2024年梅州市梅江区一级造价工程师《造价管理》临考冲刺试卷含解析

2024年梅州市梅江区一级造价工程师《造价管理》临考冲刺试卷第1题：单选题(本题1分)施工成本核算中，固定资产折旧的起算时间和计提方式分别是固定资产投入使用的（）。A.当月起，按月计提B.次月起，按月计提C.当月起，按年计提D.次月起，按年计提第2题：单选题(本题1分)下列控制措施中属于主动控制措施的是（）。A.采用科学手段定期检查工程实施过程B.依据合同合理确定工程索赔费用C.应用科学方法定量分析工程风险D.根据工程实施情况及时纠正偏差第3题：单选题(本题1分)在资金时间价值的作用下，下列现金流量图（单位：万元）中，有可能与第2期期末800万元现金流入等值的是（）。第4题：单选题(本题1分)下列关于格式条款的说法不正确的是（）。A.提供格式条款一方不合理地免除其责任，该条款无效B.对格式条款的理解发生争议的，应该按照通常理解予以解释C.对格式条款有两种以上解释，应当作出不利于提供格式条款一方的解释D.格式条款和非格式条款不一致，应当采取格式条款第5题：单选题(本题1分)采用ABS融资方式进行项目融资的物质基础是（）。A.债权发行机构的注册资金B.项目原始权益人的全部资产C.债权承销机构的担保资产D.具有可靠未来现金流量的项目资产第6题：单选题(本题1分)施工招标策划阶段，合同计价方式不包括（）A.单价方式B.总价方式C.可调价方式D.成本加酬金方式第7题：单选题(本题1分)资金筹集成本的主要特点是（）。A.在资金使用多次发生B.与资金使用时间的长短有关C.可作为筹资金额的一项扣除D.与资金筹集的次数无关第8题：单选题(本题1分)下列引起工程费用偏差的情形中，属于施工单位原因的是（）。A.设计标准变更B.增加工程内容C.施工进度安排不当D.建设手续不健全第9题：单选题(本题1分)根据固定资产投资项目资本金制度，作为计算资本金基数的总投资，是指投资项目的（）之和。A.建筑工程费用与安装工程费用B.固定资产投资与铺底流动资金C.建安工程费用与设备工器具费用D.建安工程费用与工程建设其他费用第10题：单选题(本题1分)住宅出售时，免征土地增值税条件是增值额最高未超过扣款金额的（）A.10%B.15%C.20%D.25%第11题：单选题(本题1分)按工程进度编制资金使用计划包括：①编制工程施工进度计划；②计算单位时间的资金支出目标；③计算规定时间内的累计资金支出额；④绘制资金使用时间进度计划的S曲线。这些工作的正确顺序是（）。A.①②③④B.②①③④C.①③②④D.②③①④第12题：单选题(本题1分)总体施工准备是指（）。A.设备准备、现场准备和资金准备B.技术准备、现场准备和资金准备C.设备准备、技术准备和现场准备D.设备准备、技术准备和资金准备第13题：单选题(本题1分)下列关于建设单位质量责任和义务的表述中，错误的是（）。A.建设单位不得将建设工程肢解发包B.建设工程发包方不得迫使承包方以低于成本的价格竞标C.建设单位不得任意压缩合同工期D.涉及承重结构变动的装修工程施工期前，只能委托原设计单位提交设计方案第14题：单选题(本题1分)PFI项目融资方式的特点包括（）。A.有利于公共服务的产出大众化B.项目控制权必须有公共部门掌握C.项目融资成本低，手续简单D.政府无需对私营企业作出特许承诺第15题：单选题(本题1分)在英国建设工程标准合同体系中，（）体系是主要合同体系之一。A.ACAB.JCTC.AIAD.ICE第16题：单选题(本题1分)与净现值相比较，采用内部收益率法评价投资方案经济效果的优点是能够（）。A.考虑资金的时间价值。B.反映项目投资中单位投资的盈利能力。C.反映投资过程的收益程度。D.考虑项目在整个计算期内的经济状况。第17题：单选题(本题1分)工程寿命周期成本分析中，对于不直接表现为量本利的隐性成本，正确的处理方法是（）。A.不予计算和评价B.采用一定方法使其转化为可直接计量的成本C.将其作为可间接计量成本的风险看待D.将其按可直接计量成本的1.5～2倍计算第18题：单选题(本题1分)在价值工程活动中，通过分析求得某研究对象的价值指数V_Ⅰ后，对该研究对象可采取的策略是（）。A.V_Ⅰ＜1时，增加现实成本B.V_Ⅰ＞1时，提高功能水平C.V_Ⅰ＜1时，降低现实成本D.V_Ⅰ＞1时，降低现实成本第19题：单选题(本题1分)某工程双代号网络计划如下图所示，其中关键线路有（）条。A.1B.2C.3D.4第20题：单选题(本题1分)采用权衡分析法权衡工程系统设置费中各项费用之间的关系时，可采取的措施是（）。A.进行节能设计，减少运行费B.改善设计材质，降低维修频度C.采用整体结构，减少安装费用D.采用计划预修，降低停机损失第21题：单选题(本题1分)某工程施工至某月底，经偏差分析得到费用偏差（CV）＞0，进度偏差（SV）＜0，则表明（）。A.工程费用超支B.工程进度提前C.已完工程计划费用＜已完工程实际费用D.拟完工程计划费用﹥已完工程计划费用﹥已完工程实际费用第22题：单选题(本题1分)在资金成本中，具有产品成本性质的部分是指（）。A.优先股股利B.债券利息C.筹资费用D.普通股股利第23题：单选题(本题1分)缺陷责任期满时，施工承包单位向建设单位申请返还工程质量保证金。