2024工程施工合同索赔

2024工程施工合同索赔合同编号：__________地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于：2.施工方具备工程施工的资质和技术能力，愿意承担工程的施工任务；3.双方就工程施工的事宜经协商一致，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程预算：__________第二条合同价格2.1双方确认，施工方应按照本合同的规定完成工程的施工任务。2.2合同总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.3合同价格支付方式：（1）合同签订后七个工作日内，业主向施工方支付合同总价的一定比例作为预付款；（2）工程进度达到约定的比例后，业主向施工方支付相应比例的工程进度款；（3）工程验收合格后，业主向施工方支付剩余的工程尾款。第三条工程施工3.1施工方应按照业主提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工。3.2施工方应确保工程质量，符合国家相关法律法规、行业标准和业主的要求。3.3施工方应按照工程进度计划完成施工任务，确保工程按时交付。3.4施工方应承担工程施工过程中的安全生产责任，确保施工现场的安全。第四条工程变更4.1如果在工程施工过程中，业主提出变更工程的内容、规模、设计等，双方应协商一致，并签订变更协议。4.2变更协议应明确变更的内容、工程量、价格和工期等。4.3施工方应按照变更协议的要求进行施工。第五条工程验收5.1工程完成后，施工方应向业主提交工程验收申请。5.2业主应在收到验收申请后七个工作日内组织验收。5.3工程验收合格的，业主应支付剩余的工程尾款。5.4工程验收不合格的，施工方应按照业主的要求进行整改，并重新提交验收申请。第六条违约责任6.1施工方未按照约定完成施工任务的，应向业主支付违约金，违约金为本合同总价的一定比例。6.2业主未按照约定支付工程进度款或尾款的，应向施工方支付违约金，违约金为应支付金额的一定比例。6.3双方未履行本合同约定的义务，导致工程无法正常进行的，应承担相应的违约责任。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2如果协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程施工图纸2.施工方案和技术要求3.工程进度计划4.变更协议5.工程验收申请6.违约金计算公式7.法律文件（如有）二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定完成施工任务：认定：未能在约定的时间或质量标准内完成工程。违约金：按合同总价的一定比例计算。2.业主未按照约定支付工程进度款或尾款：认定：未能在约定的时间内支付应付款项。违约金：按应支付金额的一定比例计算。3.双方未履行本合同约定的义务，导致工程无法正常进行：认定：违反合同约定的义务，影响工程进度或质量。违约责任：根据具体情况承担相应责任。三、法律名词及解释：1.工程施工：按照业主提供的图纸和规范进行的建设活动。2.工程验收：对完成的建设工程进行检查，确认其是否符合规定的质量标准。3.违约金：违约方应支付给守约方的赔偿金。4.合同总价：双方约定的工程完成后的总价格。5.工程进度款：根据工程进度，业主应支付给施工方的款项。6.尾款：工程验收合格后，业主应支付的剩余款项。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程施工图纸不明确：解决办法：双方协商确定补充图纸或说明。2.工程进度延误：解决办法：协商调整工程进度计划，必要时追加合同价款。3.工程质量问题：解决办法：立即停工整改，重新验收直至符合要求。4.变更工程内容：解决办法：签订变更协议，明确变更内容和价款。5.业主支付款项延误：