2024年湘阴县一级造价工程师《造价管理》高分冲刺试题含解析

2024年湘阴县一级造价工程师《造价管理》高分冲刺试题第1题：单选题(本题1分)采用权衡分析法权衡工程系统设置费中各项费用之间的关系时，可采取的措施是（）。A.进行节能设计，减少运行费B.改善设计材质，降低维修频度C.采用整体结构，减少安装费用D.采用计划预修，降低停机损失第2题：单选题(本题1分)根据《标准设备采购招标文件（2017年版）》规定，卖方未能按时交付合同设备的，应向买方支付迟延交付违约金。从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的（）。A.0.5%B.1%C.15%D.10%第3题：单选题(本题1分)（）是控制资金使用成本，进而控制工程造价、降低工程项目风险所不可忽视的环节。A.目标策划B.融资方案的策划C.实施过程的策划D.项目组织策划第4题：单选题(本题1分)项目融资过程中，投资决策后首先应进行的工作是（）。A.融资谈判B.融资决策分析C.融资执行D.融资结构设计第5题：单选题(本题1分)（）是从BOT方式演变而来的一种新型方式，具体是指用民营资金购买某个项目资金的经营权，购买者在约定的时间内通过经营该资产收回全部投资和得到合理的回报后再将项目无偿移交给原产权所有人。A.TOTB.ABSC.PPPD.BOT第6题：单选题(本题1分)某工程投保建筑工程一切险，在工程建设期间发生的下列情形中，应由保险人承担赔偿责任的是（）。A.设计错误引起的损失B.施工机械装置失灵造成损坏C.工程档案文件损毁D.地面下陷下沉后造成的损失第7题：单选题(本题1分)根据《合同法》，下列关于格式合同的说法，正确的是（）。A.采用格式条款订立合同，有利于保证合同双方的公平权利B.《合同法》规定的合同无效的情形适用于格式合同条款C.对格式条款的理解发生争议的，应当做出有利于提供格式条款一方的解释D.格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款第8题：单选题(本题1分)双代号网络计划中，关于关键节点的说法正确的是（）。A.关键工作两端的节点必然是关键节点B.关键节点的最早时间与最迟时间必然相等C.关键节点组成的线路必然是关键线路D.两端是关键节点的工作必然是关键工作第9题：单选题(本题1分)PPP项目财政承受能力论证中，确定年度折现率时应考虑财政补贴支出年份，并应参照（）。A.行业基准收益率B.同期国债利率C.同期地方政府债券收益率D.同期当地社会平均利润率第10题：单选题(本题1分)下列投资方案经济效果评价指标中，能够在一定程度上反映资本周转速度的指标是（）。A.利息备付率B.投资收益率C.偿债备付率D.投资回收期第11题：单选题(本题1分)按工程进度编制施工阶段资金使用计划，首要进行的工作是（）。A.计算单位时间的资金支出目标B.编制工程施工进度计划C.绘制资金使用时间进度计划S曲线D.计算规定时间内累计资金支出额第12题：单选题(本题1分)下列工程项目目标控制方法中，控制的原理基本相同、目的也相同的是（）。A.香蕉曲线法和S曲线法B.网络计划法和香蕉曲线法C.排列图法和网络计划法D.S曲线法和排列图法第13题：单选题(本题1分)在价值工程的方案创造阶段召开会议进行方案创造时，为激发出有价值的创新方案，会议主持人开始并不全部摊开要解决的问题，只有当会议进行到适当的时候，才宣布会议的具体要求。这种创造的方法称为（）。A.头脑风暴法B.德尔菲法C.德比克法D.歌顿法第14题：单选题(本题1分)在完善的保险制度下，发达国家和地区的造价咨询企业所采用的典型模式是（）。A.合伙制B.公司制C.股份制D.契约制第15题：单选题(本题1分)下列关于资源优化的说法中，正确的是（）。A.资源优化的目的是尽量减少资源用量B.在通常情况下，网络计划的资源优化不可采用“资源有限，工期最短”的策略C.资源优化过程中，不可以改变网络计划中各项工作之间的逻辑关系D.通常情况下，网络计划的资源优化不可采用“工期固定，资源优化”的策略第16题：单选题(本题1分)甲、乙两单位签订了建设工程合同，但甲单位因丙单位的原因使合同延迟履行，则（）。A.甲单位应向乙单位承担违约责任B.丙单位应向乙单位承担违约责任C.甲、乙两单位均可向丙单位提出索赔D.乙单位无权解除合同第17题：单选题(本题1分)根据《政府采购法》，在政府采购中，投标保证金不得超过采购项目预算金额的（），履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的（）。A.2%；5%B.5%；10%C.2%；10%D.5%；15%第18题：单选题(本题1分)某公司原价发行总面额为4000万元的5年期债券，票面利率为5%，筹资费费率为4%，公司所得税税率为25%。该债券的资金成本率为（）。A.3.16%B.3.91%C.5.21%D.6.25%第19题：单选题(本题1分)某企业借款100万元，年利率为8%，借款期限为2年，单利计息，则借款期内计算两次和计算一次的利息差额为（）万元。A.0B.0.32C.0.64D.1.28第20题：单选题(本题1分)“有时由于成本分配不合理，造成成本比重不大但用户认为重要的功能被漏选或排序推后”，这是对象选择方法中的（）。A.强制确定法B.百分比分析法C.ABC分析法D.因素分析法第21题：单选题(本题1分)项目资金结构中，如果项目资本金所占比重太少，则对项目的可能影响是（）。A.财务杠杆作用下滑B.负债融资成本降低C.负债融资难度提升D.市场风险承受力增强第22题：单选题(本题1分)根据招标投标法，依法必须进行公开招标的项目，自（）之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20天。