建设工程施工方协议书版

建设工程施工方协议书版合同编号：__________鉴于委托方愿意将__________（工程名称）工程的施工任务委托给施工方，双方经协商，达成如下协议：一、工程内容1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程总价：__________1.5工程内容具体包括但不限于：__________二、施工方的义务2.1施工方应按照委托方的要求，按时按质完成工程。2.2施工方应严格按照国家及地方的相关法律法规、规范标准进行施工。2.3施工方应保证工程的安全，确保在施工过程中不发生安全事故。2.4施工方应承担由于自身原因造成的工程质量问题的一切责任。2.5施工方应承担由于自身原因导致工程延期的一切责任。三、委托方的义务3.1委托方应按照约定的时间、数量、质量要求提供施工材料、设备等。3.2委托方应按照约定的时间和方式支付工程进度款和尾款。3.3委托方应协助施工方办理工程所需的各种手续和证件。3.4委托方应承担由于自身原因造成的工程质量问题的一切责任。3.5委托方应承担由于自身原因导致工程延期的一切责任。四、工程进度和验收4.1施工方应按照约定的工期完成工程，如有延期，应按约定承担违约责任。4.2工程验收不合格的，施工方应按照委托方的要求进行整改，并承担整改费用。4.3工程验收合格的，施工方应按照约定的时间交付工程。五、工程款项5.1委托方应按照约定的时间和方式支付工程进度款，支付比例为__________%。5.2工程验收合格后，委托方应支付剩余的工程尾款。5.3支付款项的具体时间和方式由双方在补充协议中约定。六、违约责任6.1双方应严格履行本协议，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2违约金的具体数额和计算方式由双方在补充协议中约定。七、争议解决7.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且尾款支付完毕之日终止。8.3本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸和技术规范2.施工方案和施工组织设计3.工程材料和设备清单4.工程进度计划和施工计划5.工程质量标准和验收标准6.安全生产管理制度和应急预案7.工程款项支付凭证和支付协议8.违约金计算方式和支付协议9.争议解决方式和相关法律法规二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定时间完成工程，视为违约。2.施工方工程质量不符合约定标准，视为违约。3.施工方未按照国家及地方相关法律法规、规范标准进行施工，视为违约。4.委托方未按照约定时间和方式支付工程进度款和尾款，视为违约。5.委托方未提供施工材料、设备等，视为违约。6.双方未按照约定时间和方式解决争议，视为违约。三、法律名词及解释：1.施工方：指承担工程建设任务的企业或组织。2.委托方：指委托施工方进行工程建设的企业或组织。3.工程进度：指工程按照约定的时间节点完成的进度。4.工程质量：指工程满足约定和使用要求的能力。5.违约金：指一方违约时向守约方支付的赔偿金。6.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的纠纷通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商调整工程进度计划，并根据延误原因追究违约责任。2.工程质量问题：及时整改，并追究责任方承担整改费用。3.工程款项支付纠纷：查阅支付凭证，核实款项金额和支付时间，协商解决。4.安全事故发生：立即启动应急预案，报告相关部门，并追究责任。5.合同争议：协商解决，协商不成的，可选择仲裁或诉讼解决。五、所有应用场景：1.适用于各类建设工程项