2024年建筑装饰工程合同（二篇）

第7页共7页2024年建筑装饰工程合同发包方(甲方)：承包方(乙方)：按照《中华人民共和国合同法》和《建筑装饰工程施工合同示范文本》的规定，结合本工程具体情况，双方可达成如下协议。第一条：工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3承包范围：报价书及效果图、施工图显示的工作内容1.4承包的方式：包工包料1.5工期：本工程自____年____月____日开工，于____年____月____日竣工。1.6工程质量：达到国家及地方质量评估合格标准。1.7合同价款(人民币大写)：第二条：甲方工作2.1开工前叁天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明贰份，并承担设计图纸的相关费用，向乙方进行现场交底。2.2指派徐曼为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。第三条：乙方工作3.1参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。3.2指派张耀刚为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决乙方负责的各项事宜。3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。3.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程品进行保护。第四条：关于工期的约定4.1因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。4.2因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4.3因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工____小时以上(一周内累计计算)，工期应相应顺延。第五条：关于工程质量及验收的约定_____本工程以施工图纸、作法说明，设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73_____91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300_____88)和《河南省建筑装饰装修工程质量检验评定标准》(YJG33_____97)等国家、省制订的规范及标准为质量评定验收标准。5.2甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期延续;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。5.3由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。5.4工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自解到验收通知七日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。第六条：关于工程价款及结算的约定6.1双方商定本合同价款采用固定价格。(报价单以外零星施工项目的费用另计)6.2工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料____天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在____天内，结清尾款。第七条：关于材料供应的约定凡由乙方采够的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。第八条：有关安全生产和防火的约定8.1甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火规范。8.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。8.3由于一方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方承担由此引发的一切经济损失。第九条：奖励和违约责任9.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方____元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖延一天，按付款额的____‰支付滞纳金9.2由于乙方的原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方____元违约金。9.3未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。9.4未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成的损失由甲方负责。9.5因乙方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十条：争议或纠纷处理_____本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调节。10.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，由工程所在地人民法院解决。第十一条其他约定11.1报价书内容包括二楼室内、走廊装修、一层办事大厅装修、楼梯间装修及装修部分照明、开关、插座等项目。11.2报价书中约定的材料必须有国家环保认证书，进场后须经甲方验收后使用，否则该批材料不合格处理。11.3一切安全责任事故费用均由乙方负责。11.4保修期为一年。11.5水电费按决算价的____%扣除。_____对居民的财产造成损坏者，乙方承担赔偿责任。11.7报价单作为合同附件同本合同具有同等法律效力。第十二条附则_____本合同正本两份，双方各执一份。_____本合同履行完成后自动终止。1、施工图纸说明2、工程项目一览表3、工程预算书甲方(盖章)：_____乙方(盖章)：_____法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____合同签订日期：____年____月____日2024年建筑装饰工程合同（二）合同编号：2024-XXXX本合同由一方作为甲方，一方作为乙方，双方达成如下约定，共同履行本合同。第一条合同目的本合同旨在就甲方委托乙方承接的建筑装饰工程进行明确约定，明确双方的权利和义务，并达成合理的工程完成目标。第二条工程内容1.乙方承诺按照甲方要求，在确定的工期内对指定的建筑进行装饰工程，包括但不限于墙壁、地板、天花板、门窗、家具、灯饰等。2.乙方将在工程进行过程中使用合适的设备、材料和技术，并确保工程的质量符合相关的国家和行业标准。3.相关的工程设备和材料采购将由乙方负责，并确保所采购的设备和材料的质量符合甲方要求。第三条工期与付款方式1.工期：本工程的工期自双方签署本合同之日起，持续XXX天。2.付款方式：本工程总价款为XXX元，乙方按照以下方式进行分期付款：第一期：乙方开工前，甲方支付合同总价款的XX%作为预付款；第二期：乙方完成工程的XX%时，甲方支付合同总价款的XX%作为进度款；第三期：乙方完成工程的XX%时，甲方支付合同总价款的XX%作为质保金；第四期：乙方完成工程并验收合格后，甲方支付合同总价款的剩余XX%。3.如乙方在规定的工期内完成工程并获得甲方的验收，则合同总价款一次性支付完毕。第四条合同变更1.任何一方需要对本合同进行变更，应提前书面通知对方，并经双方协商一致后签署相关的变更协议。2.经双方协商一致的变更事项包括但不限于：工程范围的变更、工程工期的调整、工程总价款的调整等。第五条质量保证1.乙方承诺工程的质量符合国家和行业标准，并保证完成工程的质量和使用功能。2.工程完工后，乙方将提供一定的质保期，保证在质保期内对因乙方工程质量问题产生的维修工作负责。第六条违约责任1.若甲方未按照约定支付款项，乙方有权暂停工程，并要求甲方在X天内支付相关款项；逾期未支付的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。2.若乙方未按照约定完成工程，甲方有权要求乙方在X天内完成工程，乙方逾期未完成的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。第七条保密条款双方在履行本合同过程中接触到的商业和技术信息应予保密，未经另一方的书面许可，不得向任何第三方披露和使用。第八条争议解决本合同履行过程中发生争议时，双方应友好协商解决；如无法达成一致意见，则提交有管辖权的人民法院解决。第九条其他