A.投标人收到招标文件B.招标文件最后澄清C.招标文件发布D.招标文件开始发出第23题：单选题(本题1分)根据《招标投标实施条例》，投标人认为招投标活动不符合法律法规规定的，可以自知道或应当知道之日起（）日内向行政监督部门投诉A.10B.15C.20D.30第24题：单选题(本题1分)某公司发行票面额为2000万元的优先股股票，筹资费率为2%，股息年利率为10%，公司所得税率为25%，则其资金成本率为（）。A.10.20%B.12.37%C.14.12%D.15.46%第25题：单选题(本题1分)利用已建好的项目为新项目进行融资的模式是（）。A.BOTB.TOTC.ABSD.PPP第26题：单选题(本题1分)施工项目经理部成本核算账务体系应以（）为对象。A.单项工程B.单位工程C.分部工程D.分项工程第27题：单选题(本题1分)我国建设工程造价管理组织包含三大系统，该三大系统是指（）。A.国家行政管理系统.部门行政管理系统和地方行政管理系统B.国家行政管理系统.行业协会管理系统和地方行政管理系统C.行业协会管理系统.地方行政管理系统和企事业机构管理系统D.政府行政管理系统.企事业机构管理系统和行业协会管理系统第28题：单选题(本题1分)根据《国务院关于投资体制改革的决定》，企业使用政府资金投资建设《政府核准的投资项目目录》中的项目时，企业仅需向政府提交（）。A.项目申请报告B.项目可行性研究报告C.项目开工报告D.项目初步设计文件第29题：单选题(本题1分)下列有关承担合同违约责任的说法中，正确的是（）。A.违反合同的当事人在承担了赔偿金后，就免除了履约责任B.当事人既约定了违约金，又约定定金的，一方违约，对方可以选择适用违约金或定金条款C.当事人一方履行合同义务不符合约定，在采取补救措施后，对方还有其他损失的，此时就不应当再承担赔偿责任D.合同约定了违约金的，因当事人一方违约使对方产生损失，此时不论损失多大，均只应向损失方支付约定的违约金第30题：单选题(本题1分)在项目投资决策后，控制工程造价的关键在于（）。A.设计B.招标C.施工D.结算第31题：单选题(本题1分)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，该工程竣工日期应为（）。A.提交验收报告之日B.建设工程完工之日C.转移占有建设工程之日D.竣工验收合格之日第32题：单选题(本题1分)采用排列图分析影响工程质量的主要因素时，将影响因素分为三类，其中A类因素是指累积频率（）范围内的因素。A.0～70%B.0～80%C.80～90%D.90～100%第33题：单选题(本题1分)企业在年初向银行借入资金1000万元，月利率为1％，则在7月初偿还时．按月单利和复利计算的利息应分别是（）。A.60．00万元和61．52万元B.70．00万元和61．52万元C.60．00万元和72．14万元D.70．00万元和72．14万元第34题：单选题(本题1分)根据《民法典》的相关规定，债权人领取提存物的权利期限为（）年。A.1B.2C.3D.5第35题：单选题(本题1分)进行建设工程全要素造价管理为了实现（）的集成管理。A.策划决策.建设实施.运行维护及拆除回收等阶段B.决策结算.设计阶段.招投标阶段.施工阶段C.成本.工期.质量.安全.环境D.建设单位.施工单位.设计单位.咨询机构.主管部门第36题：单选题(本题1分)在调查—分析—决策基础之上的偏离—纠偏—再偏离—再纠偏的工程造价控制属于（）。A.前馈控制B.预防控制C.被动控制D.全过程控制第37题：单选题(本题1分)根据《标准勘察招标文件（2017年版）》规定，勘察合同条款由（）组成。A.通用合同条款和专用合同条款B.协议书、通用合同条款和专用合同条款C.合同协议书、履约保证金D.协议书、通用合同条款、专用合同条款和履约保证金第38题：单选题(本题1分)关于BT项目经营权和所有权归属的说法，正确的是（）。A.特许期经营权属于投资者，所有权属于政府B.经营权属于政府，所有权属于投资者C.经营权和所有权均属于投资者D.经营权和所有权均属于政府第39题：单选题(本题1分)根据我国现行规定，工程造价咨询企业资质有效期届满，需要继续从事工程造价咨询活动的，需要提出资质延续申请。被准予延续的，其资质有效期可延续（）年。A.2B.3C.4D.5第40题：单选题(本题1分)控制建设工程造价最有效的手段是（）。A.设计与施工结合B.定性与定量结合C.策划与实施结合D.技术与经济结合第41题：单选题(本题1分)某企业账面反映的长期资金4000万元，其中优先股1200万元，应付长期债券2800万元.发行优先股的筹资费费率3%，年股息率9%；发行长期债券的票面利率7%，筹资费率5%，企业所得税率25%，则该企业的加权平均资金成本率为（）.A.3.96%B.6.11%C.6.65%D.8.15%第42题：单选题(本题1分)按照资金使用用途分，商业银行贷款在银行内部管理中分为（）。A.长期贷款和短期贷款B.固定资产贷款、流动资金贷款、房地产开发贷款C.固定利率贷款和浮动利率贷款D.境内贷款和境外贷款第43题：单选题(本题1分)某建设项目建设期2年，运营期8年。建设投资（不含建设期利息）为7000万元。其中，第1年自有资金投入4000万元，第2年年初贷款投入3000万元，贷款年利率为8%。流动资金800万元，全部为自有资金。运营期内年平均息税前利润均为1300万元。则该项目总投资收益率为（）A.16.17%B.16.41％C.16.67%D.18.57%第44题：单选题(本题1分)下列项目融资方式中，需要通过证券市场发行债券进行项目融资的是（）。