偿标准金额的2倍

【答案】：D

165、根据《绿色施工导则》的规定，在下列施工作业阶段中，要求作业区目测扬尘高度小于1.5m的是（）阶段。

A.土方作业

B.结构施工

C.设备安装

D.装饰装修

【答案】：A

166、当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由()承担。

A.违约方

B.当事人

C.防止扩大的行为方

D.各方

【答案】：A

167、抵押担保的范围包括（）。

A.主债权及利息和违约金

B.损害赔偿金和实现抵押权的费用

C.主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用

D.主债权及利息、定金、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用

【答案】：C

168、刑事责任的承担方式是刑事处罚，刑事处罚有主刑和附加刑，下列不属于附加刑的是（）。

A.管制

B.罚金

C.没收财产

D.剥夺政治权利

【答案】：A

169、下列担保物权的说法中，正确的是（）。

A.只有不动产才可以抵押

B.质押物只能是动产

C.权利可以抵押

D.留置物只能是动产

【答案】：D

170、承揽合同对于支付报酬的期限没有约定或者约定不明，又不能达成补充协议，按照合同有关条款或者交易习惯也不能确定的，定作人应当在()支付报酬。

A.合同生效后

B.交付工作成果时

C.完成工作成果50%时

D.完成全部工作成果前

【答案】：B

171、关于建造师的权利与义务，下列说法正确的是()。

A.施工单位签署质量合格的文件上，可以由注册建造师签章。

B.修改注册建造师签章的工程施工管理文件，应当征得所在企业同意后，由其他注册建造师进行修改

C.只有注册建造师签章完整的工程施工管理文件方为有效。

D.分包企业签署质量合格的文件上，只需要分包企业注册建造师签章

【答案】：C

172、乙分公司是甲建工集团在华北设置的大型区域公司，该分公司最近承接了丙项目。则关于甲、乙、丙配备专职安全生产管理人员情况，说法正确的是()。

A.甲建工集团应当配备，乙分公司和丙项目部可以不再独立配备

B.甲建工集团应当配备，乙分公司可以不再配备，丙项目部应当配备

C.甲建工集团和乙分公司应当各自独立配备，丙项目部可以不再配备

D.甲建工集团和乙分公司应当各自独立配备，丙项目部也应当配备

【答案】：D

173、某施工现场发生触电事故，导致2人死亡，1人受伤，事故调查组经仔细调查后提交了事故调查报告并附有关证据资料，则负责事故调查的人民政府应自收到报告后（）日内作出批复。

A.15

B.20

C.30

D.45

【答案】：A

174、根据《建筑业企业资质管理规定》，属于建筑业企业资质序列的是()。

A.工程总承包

B.专业分包

C.专业承包

D.劳务承包

【答案】：C

175、未经总监理工程师签字，()。

A.建设单位不拨付工程款

B.施工单位不得进行下一道工序的施工

C.建筑材料不得在工程上使用

D.建筑构配件不得在工程上安装

【答案】：A

176、根据《民法典》，关于代理的说法，正确的是（）。

A.代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担

B.代理人可以超越代理权实施代理行为

C.被代理人对代理人的一切行为承担民事责任

D.代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为

【答案】：A

177、《绿色施工导则》要求平面布置合理、紧凑，在满足环境、职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于()。

A.60%

B.70%

C.80%

D.90%

【答案】：D

178、红星建筑工程公司委托其业务员甲某外出采购水泥，甲某以红星建筑工程公司的名义与乙公司签订一份钢材购销合同，下列说法正确的是（）。

A.甲某的行为构成无权代理

B.甲某的行为属于有权代理

C.甲某的行为构成滥用代理权

D.甲某的行为属于法定代理

【答案】：A

179、下列合同订立的原则中，可以作为合同当事人的行为准则，防止当事人滥用权利，保护当事人合法权益，维护和平衡当事人之间的利益的原则是（）。

A.合法原则

B.诚实信用原则

C.公平原则

D.自愿原则

【答案】：C

180、关于人身保险合同的说法，正确的是（）（2014）

A.人身保险的投保人在保险事故发生时，对被保险人应当具有保险利益

B.保险人对人寿保险的险费，不得用诉讼方式要求设保人支付

C.人身保障合同的投保人不可以为受益人

D.人身保险合同的投保人应当一次性支付全国保险费

【答案】：B

181、录像带属于()。

A.物证

B.书证

C.电子数据

D.视听资料

【答案】：D

182、下属行为不属于违法分包的是（）

A.消防专业分包单位将全部劳务作业分包给某劳务公司

B.总承包单位经建设单位同意将水暖工程分包给李某

C.总承包单位经监理单位同意将采暖工程分包给某机电安装公司

D.总承包单位经建设单位同意将裙楼主体结构施工分包给某施工单位

【答案】：A

183、下列关于安全生产许可证说法，正确的是()。

A.建设单位应取得安全生产许可证

B.安全生产许可证的有效期为5年

C.建设部门进行颁发安全生产许可证前，审查项目是否取得施工许可证

D.发现企业不再具备安全生产条件，证书颁发部门应当暂扣或者吊销安全生产许可证

【答案】：D

184、根据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》,对建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责的单位是()。

