建设工程施工合同(范本)

建设工程施工合同(范本)第一条工程概况1.1工程名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程地点：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程规模：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程监理人：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第二条本工程承包范围及承包内容2.1承包范围：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2.2工程内容主要包括：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2.3施工期限：自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止。2.4关于本工程范围及工程内容的其它约定。第三条本合同组成部分及解释顺序3.1组成部分：在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件；本合同条款；中标通知书；投标报价书（含报价修正函）；3.2解释顺序：本合同协议书；本合同条款；中标通知书；投标报价书（含报价修正函）；本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。第四条合同价款4.1合同价款为人民币XXXXXXXX元整（大写：XXXXXXXX元，小写：XXXXXXXX元）。4.2合同价款的支付方式、支付时间及支付条件按照本合同专用条款的约定执行。第五条工期5.1开工日期：XXXX年XX月XX日。5.2竣工日期：XXXX年XX月XX日。5.3合同工期总日历天数为：XX天。第六条工程质量标准6.1本工程质量标准按照《建设工程质量管理条例》和《建设工程施工质量验收统一标准》执行。6.2工程质量标准的具体要求按照本合同专用条款的约定执行。第七条合同文件的组成7.1本合同文件包括：本合同协议书；本合同条款；中标通知书；投标报价书（含报价修正函）；本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。第八条合同的履行和监督8.1承包人应当按照本合同的约定，完成工程的建设。8.2发包人应当按照本合同的约定，支付合同价款。8.3工程监理人应当按照本合同的约定，对工程的建设进行监理。第九条违约责任9.1承包人未能按照本合同约定完成工程的，应当向发包人支付违约金。9.2发包人未能按照本合同约定支付合同价款的，应当向承包人支付违约金。9.3合同当事人违反本合同的其它约定，应当承担相应的违约责任。第十条不可抗力10.1因不可抗力导致合同无法履行或者造成损失的，合同当事人可以根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。第十一条争议解决11.1合同当事人之间的争议，应当通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十二条合同的生效、变更和解除12.1本合同自合同当事人签字或者盖章之日起生效。12.2本合同的变更和解除，应当经合同当事人协商一致，并书面确认。第十三条保密条款13.1合同当事人应当保守本合同及与本合同有关的信息，不得向第三方泄露。第十四条其他约定14.1合同当事人可以根据本合同的约定，签订相关的补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。14.2本合同未尽事宜，合同当事人可以另行协商，并签订补充协议。第十五条合同争议解决方式15.1凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十六条合同的签订地点和日期16.1本合同于XXXX年第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导第一条工程概况1.1工程名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程地点：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程规模：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程监理人：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第三方主体：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第二条第三方主体责任与权益2.1第三方主体责任：第三方主体应按照合同约定，提供相关服务，并保证服务的质量和效率。第三方主体应对其提供的服务负责，并承担因服务不当引起的所有责任和损失。2.2第三方主体权益：第三方主体享有合同约定的权益，包括但不限于合同价款、履约保证金、违约金等。第三条甲方权益保障3.1甲方权益：甲方作为合同主体，享有合同约定的权益，包括但不限于工程质量、工程进度、工程安全等。甲方有权对第三方主体的服务进行监督和检查，确保第三方主体按照合同约定履行义务。3.2甲方权利条款：甲方有权根据合同约定，要求第三方主体提供履约保证金、支付违约金等。甲方还有权在第三方主体违约的情况下，解除合同并要求赔偿损失。第四条乙方责任与限制4.1乙方责任：乙方应按照合同约定，完成工程的建设。乙方应对工程质量、工程进度、工程安全等承担责任。4.2乙方限制条款：乙方不得未经甲方同意，将合同约定的义务转让给第三方。乙方在合同履行过程中，不得违反国家法律法规，不得损害甲方权益。第五条工期5.1开工日期：XXXX年XX月XX日。5.2竣工日期：XXXX年XX月XX日。5.3合同工期总日历天数为：XX天。第六条工程质量标准6.1本工程质量标准按照《建设工程质量管理条例》和《建设工程施工质量验收统一标准》执行。6.2工程质量标准的具体要求按照本合同专用条款的约定执行。第七条合同价款与支付7.1合同价款为人民币XXXXXXXX元整（大写：XXXXXXXX元，小写：XXXXXXXX元）。7.2合同价款的支付方式、支付时间及支付条件按照本合同专用条款的约定执行。第八条甲方权利与利益保障8.1甲方有权根据合同约定，要求乙方提供履约保证金、支付违约金等。8.2甲方有权在乙方违约的情况下，解除合同并要求赔偿损失。8.3甲方有权对乙方提供的工程进行监督和检查，确保乙方按照合同约定履行义务。第九条违约责任9.1乙方未能按照本合同约定完成工程的，应当向甲方支付违约金。9.2甲方未能按照本合同约定支付合同价款的，应当向乙方支付违约金。9.3合同当事人违反本合同的其它约定，应当承担相应的违约责任。第十条不可抗力10.1因不可抗力导致合同无法履行或者造成损失的，合同当事人可以根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。第十一条争议解决11.1合同当事人之间的争议，应当通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十二条合同的生效、变更和解除12.1本合同自合同当事人签字或者盖章之日起生效。12.2本合同的变更和解除，应当经合同当事人协商一致，并书面确认。第十三条保密条款13.1合同当事人应当保守本合同及与本合同有关的信息，不得向第三方泄露。第十四条其他约定14.1合同当事人可以根据本合同的约定，签订相关的补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。14.2本合同未尽事宜，合同当事人可以另行协商，并签订补充协议。第十五条合同争议解决方式15.1凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十六条合同的签订地点和日期16.1本合同于XXXX年##第十七条第三方主体介入的意义与目的17.1第三方主体的介入旨在为甲方提供专业的工程建设服务，确保工程质量、进度和安全。第三方主体的专业能力和资源将为工程的顺利推进提供保障。17.2第三方主体的介入还有助于分散风险，减轻甲方在工程建设过程中的负担。第三方主体将承担一定的合同义务，减轻甲方的责任压力。17.3第三方主体的介入有助于提高合同履行的效率。第三方主体在工程建设领域的专业知识和经验将有助于提高工程建设的效率和质量。第十八条甲方为主导的目的与意义18.1甲方作为合同的主导方，有权对合同的履行进行监督和控制，确保合同按照甲方的利益和要求进行执行。18.2甲方的主导地位有助于保障甲方的权益。甲方可以通过合同条款的设定，确保乙方的违约行为受到限制，并可以通过违约金、赔偿等手段维护甲方的利益。18.3甲方的主导地位有助于提高合同的履行效率。甲方可以根据自身的需要和利益，对合同进行调整和优化，确保合同的