A.BOTB.ABSC.TOTD.PFI第45题：单选题(本题1分)某工程施工，至某月的月末，出现了工程费用偏差小于0、进度偏差大于0的状况，则该工程的已完工作实际费用（ACWP）、计划工作预算费用（BCWS）和已完工作预算费用（BCWP）的关系可表示为（）。A.BCWP＞ACWP＞BCWSB.BCWS＞BCWP＞ACWPC.ACWP＞BCWP＞BCWSD.BCWS＞ACWP＞BCWP第46题：单选题(本题1分)招标人在施工招标文件中规定了暂定金额的分项内容和暂定总价款时，投标人可采用的报价策略是（）。A.适当提高暂定金额分项内容的单价B.适当减少暂定金额中的分项工程量C.适当降低暂定金额分项内容的单价D.适当增加暂定金额中的分项工程量第47题：单选题(本题1分)针对某种产品采用ABC分析法选择价值工程硏究对象时，应将（）的零部件作为价值工程主要硏究对象。A.成本和数量占比较高B.成本占比高而数量占比小C.成本和数量占比均低D.成本占比小而数量占比高第48题：单选题(本题1分)下列不同计价方式的合同中，施工承包单位承担风险相对较大的是（）。A.成本加固定酬金合同B.成本加浮动酬金合同C.单价合同D.总价合同第49题：单选题(本题1分)根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（）次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。A.2B.1C.3D.5第50题：单选题(本题1分)工程项目经济评价中，财务分析依据的基础数据是根据（）确定的。A.完全市场竞争下的价格体系B.影子价格和影子工资C.最优资源配置下的价格体系D.现行价格体系第51题：单选题(本题1分)建设工程组织流水施工时，用来表述流水施工在施工工艺方面进展状态的参数是（）。A.流水步距B.流水节拍C.流水强度D.施工段第52题：单选题(本题1分)建设单位与施工单位因承包合同争议提起诉讼的，诉讼时效期为（）年。A.1B.2C.3D.4第53题：单选题(本题1分)静态投资包括建筑安装工程费，设备和工、器具购置费，工程建设其他费用和（）。A.预备费B.基本预备费C.涨价预备费D.未明确项目准备金第54题：单选题(本题1分)建设工程流水施工中，某专业工作队在一个施工段上的施工时间称为（）。A.流水步距B.流水节拍C.流水强度D.流水节奏第55题：单选题(本题1分)施工组织总设计应由（）主持编制，应由（）负责审批。A.施工项目负责人，总承包单位技术负责人B.总承包单位技术负责人，施工项目负责人C.项目经理，高级工程师D.项目经理，上级政府主管部门第56题：单选题(本题1分)根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业可被处1万元以上3万元以下罚款的情形是（）。A.跨地区承接业务不备案的B.出租、出借资质证书的C.设立分支机构未备案的D.提供虚假材料申请资质的第57题：单选题(本题1分)根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》，合同一方收到另一方关于合同价格调整的通知后，应当在收到通知后的（）日内以确认或提出修改意见。A.10B.14C.15D.18第58题：单选题(本题1分)以下关于建设单位质量责任和义务的表述中，正确的是（）。A.建设单位可以将建设工程肢解发包B.建设单位不得迫使承包方以低于成本的价格竞标C.建设单位可以任意压缩合同工期D.涉及承重结构变动装修施工前，建设单位只能委托原设计单位提出设计方案第59题：单选题(本题1分)香港工程造价管理模式是沿袭（）的做法。A.美国B.英国C.法国D.日本第60题：单选题(本题1分)某公司2015年3月份新增一项固定资产，4月份安装调试完成，5月份投入使用，11月份停止使用。该项固定资产应从当年（）月份停止计提折旧。A.5B.6C.11D.12第61题：多选题(本题2分)政府采购过程中，可以采用询价方式采购的是（）。A.货物规格、标准统一B.现货货源充足C.价格变化幅度小D.货物规格、标准不统一E.价格变化幅度大第62题：多选题(本题2分)业主方项目管理组织模式下，下列（）内容属于项目前期阶段的工作内容。A.项目建设方案优化B.组织项目风险识别和分析C.设计管理D.配合业主进行生产准备E.编制EPC招标文件第63题：多选题(本题2分)根据《招标投标法实施条例》，下列选项中属于视为投标人相互串通投标的情形有（）。A.不同投标人之间约定中标人B.不同投标人的投标文件相互混装C.招标人授意投标人撤换、修改投标文件D.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜E.不同投标人协商投标报价等投标文件的实质性内容第64题：多选题(本题2分)当网络计划工期等于计算工期时，下列有关时标网络计划的说法正确的是（）。A.以终点节点为完成节点的工作．其自由时差应等于计划工期与本工作最早开始时间之差B.以终点节点为完成节点的工作．其自由时差与总时差是相等的C.中间工作的自由时差就是该工作箭线中波形线的水平投影长度D.当工作之后只紧接虚工作时．则该工作的箭线上可能存在波形线E.当工作之后只紧接虚工作时．其紧接的虚箭线中波形线水平投影长度的最短者为该工作的自由时差第65题：多选题(本题2分)在工程网络计划中，关键工作是指（）的工作。A.最迟完成时间与最早完成时间之差最小B.自由时差为零C.总时差最小D.持续时间最长E.时标网络计划中没有波形线第66题：多选题(本题2分)下列关于NPV指标的说明，正确的有（）。