A.监理单位

B.建设单位

C.总承包单位

D.分包单位

【答案】：C

185、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位在申领施工许可证之前，应当按照有关规定办理()

A.开工报告手续

B.监理单位的委托手续

C.保证安全施工措施的审批手续

D.工程质量监督手续

【答案】：D

186、特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检查合格有效期届满前()向特种设备检测机构提出定期检验要求。(2015真题)

A.5天

B.15天

C.20天

D.1个月

【答案】：D

187、某市西城区建委根据市政府总体规划，对某大街实施改造，刘某房屋位于改造区。某日，西城区建委改造建设指挥部下达住房拆迁通知，刘某未搬迁。数日后，区建委工作人员带领20余人强行拆除了刘某房屋，刘某不服提起行政复议，则可以作复议机关的是（）。

A.省政府

B.市政府

C.西城区政府

D.西城区建委

【答案】：C

188、某工程项目于2011年2月1日领取了施工许可证，由于工程不能按期开工，建设单位向发证机关申请延期。则下列说法正确的是（）。

A.只能申请1次，2011年5月1日前必须开工

B.只能申请1次，2011年8月1日前必须开工

C.最多可以申请2次，但2011年8月1日前必须开工

D.最多可以申请2次，但2011年11月1日前必须开工

【答案】：D

189、甲公司于2015年5月以每吨1000元的价格购买了乙水泥生产厂的一批水泥，合同约定5月20日将这批水泥送抵指定地点。但直到6月10日甲公司才收到这批水泥，此时市场价格已涨至每吨1200元，则此时甲公司应按()结算水泥货款。

A.执行新价格

B.执行原价格

C.甲承担少部分差价

D.乙承担一半差价

【答案】：B

190、在招标投标中，关于履约保证金的说法，正确的是（）。2018真题

A.招标文件中不得要求中标人提交履约保证金

B.履约保证金是为了保证中标人按照合同约定履行义务，完成中标项目而设立的

C.履约保证金的金额没有法律规定的限制，招标人可要求中标人提交任意金额的履约保证金

D.不鼓励施工企业以银行保函形式向建设单位提供履约担保

【答案】：B

191、根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，良好行为记录信息的公布期限一般为()。（2015）

A.6个月

B.1年

C.2年

D.3年

【答案】：D

192、关于投标保证金的说法，正确的是（）。（2016）

A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致

B.招标人最迟应在书面合同签订后10曰内向中标人退还保证金

C.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当返还投标保证金

D.依法必须进行招标的质目的境内投标单位，以现金形式提交投标保证金的，可以从其任一账户转出

【答案】：A

193、监理单位的安全责任事项是（）。

A.编制施工组织设计文件

B.制定安全技术措施

C.对安全事故隐患要求施工单位整改

D.确定建设工程安全费用

【答案】：C

194、某建筑公司所承担的某住宅项目质量不符合约定，建设单位要求其返工，该建筑公司以气候已经不适宜继续施工为由，拒绝了这个要求，建设单位请求减少支付工程款，对于这个请求（）。

A.应予支持

B.不予支持

C.如果该建筑公司不具备相应资质，就予以支持

D.如果气候的确已经不适宜继续施工，不予支持

【答案】：A

195、按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目的重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币()万元以上的，必须进行招标。

A.30

B.50

C.80

D.200

【答案】：D

196、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，强制性标准监督检查的内容不包括（）。

A.工程项目是否达到优良标准

B.技术人员是否熟悉、掌握强制性标准

C.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定

D.工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定

【答案】：A

197、下列有关工程竣工日期的表述中，错误的是（）。

A.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

B.承包人提交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以竣工验收合格之日为竣工日期

C.承包人提交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期

D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期

【答案】：B

198、甲公司将其生产的新型瓷砖取名为“晶意陶”，并将“晶意陶”申请为注册商标。乙公司也为瓷砖生产商。乙公司的（）行为不属于侵犯甲公司商标权的行为。

A.制作“晶意陶”的品牌标识，并且专门销售该品牌标识

B.未经甲公司许可，在自己生产的瓷砖产品上使用“晶意陶”的品牌标识

C.向甲公司购买“晶意陶”的品牌的使用权，并在自家生产的瓷砖上使用该