发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于（）天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。A.21B.14C.15D.30第24题：单选题(本题1分)合同订立过程中，属于要约失效的情形是（）。A.承诺通知到达要约人B.受要约人依法撤销承诺C.要约人在承诺期限内未作出承诺D.受要约人对要约内容做出实质性质变更第25题：单选题(本题1分)按工程进度绘制的资金使用计划S曲线必然包括在“香蕉图”内，该“香蕉图”是由工程网络计划中全部工作分别按（）绘制的两条S曲线组成。A.最早开始时间(ES)开始和最早完成时间(EF)完成B.最早开始时间(ES)开始和最迟开始时间(LS)开始C.最迟开始时间(LS)开始和最早完成时间(EF)完成D.最迟开始时间(LS)开始和最迟完成时间(LF)完成第26题：单选题(本题1分)施工项目经理部应建立和健全以（）为对象的成本核算账务体系。A.分项工程B.分部工程C.单位工程D.单项工程第27题：单选题(本题1分)在某工程双代号网络计划中，工作N的最早开始时间和最迟开始时间分别为第20天和第25天，其持续时间为9天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第32天和第34天，则工作N的总时差和自由时差分别为（）天。A.3和0B.3和2C.5和0D.5和3第28题：单选题(本题1分)根据民法典的相关规定，具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起（）内没有行使撤销权的，撤销权消灭。A.半年B.1年C.2年D.3年第29题：单选题(本题1分)工程项目经济评价中，财务分析依据的基础数据是根据（）确定的。A.完全市场竞争下的价格体系B.影子价格和影子工资C.最优资源配置下的价格体系D.现行价格体系第30题：单选题(本题1分)下列关于开标的有关规定中，正确的是（）。A.开标过程应当记录.并存档备查B.开标应由公正机构主持C.开标地点由投标人提前公示D.开标应在投标文件截止时间之后尽快进行第31题：单选题(本题1分)单代号网络计划中，关键线路是指（）的线路。A.由关键工作组成B.相邻两项工作之间时间间隔均为零C.由关键节点组成D.相邻两项工作之间间歇时间均相等第32题：单选题(本题1分)因大型工程建设引起大规模移民可能增加的不安定因素，在工程寿命周期成本分析中应计算为（）成本。A.经济B.社会C.环境D.人为第33题：单选题(本题1分)下列关于工程项目财务分析和经济分析的联系与区别说法中，不正确的是（）。A.在大型工程项目中，经济分析是财务分析的前提B.两种评价的出发点和目的相同，都是从利益角度分析项目的财务收益和成本C.两种分析中费用和效益的组成不同D.财务分析的对象是企业的财务收益，经济分析的对象则是项目带来的国民收入增值情况第34题：单选题(本题1分)下列可导致承包商索赔的原因中，属于业主方违约的是（）。A.业主指令增加工程量B.业主要求提高设计标准C.监理人不按时组织验收D.材料价格大幅度上涨第35题：单选题(本题1分)根据《标准设计施工总承包招标文件》，下列关于预付款保函和预付款支付的说法错误的是（）。A.在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未款扣清的，未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款B.预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定C.保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减D.尚未扣清的预付款余额应作为发包人的到期应付款第36题：单选题(本题1分)某企业发行优先股股票，票面额正常市价计算为500万元，筹资费费率为4%，年股息率为10%，企业所得税为25%，则其资金成本率为（）。A.7.81%B.10.42%C.11.50%D.14.00%第37题：单选题(本题1分)某企业前3年每年初借款1000万元，按年复利计息，年利率为8%，第5年末还款3000万元，剩余本息在8年末全面还清，则第8年末需还本付息（）万元。A.981.49B.990.89C.1270.83D.1372.49第38题：单选题(本题1分)同一笔借款，在利率和计息周期均相同的情况下，用复利计算出的利息金额数和用单利计算出的利息金额数比较（）。A.前者比后者小B.前者比后者大C.两者相等D.不能确定第39题：单选题(本题1分)价值工程应用对象的功能评价值是指（）。A.可靠地实现用户要求功能的最低成本B.价值工程应用对象的功能与现实成本之比C.可靠地实现用户要求功能的最高成本D.价值工程应用对象的功能重要性系数第40题：单选题(本题1分)工程项目网络计划的费用优化是寻求工程总成本最低时的工期安排或按要求工期寻求最低成本的计划安排的过程，该优化过程通常假定工作的直接费与其持续时间之间的关系可被近似地认为是（）。A.一条平行于横坐标的直线B.一条下降的直线C.一条上升的直线D.