自建房屋施工安全协议书

自建房屋施工安全协议书合同编号：__________自建房屋施工安全协议书甲方（业主）：__________乙方（施工方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方自建房屋施工安全事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程预算：__________1.5工程周期：__________二、安全责任2.1甲方责任2.1.1甲方应按照法律法规及本协议的约定，履行相关手续，办理相关审批事项。2.1.2甲方应提供施工所需的水、电、通信等基础设施，并保障施工期间的正常使用。2.1.3甲方应负责施工现场的安全保卫工作，防止安全事故的发生。2.1.4甲方应对施工过程中的突发事件采取紧急措施，并及时报告有关部门。2.2乙方责任2.2.1乙方应具备相应的资质，按照法律法规及本协议的约定，组织具备相应资格的人员和设备进行施工。2.2.2乙方应按照施工设计方案和安全技术标准进行施工，确保施工安全。2.2.3乙方应加强施工现场的安全管理，定期对施工现场进行安全检查，及时消除安全隐患。2.2.4乙方应负责施工过程中的安全生产事故的处理，并承担相应责任。三、安全措施3.1乙方应制定施工现场安全管理制度，明确各岗位的安全职责，落实安全措施。3.2乙方应制定施工现场突发事件应急预案，组织定期演练，提高应对突发事件的能力。3.3乙方应加强施工现场的安全培训和教育，提高施工人员的安全意识和安全技能。3.4乙方应按照施工设计方案和安全技术标准，采取防护措施，确保施工过程中的安全。四、安全生产费用4.1甲方应按照法律法规及本协议的约定，足额支付安全生产费用。4.2乙方应合理使用安全生产费用，确保安全生产工作的顺利进行。五、安全生产监督5.1甲方应建立健全安全生产监督机制，对乙方施工现场的安全生产情况进行监督。5.2乙方应接受甲方的安全生产监督，对甲方提出的安全生产问题及时整改。六、违约责任6.1甲乙双方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任。6.2因违约造成对方损失的，违约方应赔偿对方相应的损失。七、争议解决7.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.甲方（业主）资质证明文件2.乙方（施工方）资质证明文件3.施工设计方案4.施工图纸5.施工安全技术标准6.安全生产费用支付凭证7.安全生产管理制度8.突发事件应急预案9.安全培训和教育材料10.施工合同履行过程中产生的其他相关文件和资料二、违约行为及认定：1.甲方未按照约定办理相关审批事项，导致施工无法顺利进行。2.甲方未提供施工所需的基础设施，影响施工进度和质量。3.甲方未履行施工现场的安全保卫工作，造成安全事故。4.甲方未采取紧急措施处理突发事件，导致损失扩大。5.乙方未按照法律法规及合同约定进行施工，存在安全隐患。6.乙方未落实安全生产措施，导致安全事故。7.乙方未使用安全生产费用，影响安全生产工作。8.甲乙双方未履行协商解决争议的义务，导致争议无法解决。三、法律名词及解释：1.甲方（业主）：指自建房屋的所有权人或者使用权人。2.乙方（施工方）：指承担自建房屋施工任务的单位或个人。3.资质：指施工单位或个人依法取得的从事建筑活动的资格。4.安全生产费用：指为保障施工现场安全生产而设立的费用。5.安全生产管理制度：指施工单位为加强安全生产管理而制定的制度。6.突发事件应急预案：指为应对突发事件而预先制定的应急措施和处理流程。7.违约行为：指合同当事人违反合同约定，导致合同不能履行或者造成对方损失的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工现场安全事故的处理。解决办法：立即启动应急预案，采取紧急措施，及时报告有关部门，并按照法律法规和合同约定承担相应责任。2.问题：施工进度延误。解决办法：双方协商调整施工计划，必要时可签订补充协议，明确工期延误的责任和赔偿事项。3.问题：施工质量问题。解决办法：及时停工整改，重新验收合格后继续施工。必要时可聘请第三方检测机构进行质量评估。4.问题：合同争议的解决。解决办法：通过友好协商解决，协商不成的，可以向有