水泥砼路面施工合同

水泥砼路面施工合同合同编号：__________鉴于甲方为建设工程需要，委托乙方进行水泥砼路面施工，双方经充分协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：乙方按照甲方的要求，完成水泥砼路面的施工，包括路面铺设、平整、压实、接缝处理等全部工作。二、合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价是基于甲方的工程概况、工程地点、工程规模和工程内容所提出的，如甲方要求变更工程内容，乙方有权提出新的报价。三、合同工期3.1乙方应按照甲方要求，确保工程按时完成。3.2工程预计开工日期为：__________年__________月__________日。3.3工程预计竣工日期为：__________年__________月__________日。四、质量标准4.1乙方应按照国家及行业相关标准、规范进行施工，保证工程质量。（1）__________（2）__________（3）__________五、合同的履行5.1甲方应按照约定的时间和金额支付乙方工程款。5.2乙方应按照约定的时间和质量要求完成工程。5.3甲方应提供施工所需的相关手续、资料、场地等，确保乙方正常施工。5.4乙方应按照甲方的要求，对施工人员进行管理，确保施工安全、文明。六、合同的变更和解除6.1在合同履行过程中，如甲方要求变更工程内容，乙方有权提出新的报价。双方就变更内容达成一致后，可签订补充协议。6.2在合同履行过程中，如因不可抗力等因素导致工程无法继续进行，双方可协商解除合同。七、违约责任7.1双方应严格按照本合同约定履行各自的权利和义务。如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。7.2甲方未按约定时间支付工程款，乙方有权拒绝施工。如因此导致工程延期，甲方应承担相应责任。7.3乙方未按约定时间完成工程，甲方有权要求乙方支付逾期违约金。如因此导致工程质量受到影响，乙方应承担相应责任。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案和施工组织设计3.材料检验报告4.施工进度计划5.质量保修书6.安全防护措施方案7.环保措施方案8.合同履行过程中产生的其他相关文件和资料二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程款，视为违约。2.乙方未按约定时间完成工程，视为违约。3.乙方施工质量不符合约定标准，视为违约。4.甲方提供施工场地和资料不及时，影响乙方正常施工，视为违约。5.双方未按约定履行合同其他条款，视为违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：一方违约时，向守约方支付的违约赔偿金。3.质量保修书：乙方对所施工工程提供的质量保证书。4.施工进度计划：乙方制定的工程进度安排计划。5.环保措施方案：乙方为保证施工过程中环境保护而制定的方案。6.安全防护措施方案：乙方为保证施工过程中人员安全和设备安全而制定的方案。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到不可抗力因素导致工程延期：双方协商调整工期，必要时签订补充协议。2.甲方未按约定时间支付工程款：乙方有权拒绝施工，并与甲方协商支付事宜；如协商不成，可依法申请仲裁或诉讼。3.乙方未按约定时间完成工程：甲方有权要求乙方支付逾期违约金；如因此导致工程质量受到影响，乙方应承担相应责任。4.施工过程中出现质量问题：乙方应及时整改，必要时重新施工，并承担相应费用；如因甲方原因导致质量问题，甲方应承担相应责任。5.合同履行过程中产生争议：通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为建设工程需要，委托乙方进行水泥砼路面施工。2.乙方具备相应的施工资质和能力，愿意承担水泥砼路面施工任务。3.双方就工程规模、质量标