一条上凸的曲线第41题：单选题(本题1分)根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》，合同一方收到另一方关于合同价格调整的通知后，应当在收到通知后的（）日内以确认或提出修改意见。A.10B.14C.15D.18第42题：单选题(本题1分)与传统贷款方式相比，项目融资的特点是（）。A.贷款人有完全追索权B.风险种类多C.对投资人资信要求高D.融资成本低第43题：单选题(本题1分)在价值工程活动中，功能整理包含的工作有：①选出最基本的功能；②编制功能卡片；③明确各功能之间的关系；④排列成功能系统图；⑤对功能定义做必要的修改、补充和取消。进行上述工作的正确顺序是（）。A.③一①一⑤一④一②B.②一①一③一⑤一④C.⑤一②一①一③一④D.①一③一②一④一⑤第44题：单选题(本题1分)工程项目盈亏平衡分析的特点是（）。A.能够预测项目风险发生的概率，但不能确定项目风险的影响程度B.能够确定项目风险的影响范围，但不能量化项目风险的影响效果C.能够分析产生项目风险的根源，但不能提出应对项目风险的策略D.能够度量项目风险的大小，但不能揭示产生项目风险的根源第45题：单选题(本题1分)建设工程发生质量事故，有关单位应当在（）小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A.12B.24C.36D.48第46题：单选题(本题1分)政府部门根据社会经济发展的实际需要，利用法律、经济和行政等手段，规范市场主体的价格行为，监控工程造价的活动，指的是（）。A.工程造价宏观管理B.工程造价微观管理C.工程造价多次管理D.工程造价多样管理第47题：单选题(本题1分)某项目建筑安装工程费为1500万元，设备及工器具购置费为800万元，工程建设其他费为300万元，基本预备费为200万元,建设期贷款利息为400万元，静态投资为（）万元。A.2800B.2500C.3200D.2600第48题：单选题(本题1分)英国拥有一套完整的建设工程标准合同体系，其中适用于房屋建筑工程的是（）合同体系。A.ICEB.ACAC.JCTD.AIA第49题：单选题(本题1分)对于大型复杂工程项目，施工标段划分较多时，对建设单位的影响是（）。A.有利于工地现场的布置与协调B.有利于得到较为合理的报价C.不利于选择有专长的承包单位D.不利于设计图纸的分期供应第50题：单选题(本题1分)关于《标准施工招标文件》中用合同条款的说法，正确的是（）。A.通用合同条款适用于设计和施工同属于一个承包商的施工招标B.通用合同条款同时适用于单价合同和总价合同C.通用合同条款只适用于单价合同D.通用合同条款只适用于总价合同第51题：单选题(本题1分)根据《土地管理法》，征收耕地时，每一个需要安置的农业人口的安置补助费为该耕地被征收前3年平均年产值的（）倍。A.4～6B.5～8C.6～10D.10～15第52题：单选题(本题1分)地方政府每一年度全部PPP项目预算支出占一般公共预算支出比例应当不超过（）。A.5%B.10%C.15%D.20%第53题：单选题(本题1分)某建设单位与供应商签订350万元的采购合同，供应商延迟35天交货，建设单位延迟支付合同价款185天，根据《标准材料采购招标合同》通用合同条款，建设单位应向供应商实际支付违约金的总额是（）。A.25.20万元B.35万元C.42万元D.51.8万元第54题：单选题(本题1分)根据《建筑工程施工组织设计规范》，按编制对象不同，施工组织设计的三个层次是指（）。A.施工总平面图，施工总进度计划和资源需求计划B.施工组织总设计，单位工程施工组织设计和施工方案C.施工总平面图，施工总进度计划和专项施工方案D.施工组织总设计、单位工程施工进度计划和施工作业计划第55题：单选题(本题1分)根据《政府采购法实施条例》，招标文件的提供期限自招标文件开始发出之日起（）。A.不得少于5个工作日B.15天之前C.不得少于15个工作日D.5天之前第56题：单选题(本题1分)判断合同是否成立的依据是（）。A.合同是否生效B.合同是否产生法律约束力C.要约是否生效D.承诺是否有效第57题：单选题(本题1分)下列项目融资方式中，通过已建成项目为其他新项目进行融资的是（）。A.TOTB.BTC.BOTD.PFI第58题：单选题(本题1分)工程项目有多种组织管理模式，并各具特点。下列有关组织管理模式特点的评价中，错误的是（）。A.与平行承包模式相比，EPC模式中业主控制工程造价的难度大B.与总分包模式相比，平行承包模式扩大了业主选择承包商的范围C.CM承包模式下采用快速路径法施工D.平行承包模式不利于承包商设计施工综合管理能力的发挥第59题：单选题(本题1分)进行投资方案经济评价时，基准收益率的确定应以（）为基础。A.行业平均收益率B.社会平均折现率C.项目资金成本率D.社会平均利润率第60题：单选题(本题1分)按照诉讼的地域管辖规定，建设工程施工合同纠纷应由（）的人民法院管辖。A.施工行为地B.被告住所地C.原告所在地D.合同签字地第61题：多选题(本题2分)以下关于《标准设计招标文件》（2017年版）相关内容的说法中，正确的有（）。A.设计合同条款由通用合同条款和专用合同条款组成B.设计合同条款规定了合同协议书、履约保证金格式C.设计责任与保险属于通用合同条款的内容D.设计合同的签订必须以《标准设计招标文件》作为标准范本E.