水利水电工程施工合同

水利水电工程施工合同合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（全称）地址：法定代表人：联系电话：鉴于：甲方为工程项目的业主，拥有项目的所有权和决策权；乙方为具有相应资质和能力的施工单位，愿意承担该工程项目的施工任务；一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程投资估算：__________1.6工程质量标准：__________1.7工程进度要求：__________二、合同价格2.1合同总价：__________元（大写：__________元整）。2.2合同价格构成：__________2.3合同价格支付方式：__________2.4合同价格调整方式：__________三、合同工期3.1开工日期：__________3.2竣工日期：__________3.3工期延误及违约责任：__________四、工程质量4.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和标准要求进行施工，保证工程质量。4.2工程质量验收：__________4.3工程质量保修：__________五、合同的履行5.1甲方应按照合同约定提供施工场地、施工条件、施工材料、设备等。5.2乙方应按照合同约定进行施工，保证工程进度和质量。5.3双方应遵守国家法律法规，严格执行合同条款，共同维护合同的履行。六、合同的变更和解除6.1合同变更：__________6.2合同解除：__________七、违约责任7.1甲方违约：__________7.2乙方违约：__________八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1合同的有效期：__________9.2合同的副本：__________9.3双方认为需要约定的其他事项：__________甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（签名）：__________法定代表人（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.施工图纸和技术规范2.工程量清单3.施工组织设计4.施工计划5.工程质量保修书6.施工资质证明7.法定代表人身份证明8.合同履行过程中的相关文件和通信二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按约定时间提供施工场地、条件、材料、设备等未按约定支付合同价款未按约定时间支付工程进度款未按约定提供施工图纸、技术规范和标准要求2.乙方违约行为：未按约定时间完成工程工程质量不符合约定标准使用不合格材料或设备未按约定进行施工，导致工程进度延误三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的委托人或发包人，负责工程的委托和监督。2.乙方：指合同中的承包人或施工单位，负责工程的实施。3.合同总价：指双方约定的工程总造价，包括工程成本、利润等。4.工期延误：指工程实际竣工时间超过合同约定的竣工时间。5.违约责任：指一方未履行合同义务或履行义务不符合约定时，应承担的法律责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：原因：不可抗力、设计变更、材料供应不足等。解决办法：协商调整工期、追加合同价款等。2.工程质量问题：原因：施工不当、材料不合格、设计不合理等。解决办法：修复或返工、质量保修、追究责任等。3.合同价款支付问题：原因：甲方资金不到位、乙方工程进度不符合约定等。解决办法：协商支付计划、甲方提前支付等。4.设计变更：原因：业主需求变更、设计缺陷等。解决办法：签订设计变更协议、调整合同价款等。五、所有应用场景：1.适用于水利水电工程施工项目。2.适用于乙方具有相应施工资质和能力的情况。3.