A.NPV指标能够直接以货币额表示项目的盈利水平B.在互斥方案评价时，必须考虑互斥方案的寿命C.NPV指标的计算只与项目的现金流量有关D.NPV指标不能反映单位投资的使用效率E.NPV指标不能直接说明在项目运营期间各年的经营成果第67题：多选题(本题2分)根据《标准设计施工总承包招标文件》规定，由于发包人原因引起的工期延误。承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润的情形是指（）。A.变更B.未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查C.异常恶劣的气候条件D.发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务E.因发包人原因导致的暂停施工第68题：多选题(本题2分)关于建设工程限额设计的说法，正确的有（）。A.限额设计应遵循全寿命期费用最低原则B.限额设计的重要依据是批准的投资总额C.限额设计时工程使用功能不能减少D.限额设计应追求技术经济合理的最佳整体目标E.限额设计可分为限额初步设计和限额施工图设计第69题：多选题(本题2分)建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位。但是，（）。A.必需报建设行政主管部门批准备案B.除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可C.必须经由建设单位与分包单位重新签订分包合同D.建设单位应当重新领取施工许可证E.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成第70题：多选题(本题2分)关于公司资本结构的说法，正确的有（）。A.公司的筹资方案影响资本结构B.公司的短期资金不列入广义资本结构管理范围C.公司的资本结构应保持长期不变D.公司的资本结构由公司的资质类别及等级决定E.资本结构的合理性需要通过分析每股收益衡量第71题：多选题(本题2分)计算期不同的互斥方案经济效果的动态评价方法包括（）。A.最小公倍数法B.研究期法C.增量内部收益率法D.综合总费用法E.增量投资收益率法第72题：多选题(本题2分)根据《合同法》，以下关于要约与承诺的说法中，正确的有（）。A.要约人确定承诺期限的要约，不得撤销B.要约人依法撤销要约的，要约失效C.撤销承诺应征得要约人同意D.承诺生效时合同成立E.招标人发出招标公告属于要约第73题：多选题(本题2分)建设项目静态投资包括（）。A.基本预备费B.设备和工器具购置费C.涨价预备费D.建设期贷款利息E.投资方向调节税第74题：多选题(本题2分)下列选项中属于进出口关税的纳税人有（）。A.进口货物的收货人B.出口货物的发货人C.进境物品的所有人D.进口货物的发货人E.出口货物的收货人第75题：多选题(本题2分)下列评价方法中，属于互斥型投资方案经济效果动态评价方法的有（）。A.增量投资内部收益率法B.年折算费用法C.增量投资回收期法D.方案重复法E.无限计算期法第76题：多选题(本题2分)根据《合同法》，可变更或可撤销合同是指（）的合同。A.恶意串通损害国家利益B.恶意串通损害集体利益C.因重大误解订立D.因重大过失造成对方财产损失E.订立合同时显失公平第77题：多选题(本题2分)造价企业资质等级划分的依据包括（）。A.注册资本B.专业技术人员C.项目业绩D.技术装备E.员工人数第78题：多选题(本题2分)实行法人责任制的建设项目，项目总经理的职责有（）。A.负责筹措建设资金B.负责提出项目竣工验收申请报告C.组织编制项目初步设计文件D.组织工程设计招标工作E.负责生产准备工作和培训有关人员第79题：多选题(本题2分)建设工程组织固定节拍流水施工的特点有（）。A.专业工作队数大于施工过程数B.施工段之间没有空闲时间C.相邻施工过程的流水步距相等D.各施工段上的流水节拍相等E.各专业工作队能够在各施工段上连续作业第80题：多选题(本题2分)当事人对建设工程开工日期有争议的，根据《施工合同法律解释一》相关规定，人民法院认定开工日期的正确依据是指（）。A.开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期B.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期C.因发包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期D.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期E.承包人未经发包人同意提前进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期

