工程施工合同补充协议范本

工程施工合同补充协议范本合同编号：__________工程施工合同补充协议一、合同双方甲方全称：____________________甲方地址：____________________甲方联系人：__________________联系电话：____________________电子邮箱：____________________乙方全称：____________________乙方地址：____________________乙方联系人：__________________联系电话：____________________电子邮箱：____________________二、合同项目2.1项目名称：____________________2.2项目地点：____________________2.3项目规模：____________________2.4项目工期：____________________三、合同金额3.1本补充协议项下的工程总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。3.2付款方式及进度：（1）甲方在本协议签订后7个工作日内，向乙方支付合同总价款的30%；（2）乙方完成工程进度达到50%后，甲方支付合同总价款的30%；（3）乙方完成工程进度达到100%后，甲方支付合同总价款的20%；（4）剩余的10%作为质量保证金，自工程验收合格之日起保留，期限为1年。四、合同履行4.1乙方应按照约定的工期完成工程，如有延期，应按甲方要求支付违约金。4.2乙方应按照约定的质量标准完成工程，如工程质量不符合约定，乙方应负责修复或重新施工。4.3甲方应按照约定的付款方式及时向乙方支付工程款，如有逾期，应支付逾期付款违约金。五、合同变更和解除5.1在合同履行过程中，如双方同意变更或解除合同，应签订书面变更协议或解除协议。5.2如一方违约导致合同无法履行，另一方有权解除合同，并有权要求违约方承担违约责任。六、争议解决6.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。6.2双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：____________________一、附件列表：1.工程施工合同原件2.工程施工图纸及设计文件3.工程量清单4.乙方施工组织设计及施工方案5.甲方提供的施工场地相关资料6.相关政府部门批准文件7.合同履行过程中产生的其他补充文件二、违约行为及认定：1.甲方逾期付款：甲方未按照约定的付款时间节点支付工程款，视为违约。2.乙方延期完工：乙方未按照约定的工期完成工程，视为违约。3.工程质量不符合约定：工程验收不合格，或乙方未按照约定的质量标准完成工程，视为违约。4.合同变更或解除未达成一致：双方未能就合同变更或解除达成书面协议，视为违约。5.其他违反合同约定的行为。三、法律名词及解释：1.发包方：指合同中承担工程建设任务的甲方。2.承包方：指合同中承担施工任务的乙方。3.工期：指合同约定的乙方完成工程的时间。4.工程总价款：指合同约定的工程完成后的总价格。5.违约金：指一方违约时，应向另一方支付的赔偿金。6.质量保证金：指保留在工程验收合格之日起一定期限内的一定比例的工程总价款，用于保证工程质量。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方逾期付款：乙方可以与甲方沟通协商，要求按时支付工程款；如协商不成，乙方可以依法向法院提起诉讼。2.乙方延期完工：乙方应与甲方沟通，说明延期原因，制定合理的施工计划；如乙方不能合理解释延期原因，甲方有权按约定要求违约金。3.工程质量不符合约定：乙方应按照甲方要求进行修复或重新施工；如乙方拒绝修复或重新施工，甲方可以解除合同，并要求乙方承担违约责任。4.合同变更或解除未达成一致：双方可以协商解决，如协商不成，任何一方均有权依法向法院提起诉讼。5.其他问题的解决：双方应本着诚实信用原则，积极沟通协商，依法解决合同履行过程中的问题。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程施工合同的签订。2.适用于工程规模、工程地点、工程工期、工程质量等双方权益