2024办公楼建设工程施工合同

2024办公楼建设工程施工合同合同编号：__________鉴于甲方为实施办公楼建设工程，需要乙方提供施工服务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就办公楼建设工程施工事项，经友好协商，达成如下协议：一、工程概述1.1工程名称：2024办公楼建设工程1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于土建、装修、安装、绿化等工程。1.5工程质量标准：符合国家及行业相关标准。1.6工程工期：自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止。二、双方义务及责任2.1甲方义务（1）按照合同约定向乙方支付工程价款。（2）提供施工场地及相关设施，确保乙方顺利施工。（3）负责办理工程所需的各种手续和证件。（4）协调解决施工过程中出现的问题，确保工程顺利进行。2.2乙方义务（1）按照合同约定完成施工任务，确保工程质量。（2）按照合同约定的工期完成工程，如有延期，应承担相应的违约责任。（3）遵守国家及行业的法律法规，严格按照安全操作规程施工，确保施工安全。（4）负责施工过程中的环境保护和文明施工。2.3甲方责任甲方未按照合同约定履行义务，导致乙方损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。2.4乙方责任乙方未按照合同约定履行义务，导致甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。三、工程价款及支付方式3.1工程总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2甲方支付工程价款的方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方工程总价款的30%。（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的30%。（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的20%。（4）剩余的20%作为质量保证金，自工程验收合格之日起一年内无质量问题，甲方一次性支付给乙方。四、工期及延期4.1乙方应当按照合同约定的工期完成工程。4.2乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。4.3甲方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。五、工程质量及验收5.1乙方应当按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量。5.2工程验收不合格的，乙方应当及时整改，直至验收合格。5.3工程验收合格的，甲方应当向乙方支付相应的工程价款。六、违约责任6.1双方应当按照合同约定履行义务，如一方违约，应承担相应的违约责任。6.2违约方应当赔偿对方因此造成的损失，包括但不限于经济损失、名誉损失等。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。8.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：2024年月日一、附件列表：1.工程设计图纸及技术要求

2.施工方案及施工组织设计

3.工程量清单及报价单

4.甲乙双方资质证明文件

5.工程验收标准及方法

6.安全生产及环保措施文件

7.相关法律法规及行业标准二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程价款，视为违约。

2.甲方未提供施工场地及相关设施，导致乙方无法正常施工，视为违约。

3.乙方未按约定时间完成工程，视为违约。

4.乙方工程质量不符合约定，视为违约。

5.双方未按约定履行合同义务，导致工程延期，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中约定的权利和义务的一方。

2.乙方：指合同中约定的权利和义务的一方。

3.工程价款：指合同约定乙方完成工程应得的报酬。

4.工期：指合同约定的乙方完成工程的时间。

5.工程质量：指符合国家及行业相关标准的建设成果。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方延迟支付工程价款，乙方可以催告甲方支付，如甲方仍不支付，乙方可以依法申请仲裁或起诉。

2.甲方未提供施工场地及相关设施，乙方可以要求甲方履行合同约定，如甲方不履行，乙方可以依法申请仲裁或起诉。

3.乙方未按约定时间完成工程，乙方应承担违约责任，并按照合同约定支付延期违约金。

4.乙方工程质量不符合约定，乙方应承担整改责任，并按照合同约定支付质量违约金。

5.工程延期，甲乙双方应协商延长合同工期，并按照合同