如果合同文件之间存在矛盾，发包人的要求应优先于通用合同条款第62题：多选题(本题2分)与传统的贷款方式相比，项目融资有其自身的特点，项目融资的特点包括（）。A.项目导向B.有限追索C.风险分担D.公司负债型融资E.融资成本高第63题：多选题(本题2分)对建筑工程一切险而言，保险人对()造成的物质损失不承担赔偿责任。A.自然灾害B.设计错误引起的损失和费用C.盘点时发现的短缺D.突发事件E.自然磨损第64题：多选题(本题2分)下列关于利息和利率的说法中，正确的有（）。A.利率的高低首先取决于社会平均利润率的高低B.有效利率是指资金在计息中所发生的名义利率C.利息和利率是用来衡量资金时间价值的重要尺度D.利息是占用资金所付的代价或者是放弃使用资金所得的补偿E.利率是一年内所获得的利息与借贷金额的现值之比第65题：多选题(本题2分)进行施工成本对比分析时，可采用的对比方式有（）。A.本期实际值与目标值对比B.本期实际值与上期目标值对比C.本期实际值与上期实际值对比D.本期目标值与上期实际值对比E.本期实际值与行业先进水平对比第66题：多选题(本题2分)当网络计划工期等于计算工期时，下列有关时标网络计划的说法中，正确的是（）。A.以终点节点为完成节点的工作，其自由时差应等于计划工期与本工作最早开始时间之差B.以终点节点为完成节点的工作，其自由时差与总时差是相等的C.中间工作的自由时差就是该工作箭线中波形线的水平投影长度D.当工作之后只紧接虚工作时，则该工作的箭线上可能存在波形线E.当工作之后只紧接虚工作时，其紧接的虚箭线中波形线水平投影长度的最短者为该工作的自由时差第67题：多选题(本题2分)工程寿命周期成本分析法的局限性在于（）。A.分析过程中涉及的参数、指标多B.分析时必须负担的成本高C.寿命周期的变化难以预见D.早期的分析评价难以保证评价结果的准确性E.设置费与维持费之间难以权衡第68题：多选题(本题2分)施工合同签订后，工程项目施工成本计划的常用编制方法有（）。A.专家意见法B.功能指数法C.目标利润法D.技术进步法E.定率估算法第69题：多选题(本题2分)工程网络计划资源优化的目的是为了寻求（）。A.最优工期条件下的资源均衡安排B.工期固定条件下的资源均衡安排C.资源有限条件下的最短工期安排D.资源均衡使用时的最短工期安排E.最低成本时的资源均衡安排第70题：多选题(本题2分)下列有关网络图的基本概念的说法，正确的是（）。A.混凝土浇筑后的养护工作属于虚工作B.相邻两工作之间的逻辑关系包括工艺关系和组织关系C.紧前工作、平行工作及后续工作是工作之间逻辑关系的具体表现D.在网络计划图中，总持续时间最长的线路一定是关键线路E.在网络计划执行过程中，关键线路还会发生转移第71题：多选题(本题2分)实行法人责任制的建设项目，项目总经理的职责有（）。A.负责筹措建设资金B.负责提出项目竣工验收申请报告C.组织编制项目初步设计文件D.组织工程设计招标工作E.负责生产准备工作和培训有关人员第72题：多选题(本题2分)某投资方案的净现值与折现率之间的关系如下图所示。图中表明的正确结论有（）。A.投资方案的内部收益率为i2B.折现率i越大，投资方案的净现值越大C.基准收益率为i1时，投资方案的净现值为NPV1D.投资方案的累计净现金流量为NPV0E.投资方案计算期内累计利润为正值第73题：多选题(本题2分)编制的ENR造价指数的资料来源于（）。A.10个欧洲城市B.20个美国城市C.5个亚洲城市D.2个加拿大城市E.2个澳洲城市第74题：多选题(本题2分)下列对于工程项目合同类型选择正确的有（）。A.建设规模大且技术复杂的工程项目，承包风险较大，可选择总价合同B.施工图纸和工程量清单详细而明确的项目，可选择总价合同C.施工中有较大部分采用新技术，且施工单位缺乏经验的项目不宜采用固定总价合同D.施工工期紧的紧急工程项目不宜采用固定总价合同E.承包风险不大，各项费用易于准确估算的项目不宜采用固定总价合同第75题：多选题(本题2分)以下引起工程费用偏差的情形中，属于建设的原因有（）A.材料涨价B.投资规划不当C.施工组织不合理D.增加工程内容E.施工质量事故第76题：多选题(本题2分)由于发包人下列（）原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和增加费用，并支付合理利润。A.发包人提出索赔要求B.发包人增加合同工作内容C.发包人迟延提供材料D.发包人提供图纸有误E.未按合同约定及时支付进度款第77题：多选题(本题2分)在费用效率分析法中，系统效率的X项目包括（）。A.利润B.舒适性C.销售量D.技术水平E.能力第78题：多选题(本题2分)工程计价的依据有多种不同类型，其中工程单价的计算依据有（）。A.材料价格B.投资估算指标C.机械台班费D.人工单价E.概算定额第79题：多选题(本题2分)对工程网络计划进行优化，其目的是使该工程（）。A.计算工期满足要求工期B.资源需用量降至最低C.总成本降至最低D.资源强度降至最低E.资源需用量满足资源限量要求第80题：多选题(本题2分)某工程双代号网络计划如下图所示，图中已标出各项工作的最早开始时间和最迟开始时间，该计划表明（）。A.工作1-3的自有时差为零B.工作2-4的自有时差为2C.工作2-5为关键工作D.工作3-5的总时差为零E.工作4-6的总时差为2