参考答案1、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P224设置费中各项费用之间的权衡分析：（1）进行充分的研制，降低制造费；（2）将预知的维修系统装入机内，减少备件的购置量；（3）购买专利的使用权，从而减少设计、试制、制造、试验费用；（4）采用整体结构，减少安装费。选项AB属于设置费与维持费的权衡分析；选项D属于维持费中各项费用之间的权衡分析。2、【正确答案】：A【试题解析】：卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：①从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的05%；②从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1%；③从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的15%。在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的10%。3、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P287知识点：工程项目策划。融资方案的策划是控制资金使用成本，进而控制工程造价、降低工程项目风险所不可忽视的环节。4、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是项目融资的特点和程序。项目融资大致可分为五个阶段：投资决策分析、融资决策分析、融资结构设计、融资谈判和融资执行。5、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P252知识点：概念性的知识，TOT是从BOT方式演变而来的一种新型方式，具体是指用民营资金购买某个项目资金的经营权，购买者在约定的时间内通过经营该资产收回全部投资和得到合理的回报后再将项目无偿移交给原产权所有人6、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P275知识点：与工程项目有关的保险规定。选项A.B.C都属于保险人不承担责任的情况，只有选项D属于保险人承担的范围。7、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是格式条款。对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当做出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。8、【正确答案】：A【试题解析】：关键工作两端的节点必为关键节点，但两端为关键节点的工作不一定是关键工作。关键节点的最迟时间与最早时间的差值最小。特别是当网络计划的计划工期等于计算工期时，关键节点的最早时间与最迟时间必然相等。9、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P260知识点：项目融资的主要方式。年度折现率应考虑财政补贴支出发生年份，并参照同期地方政府债券收益率合理确定。10、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是投资收益率与投资回收期。投资回收期指标容易理解，计算也比较简便；项目投资回收期在一定程度上显示了资本的周转速度。11、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P341本题考查的是资金使用计划的编制。按工程进度编制资金使用计划的步骤如下：（1）编制工程施工进度计划；（2）计算单位时间的资金支出目标；（3）计算规定时间内的累计资金支出额；（4）绘制资金使用时间进度计划的S曲线。12、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P101知识点：工程项目目标控制的方法。香蕉曲线法和S曲线法控制的原理基本相同、目的也相同。13、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查方案创造的方法。14、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P20本题考查的是我国工程造价管理发展。正因如此，在完善工程保险制度下的合伙制也是发达国家和地区工程造价咨询企业所采用的典型组织模式。15、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P135在通常情况下，网络计划的资源优化分为两种，即“资源有限，工期最短”的优化和“工期固定，资源均衡”的优化。这里所讲的资源优化，其前提条件：一是在优化过程中，不改变网络计划中各项工作之间的逻辑关系；二是在优化过程中，不改变网络计划中各项工作的持续时间；三是网络计划中各项工作的资源强度（单位时间所需资源数量）为常数，而且是合理的；四是除规定可中断的工作外，一般不允许中断工作，应保持其连续性。16、【正确答案】：A【试题解析】：当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任。当事人一方和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者依照约定解决。17、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P43知识点：政府采购法实施条例。在政府采购中，投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。18、【正确答案】：B【试题解析】：教材P237-246B正确。19、【正确答案】：A【试题解析】：知识点：利息计算方法。计算两次：100×8%＋100×8%＝16（万元）；计算一次：100×（8%×2）＝16（万元）。20、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是价值工程方法。ABC分析法抓住成本比重大的零部件或工序作为研究对象，有利于集中精力重点突破，取得较大效果，同时简便易行，因此，广泛为人们所采用。