2024年水利工程建设监理合同（3篇）

第8页共8页2024年水利工程建设监理合同发包人：_____合同编号：_____监理人：_____签定地点：_____签定时间：____年____月____日依据《中华人民共和国合同法》，_____（以下简称发包人）与_____（以下简称监理人），就本项工程建设有关事项，经双方协商一致，订立本合同。一、发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。（一）工程概况：1.工程名称：_____2.工程地点：_____3.工程规模及特性：_____4.工程总投资：静态：_____动态：_____5.工程总工期：_____（二）监理范围：按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务。（三）监理内容：按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务。（四）工程建设监理的期限自____年____月____日至____年____月____日。（五）建设监理报酬为（大写）____元，由发包人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。二、建设监理合同的组成文件及解释顺序。（一）监理委托函或中标函。（二）监理合同书。（三）监理实施过程中双方共同签署的补充文件。（四）专用合同条款。（五）通用合同条款。（六）监理招标书（或委托书）。（七）监理投标书（或监理大纲）。上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字（盖章）并加盖本单位公章后生效。四、本合同书正本一份两份，具有同等法律效力，由双方各执一份；副本____份，各执____份。发包人：_____（盖章）监理人：_____（盖章）法定代表人：_____（签章）法定代表人：_____（签章）委托代理人：_____（签章）委托代理人：_____（签章）邮编：_____邮编：_____电话：_____电话：_____传真：_____传真：_____开户银行：_____开户银行：_____账号：_____账号：_____通用合同条款词语涵义及适用语言第一条下列名词和用语，除上下文号另有规定外，具有本条所赋予的涵义：一、“工程项目”是指发包人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。二、“发包人”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的法人以及其合法继承人。三、“监理人”是指承担监理业务和监理责任的法人以及其合法继承人。四、“监理机构”是监理人派驻本工程项目现场直接承担监理业务实施的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。五、“建设工程监理”是监理工程师根据本合同约定履行其职责，包括正常的监理工作和额外的监理工作。六、“总监理工程师”是由监理人提名并经发包人同意后，委派到监理机构履行本合同的现场负责人。七、“承包人”是指与发包人签订工程建设合同的施工人。八、“天”是指任何一个午夜至下一个午夜之前的时间段。九、“月”是根据公历从一个月份中的任何一天开始至下一个月相应日期的前一天的时段。十、“本合同”指经双方签署并生效的本监理合同。十一、“工程建设合同”是指发包人与承包人所签署并生效的有关本工程项目建设的合同。十二、“进驻”是指监理机构和监理人员进入工地，开始实施或准备实施监理业务的行为。十三、“现场”是指建设项目实施的场所。十四、“地方法规和规章”是指省级人民代表大会或常务委员会和人民政府所制定的法规和规章。第二条本合同适用的语言文字为汉语文字。适用法律、法规、规章和监理依据第三条适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国法律、行政法规以及国务院有关部门的规章和工程所在地的地方法规和规章第四条监理工作的依据是国家的法律、法规、规章和技术标准、经有关部门批准的工程项目建设文件以及工程建设合同文件和本合同文件。通知和联系第五条发包人应授权一名熟悉本工程情况、对工程建设中的一些重大问题能迅速作出决定的常驻代表，负责与监理机构联系。更换常驻代表时，应提前通知监理人。第六条在合同实施过程中，双方的联系均应以书面函件为准在不做出紧急处理即可能导致人身、设备或工程事故的情况下可先口头或电话通知，事后应在48小时内补做书面通知。第七条发包人对工程项目实施的意见和决策，应通过监理机构下达实施；承包人应从监理机构取得工程建设的通知、指令、变更等各种工程实施命令。监理人的义务和责任第八条监理人应在专用合同条款约定的时间内，向发包人提交监理规划、监理机构以及委派的总监理工程师和主要监理人员的名单、简历。第九条监理人应按照专用合同条款约定的监理范围和内容，在约定的时间内，按监理规划派出专业配套、符合资格条件的监理人员进驻施工现场，组建监理机构，编制监理细则，并正常有序地开展监理工作，完成本合同所约定的监理任务，并承担相应的监理责任。第十条在监理期限内，监理人可根据工程进展情况和监理业务量的大小，对监理机构和人员进行合理的调整。更换总监理工程师须经发包人同意，同时应保持其他主要监理人员的相对稳定，如有调整应报发包人备案。第十一条监理人应按照国家的有关规定，建立监理岗位责任制和工程质量终身负责制。2024年水利工程建设监理合同（2）水利工程建设监理合同监理合同编号：XXXXX合同签署日期：XXXX年XX月XX日甲方：（委托人）单位名称：法定代表人：联系地址：联系电话：传真：邮箱：乙方：（监理人）单位名称：法定代表人：联系地址：联系电话：传真：邮箱：鉴于甲方计划于2024年开始进行水利工程建设，并希望乙方能够对建设过程进行全程监理，甲乙双方协商一致，达成以下合同：一、目标和内容1.1监理目标乙方将对甲方的水利工程建设全程进行监理，确保工程符合相关法律法规和技术标准，保质保量地完成。