参考答案1、【正确答案】：B【试题解析】：固定资产折旧从固定资产投入使用月份的次月起，按月计提。停止使用的固定资产，从停用月份的次月起，停止计提折旧。2、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P98知识点：工程项目目标控制的内容、措施和方法。主动控制是一种前馈控制。实施主动控制，可采取以下措施：①详细调查并分析研究外部环境条件，已确定影响目标实现和计划实施的各种有利和不利因素，并将这些因素考虑到计划和其他管理职能之中；②识别风险，努力将各种风险影响目标实现和计划实施的潜在因素揭示出来，为风险分析和管理提供依据，并在计划实施过程中做好风险管理工作；③用科学的方法制订计划；，④高质量地做好组织工作，使组织与目标和计划高度一致，把目标管理的任务与管理职能落实到适当的机构和人员，做到职权与职责明确，使全体成员能够通力合作，为共同实现目标而努力；⑤制定必要的备用方案，以对付可能出现的影响目标或计划实现的情况；⑥计划应有适当的松弛度，即计划应留有余地；⑦沟通信息流通渠道，加强信息收集、整理和研究工作，为预测工程未来发展状况提供全面、及时、可靠的信息。3、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P162本题考查的是等值计算。复利计息时，800=P0（1+i）2+P1（1+i）。利率i一般都是大于0的，所以选项BCD在第2期期末都是大于800万元的，只有选项A在适当利息下，第2期期末可能等于800万元。4、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P47知识点：合同订立。格式条款与非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。5、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P253知识点：项目融资的主要方式。一般来说，投资项目所依附的资产只要在未来一定时期内能带来现金收入，就可以进行ABS融资。这些未来现金流量所代表的资产，是ABS融资方式的物质基础。6、【正确答案】：C【试题解析】：施工招标策划阶段，合同计价方式包括单价方式、总价方式和成本加酬金方式。其中，成本加酬金方式又可分为固定酬金、浮动酬金、百分比酬金和目标成本加奖罚方式。7、【正确答案】：C【试题解析】：资金筹集成本与资金使用成本是有区别的，前者是在筹措资金时一次支付的，在使用资金过程中不再发生，因此可作为筹资金额的一项扣除，而后者是在资金使用过程中多次、定期发生的。8、【正确答案】：C【试题解析】：教材P356-360施工原因。施工组织设计不合理、质量事故、进度安排不当、施工技术措施不当、与外单位关系协调不当等。9、【正确答案】：B【试题解析】：知识点：项目资本金制度。作为计算资本金基数的总投资，是指投资项目的固定资产投资与铺底流动资金之和，具体核定时以经批准的动态概算为依据。10、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P261-274纳税人建造普通住宅出售时，增值额未超过扣除项目金额20%的，免征土地增值税;增值额超过扣除项目金额20%的，就其全部增值额计税。11、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P341按工程进度编制资金使用计划的程序：①编制工程施工进度计划；②计算单位时间的资金支出目标；③计算规定时间内的累计资金支出额；④绘制资金使用时间进度计划的S曲线。12、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P91总体施工准备。包括：技术准备、现场准备和资金准备等。13、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P23知识点：工程施工。涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案，没有设计方案的，不得施工。14、【正确答案】：A【试题解析】：PFI方式的核心旨在增加包括私营企业参与的公共服务或是公共服务的产出大众化。15、【正确答案】：B【试题解析】：JCT是英国的主要合同体系之一，主要通用于房屋建筑工程。JCT合同体系本身又是一个系统的合同文件体系，它针对房屋建筑中不同的工程规模、性质、建造条件，提供各种不同的文本，供业主在发包、采购时选择。16、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查内部收益率和净现值两个指标的异同。AD两个指标均具有此性质。B两者均不具有。17、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是工程寿命周期成本分析。在工程寿命周期成本中，环境成本和社会成本都是隐性成本，它们不直接表现为量化成本，而必须借助于其他方法转化为可直接计量的成本，这就使得它们比经济成本更难以计量。18、【正确答案】：C【试题解析】：价值指数的计算结果有以下三种情况：①V_I=1。