精装修商品房预售合同合集

精装修商品房预售合同(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。出售方(甲方)：******************地址：******邮码：******电话：******购买方(乙方)：******************姓名：****性别：**出生：****年**月**日国籍：******身份证号码：******地址：******邮码：******电话：******第一条甲方经批准，取得位于**市用地面积**m2的土地使用权。地块编号：**使用年期**年，自**年*月*日起至**年*月*日止。甲方在上述土地兴建楼宇，系**定名**，由甲方预售。其次条乙方自愿向甲方定购上述楼宇的第**幢**号(第*层)。建筑面积**m2，土地面积/m2(其中：基底分摊**m2、公用分摊**m2、其他**m2)。第三条甲方定于**年*月*日交付乙方使用。如遇下列特别缘由可延期交付使用，但不得超过**天：1.人力不行抗拒的自然灾难；2.施工中遇到特别困难及重大技术问题不能准时解决；3.其他非甲方所能掌握的因素。上述缘由必需凭**市有关主管部门的证明文件为依据，方能延期交付使用。第四条甲乙双方同意上述订购之楼宇售价为：**单价元/m2，总金额**币**千**百**十**万**千**百**十**元(小写**万元)。付款方式：乙方按甲方指定收款银行：******账户名称：********帐号：*******分期(一次)付款(见附表一)。第五条乙方如未按本合同第四条规定的时间付款，甲方有权追索违约利息。如逾期**天以上，仍未付所欠款项和利息，甲方有权单方终止合同，将楼宇出售他人。第六条甲方如未按本合同第三条规定的日期交付给乙方使用，应按合同规定交付日其次天起计算付款利息，以补偿乙方的损失。第七条甲方出售的楼宇须经××市建筑质量检验部门验审合格，并负责保修半年，如质量不合格时，乙方有权提出退房，退房后甲方应将已付款项及全部利息在30天内退回乙方。第八条甲乙双方在楼宇交付使用并付清楼款后，签订《房地产转让合同书》，经市府主管部门办理转让登记手续，发给《房地产权证》，乙方才能获得房地产权。乙方在使用期间，有权享用与该楼宇有关联的公共通道、设施、活动场所，同时必需遵守XX法律、法令和社会道德，维护公共设施和公共利益。第九条乙方所购楼宇只作**使用，在使用期间不得擅自转变该楼宇结构和用途，如有损坏应自费修缮。乙方购置的楼宇所占用的土地，按有关土地管理规定缴纳土地使用费。第十条预售的楼宇，乙方不许转让、抵押，否则，后果自负。第十一条后面的附表一、二均为本合同内容的组成部分。第十二条本合同自签订盖章之日起生效，如发生纠纷，双方应友好协商解决，不能解决时，按下列()项解决：1.由仲裁机关仲裁；2.由人民法院裁判；第十三条本合同正本一式四份，甲乙双方、公证机关、房地产权登记机关各一份。甲方：******代表人：********年***月***日乙方：******代表人：********年***月***日精装修商品房预售合同(第二篇)合同编号：[编号]日期：[日期]甲方：[开发商名称]乙方：[购房人姓名]住所：[购房人住址]根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就以下事项达成如下合同：第一条合同目的甲方同意向乙方销售位于[项目地址]的精装修商品房，乙方同意购买该房屋。第二条房屋信息1.房屋坐落：[详细地址]2.房屋面积：约[建筑面积]平米第三条交房时间甲方将在约定的交房日期内交付乙方该房屋。第四条价款及付款方式1.销售总价：人民币[总价款]元整(￥[总价款])；2.付款方式：乙方按以下方式付款：(1)认购金：人民币[认购金]元整(￥[认购金])，于签订本合同时支付；(2)首期款：人民币[首期款]元整(￥[首期款])，于[x]年[x]月[x]日前支付；(3)尾款：人民币[尾款]元整(￥[尾款])，于[x]年[x]月[x]日前支付。第五条房屋交付1.甲方将于交房期限内完成房屋精装修工程并通知乙方前来验收。2.乙方应在收到甲方通知之日起[x]日内进行验收，验收合格后即可交付尾款。第六条交付标准甲方交付的商品房应符合国家有关房屋工程质量及安全的法律、法规标准。第七条违约责任1.乙方如不能按约定支付认购金或首期款，视为违约，并支付违约金，违约金为支付金额的[x]%，同时甲方有权解除合同。2.乙方如不能按约定支付尾款，每延期一日，应按逾期金额的[x]%支付违约金，同时，甲方有权解除合同。第八条纠纷解决本合同履行过程中如发生纠纷，甲乙双方应友好协商解决；如协商不成，则提交有管辖权的人民法院诉讼解决。第九条其他约定1.本合同未尽事宜，可由甲乙双方协商修改补充，并以书面形式作出补充合同。2.本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。摘要：本合同为精装修商品房预售合同，由甲方销售精装修商品房给乙方。合同约定了房屋信息、交房时间、价款及付款方式、房屋交付、交付标准、违约责任、纠纷解决等事项。合同内容简洁明了，便于甲乙双方理解和履行。特此签署：甲方（盖章）：乙方（签名）：日期：日期：精装修商品房预售合同(第三篇)合同编号：精装修商品房预售合同甲方：（开发商名称）法定代表人/经营者：地址：联系电话/传真：乙方：（购房人姓名/单位名称）证件类型及号码：联系地址：联系电话/传真：鉴于甲方是一家合法注册的开发商，而乙方有意购买该开发商所提供的精装修商品房，双方在平等自愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》和其他有关法律法规的规定，就以下事项达成如下预售合同：第一条房屋信息1.项目名称：2.建设单位：3.预售楼栋号：4.预售单元号：5.预售楼层：6.房屋位置及建筑面积：7.房屋用途：8.房屋装修标准：第二条交付标准和时间1.乙方在签署本合同后，支付甲方约定的预售款项；2.乙方应在接到甲方通知的交房期限内，提供相关购房材料；3.乙方等待甲方通知交付，甲方应在规定时间内将房屋交付给乙方。第三条交付验收和质量问题1.乙方应在收到房屋交付通知后及时办理验收手续，甲方应友好合作并解决因质量问题引起的纠纷；2.如发现装修质量问题，乙方应在交付后15日内书面通知甲方，并提供必要的证明材料；3.甲方收到乙方书面通知后应在10个工作日内进行回复，并协商解决争议。第四条价款支付1.乙方应按约定时间和方式支付预售款项；2.如乙方未按时支付预售款项，甲方有权要求乙方支付违约金。第五条附加条款（特殊情况下的具体约定，如退款、违约责任等）第六条争议解决本合同的解释