1.2监理内容乙方的监理范围包括但不限于：-检查、审查和确认甲方委托的施工图纸和工程设计，提出必要的修改意见和建议；-按照国家法律法规和技术标准要求，监督工程施工过程，并要求甲方及时整改不符合标准的情况；-对工程施工中的质量、进度、安全等情况进行监督和检查；-提供技术咨询和工程进展报告；-参与工程验收，并根据验收结果签署相应的验收文件。二、监理费用和支付方式2.1监理费用甲方将根据乙方提供的监理服务，支付相应的监理费用。监理费用总计为XXX万元人民币。2.2支付方式2.2.1预付款合同签订后，甲方需预付监理费用的20%（XXX万元人民币）。预付款将在合同签订之日起7日内支付至乙方指定的账户。2.2.2进度款甲方在施工过程中，根据工程进展情况支付监理费用的50%（XXX万元人民币）。具体支付时间和金额将依据工程进度协商确定。2.2.3完工款甲方在工程顺利竣工并通过验收后，支付剩余的30%（XXX万元人民币）作为完工款。具体支付时间和方式将依据工程竣工日期和乙方提供的相关报告确定。2.3发票和税务乙方需按照税务要求提供发票，并负责缴纳相关税费。三、权利义务与违约责任3.1乙方的权利和义务3.1.1乙方有权对工程进行全程监理，并向甲方提供相关技术咨询和进展报告。3.1.2乙方需按照国家法律法规和技术标准要求，监督工程施工过程。3.1.3乙方有权要求甲方按照合同约定支付监理费用，以及提供相关资料和信息。3.1.4乙方需对其获悉的与工程相关的商业秘密和商业信息保密，并不得以任何形式泄漏给第三方。3.2甲方的权利和义务3.2.1甲方有权根据乙方的监理意见和建议，对工程进行相应的修改和整改。3.2.2甲方需按照合同约定支付监理费用，并提供与工程相关的必要资料和信息。3.2.3甲方有权要求乙方在合同约定时间内完成监理工作，并提供相应的监理报告。3.3违约责任3.3.1如果乙方未能按照约定履行监理责任，甲方有权解除本合同，并要求乙方退还已支付的监理费用；如果甲方未能按照约定履行支付责任，乙方有权暂停或终止监理工作。3.3.2如果任何一方违反本合同约定，给对方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。四、附则4.1变更和解释本合同的任何变更和解释均需双方协商一致，并以书面形式做出。4.2合同生效和终止本合同自双方代表签字盖章之日起生效，并持续至工程竣工验收之日。4.3法律适用与争议解决本合同适用中华人民共和国法律。双方在履行合同过程中发生争议的，应协商解决；如协商不成，应提交仲裁机构进行仲裁。甲方（盖章）：代表人（签字）：日期：乙方（盖章）：代表人（签字）：日期：2024年水利工程建设监理合同（3）水利工程建设监理合同本监理合同（下称“合同”）由甲方（建设单位）和乙方（监理机构）就水利工程建设监理事宜达成如下协议:第一章总体条款第一条合同的签订和履行依据根据国家有关法律、法规以及水利工程建设相关规定，甲、乙双方自愿平等协商签订本合同，并按照合同约定履行各项义务。第二条合同的目的和范围1.目的本合同的目的在于明确双方的权利、义务和责任，确保水利工程建设过程中的监理工作得到科学、规范、有序进行，保证水利工程建设的质量、安全和进度，并达到设计要求和甲方的要求。2.范围本合同约定的监理工作范围包括但不限于：-审查和监督施工图设计文件；-监督施工过程中的施工质量和技术标准的执行；-监督施工单位的安全生产工作；-监督施工过程中的环境保护工作；-监督施工进度的控制和管理；-监督施工合同履约情况。第三条合同的签订和变更1.合同的签订甲、乙双方应以书面形式签订本合同，并在合同签订之日起生效。2.合同的变更任何一方在本合同履行过程中，如果需要变更合同内容，应经双方协商一致，并以书面形式签订变更协议。第四条监理机构的人员和资质1.人员要求乙方应配备符合国家相关规定的工程监理专业人员，具有相关资质，并提供监理工程师的姓名和资质证书副本。2.资质要求乙方应具备相关的工程监理资质，符合国家相关规定，并提供相关资质证书副本。第二章监理工作及费用第五条监理工作的责任和义务1.甲方的责任和义务甲方应根据合同约定提供建设工程的相关文件和资料，配合乙方进行监理工作，确保施工单位按照合同要求完成施工。2.乙方的责任和义务乙方应根据合同约定履行监理工作的职责和义务，保证监理工作的公正、客观、科学。第六条监理报告和监理费用1.监理报告乙方应根据合同约定制定监理报告，并定期向甲方提供。2.监理费用甲方应按约定向乙方支付监理费用，具体费用标准和支付方式详见附件。第三章合同的履行与结算第七条合同的履行阶段和验收1.履行阶段本合同的履行分为施工准备阶段、施工阶段和竣工阶段，具体时间和进程按双方协商确定。2.验收甲方应根据工程进展情况，按合同约定的程序和标准进行工程的检验和验收。第八条合同的解除和违约责任1.解除合同在下列情况下，甲方或乙方有权解除合同：-一方擅自变更合同内容，严重影响监理工作的进行；-一方严重违反合同约定，导致监理工作无法继续进行。2.违约责任如果一方违反合同约定，应按照国家相关法律、法规和合同约定承担相应的违约责任。第九条争议解决在履行合同过程中，如发生纠纷，甲、乙双方可友好协商解决。协商不成的，应提交至合同签订地有管辖权的人民法院解决。第四章其他条款第十条保密责任双方在本合同履行过程中可能接触到的机密信息，应承担保密责任，不得泄露或以任何方式非法利用。第十一条合同的附属文件本合同的附属文件包括但不限于本合同的附件、项目设计文件、施工合同等。第十二条合同的生效和终止1.生效本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，并由双方各保留一份原件。2.终止本合同在下列情况下终止：-合同有效期届满