此时评价对象的功能比重与成本比重大致平衡，合理匹配，可以认为功能的现实成本是比较合理的；②V_I＜1。此时评价对象的成本比重大于其功能比重，表明相对于系统内的其他对象而言，目前所占的成本偏高，从而会导致该对象的功能过剩，应将评价对象列为改进对象，改善方向主要是降低成本；③V_I＞1。此时评价对象的成本比重小于其功能比重。出现这种结果的原因可能有三种：第一，由于现实成本偏低，不能满足评价对象实现其应具有的功能要求，致使对象功能偏低，这种情况应列为改进对象，改善方向是增加成本；第二，对象目前具有的功能已经超过其应该具有的水平，也即存在过剩功能，这种情况也应列为改进对象，改善方向是降低功能水平；第三，对象在技术、经济等方面具有某些特征，在客观上存在着功能很重要而需要消耗的成本却很少的情况，这种情况一般不列为改进对象。19、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P125知识点：双代号网络计划。关键线路为：①-②-④-⑦和①-③-⑥-⑦。20、【正确答案】：C【试题解析】：知识点：工程寿命周期成本分析方法。选项AB属于设置费与维持费的权衡分析；选项D属于维持费中各项费用之间的权衡分析。21、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P357知识点：工程费用的动态监控。CV=已完工程计划费用－已完工程实际费用﹥0，已完工程计划费用﹥已完工程实际费用，证明工程费用节约；SV=已完工程计划费用－拟完工程计划费用＜0，已完工程计划费用＜拟完工程计划费用，说明工程进度拖后；拟完工程计划费用＞已完工程计划费用﹥已完工程实际费用。22、【正确答案】：B【试题解析】：资金成本具有一般产品成本的基本属性。资金成本是企业的耗费，企业要为占用资金而付出代价、支付费用，而且这些代价或费用最终也要作为收益的扣除额来得到补偿。但是资金成本只有一部分具有产品成本的性质，即这一部分花费计入产品成本，而另一部分则作为利润的分配，不能列入产品成本。（B正确）23、【正确答案】：B【试题解析】：缺陷责任期满时，施工承包单位向建设单位申请返还工程质量保证金。发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。24、【正确答案】：D【试题解析】：有下列情形之一的，要约失效：①要约被拒绝；②要约被依法撤销；③承诺期限届满，受要约人未做出承诺；④受要约人对要约的内容作出实质性变更。25、【正确答案】：B【试题解析】：由于在工程网络计划中，工作的开始时间有最早开始时间和最迟开始时间两种，如果按照工程网络计划中每项工作的最早开始时间绘制整个工程项目的计划累计完成工程量或造价，即可得到一条S曲线（ES曲线）；而如果按照工程网络计划中每项工作的最迟开始时间绘制整个工程项目的计划累计完成工程量或造价，又可得到一条S曲线（LS曲线），两条S曲线组合在一起，即成为香蕉曲线。26、【正确答案】：C【试题解析】：施工项目经理部应建立和健全以单位工程为对象的成本核算账务体系，严格区分企业经营成本和项目生产成本，在工程项目实施阶段不对企业经营成本进行分摊，以正确反映工程项目可控成本的收、支、结、转的状况和成本管理业绩。27、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是时间参数的基本概念。28、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P51知识点：合同变更和转让。具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。29、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是工程项目经济评价。财务分析是在国家现行财税制度和价格体系的前提下，从项目的角度出发，计算项目范围内的财务效益和费用，分析项目的盈利能力和清偿能力，评价项目在财务上的可行性。30、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P34知识点：招标投标法。开标应当在招标人的主持下，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间、招标文件中预先确定的地点公开进行。31、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是单代号网络计划。单代号网络计划中，关键工作相连，并保证相邻两项关键工作之间的时间间隔为零而构成的线路就是关键线路；从网络计划的终点节点开始，逆着箭线反向依次找出相邻两项工作之间时间间隔为零的路线就是关键路线。32、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是工程寿命周期成本分析。环境成本和社会成本（如由于工程建设引起大规模的移民，可能增加社会的不安定因素）都是隐性成本，它们不直接表现为量化成本。在主观上，我们对项目自身的财务效果考虑得多，对环境、社会等的项目外部效果尚不够重视，项目国民经济评价虽然也作外部效果评价，但往往是流于形式；在客观上，由于环境和社会成本难以计量，对其在实践中的地位也有影响。