但在实际工作中，有时由于成本分配不合理，造成成本比重不大但用户认为功能重要的对象可能被漏选或排序推后。ABC分析法的这一缺点可以通过经验分析法、强制确定法等方法补充修正。21、【正确答案】：C【试题解析】：项目资本金比例越高，贷款的风险越低，贷款的利率可以越低，如果权益资金过大，风险可能会过于集中，财务杠杆作用下滑。但如果项目资本金占的比重太少，会导致负债融资的难度提升和融资成本的提高。22、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P33本题考查的是招标投标法。依法必须进行招标的项目自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。23、【正确答案】：A【试题解析】：如果投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。24、【正确答案】：A【试题解析】：KP=10%/(1-2%)=10.20%25、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P253本题考查的是项目融资的主要方式。从项目融资的角度看，TOT是通过转让已建成项目的产权和经营权来融资的，而BOT是政府给予投资者特许经营权的许诺后，由投资者融资新建项目，即TOT是通过已建成项目为其他新项目进行融资，BOT则是为筹建中的项目进行融资。26、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P341-352施工项目经理部应建立和健全以单位工程为对象的成本核算账务体系。27、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P5知识点：工程造价管理的组织系统。我国建设工程造价管理组织包含政府行政管理系统、企事业机构管理系统和行业协会管理系统。28、【正确答案】：A【试题解析】：企业投资建设《政府核准的投资项目目录》中的项目时，仅需向政府提交项目申请报告，不再经过批准项目建议书、可行性研究报告和开工报告的程序。29、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P56知识点：违约责任。当事人既约定了违约金，又约定了定金的，一方违约，对方可以选择适用违约金或定金条款。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；，约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。30、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P6知识点：工程造价管理的基本原则。在项目投资决策后，控制工程造价的关键就在于设计。31、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P146知识点：工程施工合同管理。建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。32、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P103本题考查的是工程项目计划与控制。在一般情况下，将影响质量的因素分为三类，累计频率在0～80%范围内的因素，称为A类因素，是主要因素；在80%～90%范围内的为B类因素，是次要因素；在90%～100%范围内的为C类因素，是一般因素。33、【正确答案】：A【试题解析】：按单利计算的利息＝1000×6×1％＝60（万元按复利计算的利息＝1000×[（1＋1％6－1]＝61.52（万元34、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P54知识点：合同变更和转让。债权人领取提存物的权利期限为五年，超过该期限，提存物扣除提存费用后归国家所有。35、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P4知识点：工程造价管理的基本内涵。控制建设工程造价不仅仅是要控制建设工程本身的建造成本，还应同时考虑工期成本、质量成本、安全与环保成本的控制，从而实现工程成本、工期、质量、安全、环境的集成管理。36、【正确答案】：C【试题解析】：立足于调查—分析—决策基础之上的偏离—纠偏—再偏离—再纠偏的控制是一种被动控制，因为这样做只能发现偏离，不能预防可能发生的偏离。37、【正确答案】：A【试题解析】：根据国家发改委等九部委联合发布的《标准勘察招标文件（2017年版）》中的合同条款及格式，勘察合同条款由通用合同条款和专用合同条款两部分组成，同时规定了合同协议书、履约保证金格式。38、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是BT项目的经营权和所有权归属。BT项目中，投资者仅获得项目的建设权，而项目的经营权则属于政府，BT融资形式适用于各类基础设施项目，特别是出于安全考虑的必须由政府直接运营的项目。对银行和承包商而言，BT项目的风险可能比基本的BOT项目大。39、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是工程造价咨询企业资质管理。工程造价咨询企业的资质有效期是3年。准予延续的，资质有效期延续3年。40、【正确答案】：D【试题解析】：技术与经济相结合是控制造价最有效的手段。