互联网开发合同范本合集

互联网开发合同范本(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。甲方：*****法定代表人：******乙方：*****法定代表人：******因甲方系专业从事移动服务业务且得到中国联通、移动、网通、电信四大运营商有关开展移动服务的批准及认可，在无线互联应用领域具有丰富的阅历；乙方为相关网络产品供应***公司，甲方拥有独特的网络资讯平台，在媒体宣扬方面拥有丰富的数据信息及相关宣扬渠道；甲乙双方同意发挥各自优势，共同合作。双方本着互惠互利，优势互补，公平互利、共同进展的原则，经充分友好协商，共同就************开发业务进行合作。双方共同承诺将无线互联技术广泛、深化应用于信息服务，最终双方形成切实可行的商务合作模式。甲乙双方为明确各自的权利义务，就双方合作事宜经友好充分的协商达成以下合作协议以共同遵守：一、合作内容：甲乙双方共同开发*************服务。（一）甲方供应*********平台及相关的技术支持和技术服务，负责在***广播电影电视集团所属频道或频率上进行宣扬推广，并保证相关技术支持和技术服务。（二）乙方供应网络信息内容，并保证下行网络通道的顺畅。（三）甲乙双方合作网络开发的详细事宜、地址码、上行业务代码、费率及所产生的利益分成比例以本协议商定为准。（四）双方在此基础上渐渐开发其它网络业务。二、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务：1、甲方负责处理与网络运营商的相关合作洽谈、沟通、联络等工作。2、甲方负责供应所需的相应网络技术支持和技术保障。3、甲方有义务保证自身网络系统的正常运转。4、甲方有权要求乙方按法律和运营商的有关规定修改有关内容。5、甲方对乙方所供应的各项语音文件和内容要进行严格保密。（二）乙方的权利和义务：1、乙方保证所供应信息的精确、准时；因乙方信息错误而产生的纠纷、损失由乙方自行处理。2、乙方保证其所供应的信息不侵害第三人的版权或其他学问产权权利，不侵害第三人的商业隐秘或个人隐私，不泄露国家机密或违反国家的法律法规，并对于违反这一保证所引起的相关责任由乙方自行担当。3、乙方对其用户所供应的信息，不得有以下内容：（1）反对宪法所确定的基本原则的；（2）危害国家平安，泄露国家隐秘，颠覆国家政权、破坏国家统一的；（3）危害国家荣誉和利益的；（4）煽动民族仇恨，民族卑视，破坏民族团结的；（5）破坏国家宗教政策，宣扬邪教和愚昧迷信的；（6）散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的；（7）发布淫秽色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪的；（8）污辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的；（9）法律、行政法规禁止的其他内容的。4、乙方负责开发项目的市场策划、推广、媒体宣扬等。乙方承诺供应的各类对外宣扬的资料符合国家广告发布的有关法律法规的要求。特殊是乙方供应的产品必需拥有版权或版权授权，否则由此引起的纠纷或侵权等由乙方负责，假如因侵权问题而给甲方造成经济损失，乙方应担当相应的经济损失赔偿责任。三、运行系统内容的修改在遵循市场为导向的基础上，依据用户、市场的需求，甲乙双方可以协商对****系统内容及功能进行更改或调整。四、商业隐秘（一）甲乙双方应对其通过工作接触和通过其他渠道得知的有关对方的商业隐秘严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。（二）除本协议规定之工作所需外，未经对方同意，不得擅自使用、复制对方的商标、标志、商业信息、技术及其他资料。如双方有任何一方违反此规定，则另一方有权追究其责任和相关的经济赔偿责任。（三）本协议终止后，双方仍旧负有本协议商定的保密义务。五、不行抗力（一）’不行抗力’是指甲乙双方不能掌握、不行预见、不能避开的大事，该大事阻碍、影响或延误任何一方依据本合同履行其全部或部分义务。该大事包括但不限于：因运营商（指联通、移动、网通、电信）方面的服务网络建设实施、维护、运营等所引起的服务问题；运营商政策转变。地震、台风、洪水、火灾或其它天灾、战斗、骚乱、罢工或任何其它类似大事。（二）如发生不行抗力大事，患病该大事的一方应马上用可能的最快捷的方式通知对方，后由双方协商相应解决方案。六、违约责任（一）由于一方不履行本协议规定的义务，或严峻违反协议，造成该业务无法经营或无法达到协议规定的经营目的，视作违约方单方终止协议，另一方除有权向违约的一方索赔外，并有权按协议规定通过法律程序终止协议。如双方同意连续合作，违约方仍应赔偿非违约方的经济损失。（二）因任何一方违约给对方造成不良影响或经济损失，违约方除应担当对方实际损失赔偿责任外，还应担当其它相关责任（包括但不限于公开赔礼赔礼、消退影响等）。