考虑到各种因素，本书仍主要考虑工程项目寿命周期的经济成本。33、【正确答案】：B【试题解析】：两种分析的联系：1）财务分析是经济分析的基础；2）大型工程项目中，经济分析师财务分析的基础。两种分析的区别：34、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P354知识点：工程变更与索赔管理。业主方（包括建设单位和监理人）违约。在工程实施过程中，由于建设单位或监理人没有尽到合同义务，导致索赔事件发生。如：未按合同规定提供设计资料、图纸，未及时下达指令、答复请示等，使工程延期；未按合同规定的日期交付施工场地和行驶道路、提供水电、提供应由建设单位提供的材料和设备，使施工承包单位不能及时开工或造成工程中断；未按合同规定按时支付工程款，或不再继续履行合同；下达错误指令，提供错误信息；建设单位或监理人协调工作不力等。选项A.B为变更，选项C为监理责任，也就是业主方责任。35、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P325预付款的额度和支付在专用合同条款中约定，除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚款扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。36、【正确答案】：B【试题解析】：知识点：资金成本的计算。Kp=优先股每年股息/[优先股票面值×（1-筹资费费率）]=500×10%/[500×（1-4%）]=10.42%。37、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P162本题考查的是等额支付系列情形。F=[1000×（F/A，8%，3）×（F/P，8%，1）（F/P，8%，2）-3000]×（F/P，8%，3）={1000×[（1+8%）3-1]/8%×（1+8%）3-3000}×（1+8%）3=1372.49（万元）。38、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是利息计算方法。同一笔借款，在利率和计息周期均相同的情况下，用复利计算出的利息金额比用单利计算出的利息金额大。39、【正确答案】：A【试题解析】：知识点：功能评价。对象的功能评价值F（目标成本），是指可靠地实现用户要求功能的最低成本，它可以理解为是企业有把握，或者说应该达到的实现用户要求功能的最低成本40、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P134本题考查的是网络计划优化。为简化计算，工作的直接费与持续时间之间的关系被近似地认为是一条下降的直线关系。41、【正确答案】：C【试题解析】：《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》通用条款中规定，一方收到另一方通知后15日内不予确认，也未能提出修改意见的，视为已经同意该项价格的调整。42、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是项目融资的特点。1.项目导向2.有限追索3.风险分担4.非公司负债型融资5信用结构多样6.融资成本较高43、【正确答案】：B【试题解析】：功能整理的主要任务就是绘制功能系统图，其工作程序如下：(1)编制功能卡片；(2)选出最基本的功能；(3)明确各功能之间的关系；(4)对功能定义做必要的修改、补充和取消；(5)按上下位关系，将经过调整、修改和补充的功能，排列成功能系统图。44、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P198本题考查的是不确定性分析与风险分析。盈亏平衡分析虽然能够度量项目风险的大小，但并不能揭示产生项目风险的根源。45、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P27知识点：《建设工程质量管理条例》。建设工程发生质量事故，有关单位应当在24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。46、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P4知识点：工程造价管理的基本内涵。工程造价的宏观管理是指政府部门根据社会经济发展的实际需要，利用法律、经济和行政等手段，规范市场主体的价格行为，监控工程造价的系统活动。47、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P3静态投资是指不考虑物价上涨、建设期贷款利息等影响因素的建设投资。静态投资包括:建筑安装工程费、设备和工器具购置费、工程建设其他费、基本预备费，以及因工程量误差而引起的工程造价增减值等。静态投资与动态投资。48、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P18本题考查的是工程造价管理的发展。JCT合同体系是英国的主要合同体系之一，主要通用于房屋建筑工程。