41、【正确答案】：C【试题解析】：根据该企业的加权平均资金成本率则企业的加权平均资金成本率=0.3×9%/(1－3%)+0.7(1－25%)×7%/(1－5%)=6.65%42、【正确答案】：B【试题解析】：按照资金使用用途分，商业银行贷款在银行内部管理中分为固定资产贷款、流动资金贷款、房地产开发贷款等。参见教材P233。43、【正确答案】：A【试题解析】：投资收益率是指投资方案建成达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年净收益总额与方案投资总额的比率。它表明投资方案正常生产年份中，单位投资每年所创造的年净收益额。总投资收益率（ROI）。表示项目总投资的盈利水平。其中TI=4000+3000（1+8%）+800=8040万元则：ROI=1300/8040=16.17%44、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P254ABS方式强调通过证券市场发行债券这一方式筹集资金，这是ABS方式与其他项目融资方式一个较大的区别。45、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P357知识点：工程费用的动态监控。BCWP-ACWP＜0；BCWP-BCWS＞0，ACWP＞BCWP＞BCWS。46、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P333本题考查的是施工投标报价策略。招标单位规定了暂定金额的分项内容和暂定总价款，并规定所有投标单位都必须在总报价中加入这笔固定金额，但由于分项工程量不很准确，允许将来按投标单位所报单价和实际完成的工程量付款。这种情况下，由于暂定总价款是固定的，对各投标单位的总报价水平竞争力没有任何影响，因此，投标时应适当提高暂定金额的单价。47、【正确答案】：B【试题解析】：ABC分析法，首先将一个产品的各种部件（或企业各种产品）按成本的大小由高到低排列起来，然后绘成费用累积分配图然后将占总成本70%～80%而占零部件总数10%～20%的零部件划分为A类部件，将占总成本5%～10%而占零部件总数60%～80%的零部件划分为C类；其余为B类。其中A类零部件是价值工程的主要研究对象。48、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是施工招标策划。施工合同中，计价方式可分为三种，即总价方式、单价方式和成本加酬金方式。在总价方式中，建设单位造价控制比较容易，但施工承包单位要承担的风险会很大。参见教材P315。49、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P30施工单位应当建立健全安全生产教育培训制度，应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。50、【正确答案】：D【试题解析】：财务分析是在国家现行财税制度和价格体系的前提下，从项目的角度出发，计算项目范围内的财务效益和费用，分析项目的盈利能力和清偿能力，评价项目在财务上的可行性。51、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P105-110工艺参数主要是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数，通常包括施工过程和流水强度两个参数。52、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是诉讼时效期间的知识。我国《民法通则》规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为2年。对于下列诉讼，其时效期间为1年：(1)身体受到伤害要求赔偿的；(2)出售质量不合格的商品未声明的；(3)延付或者拒付租金的；(4)寄存财产被丢失或者损毁的。因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的，其诉讼时效期限为4年。53、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P3静态投资包括：建筑安装工程费、设备和工器具购置费、工程建设其他费用、基本预备费，以及因工程量误差而引起的工程造价的增减等。54、【正确答案】：B【试题解析】：时间参数是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在时间安排上所处状态的参数，主要包括流水节拍、流水步距和流水施工工期等。其中，流水节拍是指在组织流水施工时，某个专业工作队在一个施工段上的施工时间。55、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P88施工组织总设计应由施工项目负责人主持编制，应由总承包单位技术负责人负责审批。56、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是工程造价咨询管理。涂改、倒卖、出租、出借资质证书，或者以其他形式非法转让资质证书，可被处以1万元以上3万元以下罚款。57、【正确答案】：C【试题解析】：《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》通用条款中规定，一方收到另一方通知后15日内不予确认，也未能提出修改意见的，视为已经同意该项价格的调整。58、【正确答案】：B【试题解析】：建设单位不得将建设工程肢解发包。