七、免责条款在合作期间，由于不能预见并且对其发生和后果不能防止和避开的不行抗力事故及相关电信、移动、联通和网通等部门的政策变更致使本协议的履行直接受影响或者不能按商定的条件履行时，遇有上述不行抗力事故的一方，应马上将事故状况通知对方，并应在***天内供应事故的具体状况及协议不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件。根据事故对协议的履行的影响程度，由双方协商打算是否解除协议或者部分免除履行协议的责任、或者延期履行协议。如未能出具有效证明文件证明是不行抗力大事，则应由违约方担当违约责任，赔偿因违约给对方造成的经济损失并担当相关责任。八、其它（一）未尽事宜及双方发生纠纷，双方本着友好互惠态度进行协商补充解决。协商不成可向*********人民法院提起诉讼。（二）本协议一式***份，自双方签字日起生效，双方各执***份，均具同等法律效力。（三）协议签字盖章后生效。甲方：*****负责人签字：******联系方式：****联系地址：****盖章（单位）：******签署时间：****年**月**日乙方：*****负责人签字：******联系方式：****联系地址：****盖章（单位）：******签署时间：****年**月**日互联网开发合同范本(第二篇)合同标题：互联网开发合同范本摘要：本合同由开发商和委托方共同签署，旨在明确双方在互联网开发项目中的权利义务，确保项目顺利进行。合同内容简洁明确，排版规范。正文：第一条合同目的本《互联网开发合同范本》旨在规定开发商与委托方之间互联网开发项目的具体内容、进度安排、费用结算等事项。第二条合同双方委托方：（委托方名称、地址、联系方式）开发商：（开发商名称、地址、联系方式）第三条项目描述开发商将根据委托方的要求，负责互联网开发项目的设计、编码、测试、部署等工作，并确保项目的质量和安全性。第四条项目进度双方应在合同签署后协商确定开发进度，并按照约定时间节点进行项目评审和验收。如遇特殊情况需推迟或调整进度，应提前书面通知对方，并重新商定计划。第五条项目费用1.委托方应按照本合同约定的标准和阶段性进度支付开发费用。2.开发费用包括但不限于项目调研费、设计费、开发费、测试费等。3.合同签署时，双方应商定费用的支付方式和时间节点。第六条保密条款1.双方应对在项目过程中涉及的商业机密和未公开信息予以保密。2.未经合同另一方书面同意，任何一方不得向第三方披露、使用或转让相关信息和资料。第七条违约责任1.任何一方未按合同约定履行义务的，应承担相应的违约责任。2.如因不可抗力等特殊原因导致未能按期履约，双方应协商解决或修改合同。第八条合同解除1.双方协商一致的情况下，可书面解除合同。2.合同解除后，双方应完成未结算的费用结算，并做好项目交接工作。第九条适用法律和争议解决本合同适用中华人民共和国法律。双方如发生争议，应首先通过友好协商解决；若协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条合同生效本合同经双方签字盖章后生效，合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。委托方（盖章）：开发商（盖章）：签字：签字：日期：日期：互联网开发合同范本(第三篇)互联网开发合同合同编号：[合同编号]甲方：[甲方名称]地址：[甲方地址]联系方式：[甲方联系方式]乙方：[乙方名称]地址：[乙方地址]联系方式：[乙方联系方式]根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲方与乙方经协商一致，订立以下互联网开发合同，共同遵守并履行。一、项目概述1.1甲方委托乙方进行互联网开发项目，项目名称为：[项目名称]1.2项目目标和要求：[项目目标和要求]二、工作内容和任务2.1乙方将按照甲方的要求进行互联网开发工作，并提供技术支持及后续服务。2.2开发工作包括但不限于：[开发工作的具体内容]三、开发周期和交付时间3.1本次互联网开发项目的周期为：[开发周期]3.2项目交付时间：[项目交付时间]四、付款方式和金额4.1甲方向乙方支付的总费用为：[总费用]4.2付款方式为：[付款方式]4.3付款时间及分期支付安排：[付款时间及分期支付安排]五、保密条款5.1甲、乙双方对于在本合同履行过程中所获悉的涉及商业秘密和机密信息应予以保密。5.2未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露或使用对方的商业秘密和机密信息。六、违约责任6.1如甲方或乙方未能履行合同约定的义务，则应承担相应的违约责任。6.2违约方需要赔偿守约方因此造成的一切损失，并承担由此产生的法律责任。七、争议解决7.1如因履行本合同发生争议，甲、乙双方应友好协商解决。7.2协商不成的，可提交当地有管辖权的人民法院解决。八、其他条款8.1本