49、【正确答案】：B【试题解析】：知识点：施工标段划分。工程项目施工是一个复杂的系统工程，影响标段划分的因素有很多。应根据工程项目的内容、规摸和专业复杂程度确定招标范围，合理划分标段。对于工程规模大、专业复杂的工程项目，建设单位的管理能力有限时，应考虑采用施工总承包的招标方式选择施工队伍。这样，有利于减少各专业之间因配合不当造成的窝工、返工、索赔风险。但采用这种承包方式，有可能使工程报价相对较高。对于工艺成熟的一般性项目，涉及专业不多时，可考虑采用平行承包的招标方式，分别选择各专业承包单位并签订施工合同。采用这种承包方式，建设单位一般可得到较为满意的报价，有利于控制工程造价。50、【正确答案】：B【试题解析】：合同条款及格式中明确了通用合同条款同时适用于单价合同和总价合同。51、【正确答案】：A【试题解析】：征收土地，应当按照被征收土地的原用途给予补偿。其中，土地补偿费，为该耕地被征收前3年平均年产值的6—10倍；安置补助费，按照需要安置的农业人口数计算。每一个需要安置的农业人口的安置补助费标准，为该耕地被征收前3年平均年产值的4～6倍，最高不得超过被征收前3年平均年产值的15倍。52、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P260本题考查的是项目融资的主要方式。每一年度全部PPP项目需要从预算中安排的支出责任，占一般公共预算支出比例应当不超过10%。53、【正确答案】：A【试题解析】：教材P147-151供应商应向建设单位支付违约金:350万元x0.08%x35天=9.8万元建设单位应向供应商支付违约金:350万元x0.08%x185天=51.8万元（超过合同价格10%即35万元）建设单位应向供应商支付违约金35万元，但由于供应商的违约金为9.8万元;因此建设单位实际支付供应商的违约金=35万-9.8万=25.2万元54、【正确答案】：B【试题解析】：按编制对象不同，施工组织设计包括三个层次，即：施工组织总设计、单位工程施工组织设计和施工方案。55、【正确答案】：A【试题解析】：招标文件的提供期限自招标文件开始发出之日起不得少于5个工作日。56、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P46本题考查的是合同成立。承诺生效时合同成立。57、【正确答案】：A【试题解析】：从项目融资的角度看，TOT是通过转让已建成项目的产权和经营权来融资的，而BOT是政府给予投资者特许经营权的许诺后，由投资者融资新建项目，即TOT是通过已建成项目为其他新项目进行融资，BOT则是为筹建中的项目进行融资58、【正确答案】：A【试题解析】：总分包模式的特点：1）有利于工程项目的组织管理。2）有利于控制工程造价。3）有利于控制工程质量。4）有利于缩短建设工期。一般均能做到设计阶段与施工阶段的相互搭接。5）选择总承包单位的范围小，一般合同金额较高。6）对总承包单位而言，责任重、风险大，需要具有较高的管理水平和丰富的实践经验。获得高额利润的潜力也比较大。59、【正确答案】：A【试题解析】：知识点：净现值和净年值。基准收益率的确定一般以行业的平均收益率为基础，同时综合考虑资金成本、投资风险、通货膨胀以及资金限制等影响因素。60、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是合同争议解决。对于一般的合同争议，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地。61、【正确答案】：ABC【试题解析】：知识点：工程勘察设计合同管理。选项D，勘察设计合同应采用书面形式约定双方的义务和违约责任，且通常会参照国家推荐使用的示范文本。选项E，合同文件解释顺序：1）中标通知书；2）投标函及投标函附录；3）专用合同条款；4）通用合同条款；5）发包人要求；6）勘察（设计）费用清单；7）勘察纲要（设计方案）；8）其他合同文件。62、【正确答案】：ABCE【试题解析】：2021教材P246知识点：项目融资的特点和程序。项目融资主要具有项目导向、有限追索、风险分担、非公司负债型融资、信用结构多样化、融资成本高、可利用税务优势的特点。63、【正确答案】：BCE【试题解析】：在保险期限内，若保险单列明的被保险财产在列明的工地范围内，因发生除外责任之外的任何自然灾害或意外事故造成的物质损失，保险人应负责赔偿。AD属于保险人应负责赔偿的责任范围。64、【正确答案】：ACD【试题解析】：利息是在借贷过程中，债务人支付给债权人超过原借贷款金额（常称作本金）的部分。利率是指在单位时间内（如年、半年、季、月、周、日等）所得利息额与借贷款金额（本金)之比，通常用百分数表示。利率随社会平均利润率的变化而变化。在通常情况下，平均利润率是利率的最高界限。因为如果利率.高于利润率，无利可图就不会有人去借款。名义利率r是指计息周期利率i乘以一个利率周期内的计息周期数m所得的利率周期利率。有效利率是指资金在计息中所发生的实际利率，包括计息周期有效利率和利率周期有效利率两种情况。见教材第二章第一节P34、P40。【考核要点】利息与利率。65、【正确答案】：ACE【试题解析】：本题考查的是成本分析，比较法的应用，通常有下列形式：将本期实际指标与目标指标对比；本期实际