建设单位应当依法对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行招标。不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期；不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量。涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。59、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P15知识点：发达国家和地区的工程造价管理。香港工程造价管理模式是沿袭英国的做法。60、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是成本核算。固定资产折旧从固定资产投入使用月份的次月起，按月计提。停止使用的固定资产，从停用月份的次月起，停止计提折旧。参见教材P346。61、【正确答案】：ABC【试题解析】：2021教材P42第二十九条符合下列情形之一的货物或者服务，可以依照本法采用邀请招标方式采购：（一）具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；（二）采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。第三十条符合下列情形之一的货物或者服务，可以依照本法采用竞争性谈判方式采购：（一）招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；（二）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；（三）采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；（四）不能事先计算出价格总额的。第三十一条符合下列情形之一的货物或者服务，可以依照本法采用单一来源方式采购：（一）只能从唯一供应商处采购的；（二）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；（三）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。第三十二条采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以依照本法采用询价方式采购。62、【正确答案】：ABE【试题解析】：本题考查的是业主方项目管理组织模式。项目前期阶段工作内容具体包括：项目建设方案优化；组织项目风险识别和分析，并制定项目风险应对策略；提供融资方案并协助业主进行融资；提出项目应统一遵循的标准及规范；组织或完成基础设计、初步设计和总体设计；协助业主完成政府相关审批工作；提出项目实施方案，完成项目投资估算；提出材料、设备清单及供货厂家名单；编制EPC招标文件，进行EPC投标人资格预审，并完成EPC评标工作。63、【正确答案】：BD【试题解析】：本题考查的是投标。有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；不同投标人的投标文件相互混装；不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。选项AE，属于投标人相互串通投标。选项C，属于招标人与投标人串通投标。64、【正确答案】：BCE【试题解析】：当网络计划工期等于计算工期时，双代号时标网络计划的工作自由时差的计算是:投影长度的最短者为该工作的自由时差。65、【正确答案】：AC【试题解析】：2021教材P124工作的总时差等于该工作最迟完成时间与最早完成时间之差，或该工作最迟开始时间与最早开始时间之差，在网络计划中，总时差最小的工作为关键工作。66、【正确答案】：ABDE【试题解析】：本题考查的是经济效果评价的内容及指标体系。净现值指标考虑了资金的时间价值，并全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况；在互斥方案评价时，净现值必须慎重考虑互斥方案的寿命；净现值不能反映项目投资中单位投资的使用效率，不能直接说明在项目运营期各年的经营成果。67、【正确答案】：ABDE【试题解析】：发包人引起的工期延误。在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润：a.变更；b.未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；c.因发包人原因导致的暂停施工；（E）d.未按合同约定及时支付预付款、进度款；e.发包人按合同约定提供的基准资料错误；f.发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；g.发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；h.发包人造成工期延误的其他原因。，选项C,由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。68、【正确答案】：BCD【试题解析】：2021教材P306本题考查的是限额设计。选项A错误，限额设计需要在投资额度不变的情况下，实现使用功能和建设规模的最大化。选项E错误，限额设计的工作内容分为三个阶段：投资决策阶段；初步设计阶段；施工图设计阶段。69