2024年天然气安装工程施工合同模板（二篇）

第5页共5页2024年天然气安装工程施工合同模板合同编号：发包方(甲方)：承包方(乙方)：依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经充分协商，就乙方承包天然气工程达成以下协议：一、工程名称：二、工程地点：三、工程承包范围及内容：四、承包方式及材料供应：本工程由乙方包工包料统一管理。乙方须按照施工图设计要求进行材料采购，各种材料必须有出厂合格证和相关质量检验报告，并经甲方现场代表及监理认可后方能使用。施工机械、机具及辅料乙方自行解决，费用由乙方承担。五、工期：本工程计划开工时间：____年____月____日计划完工时间：____年____月____日工期天。(施工期间如遇天气或人力不可抗因素影响，工期顺延。)六、工程验收标准及质量等级验收标准：应当符合《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ33-20_____)、《聚乙烯燃气管道工程技术规程》(CJJ63-20_____)、《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》(CJJ94-20_____)等行业规范、标准要求及本工程的施工图纸、施工合同等双方约定。质量等级：合格七、工程造价依据设计图纸进行工程预算。编制依据：按照____年《陕西省安装工程价目表》、《陕西省建设工程工程量清单计价规则》及配套费率表进行工程造价预(决)算，工程造价经甲方审核认可签字后方能生效。八、付款方式：合同签订后，甲方按照预算价预付70%工程款;乙方工程竣工且验收合格后，甲方按决算价款扣除预付款70%工程款和5%的质量保证金(质保金不计息)，剩余工程款一次性支付给乙方;质保期为一年，在质保期内，如有质量问题，甲方通知乙方及时返修，如24小时内未进场返修，甲方有权拒付质保金。同时，甲方有权安排其他单位对质量问题进行处理、整改，所需费用从乙方质保金中扣除，不足部分甲方有权向乙方追偿。质保期届满后，质量无缺陷，返还质量保证金给乙方。九、双方责任(一)、甲方责任：1、负责向乙方提供施工图纸八套，并做全面的设计技术交底。2、指派现场代表和监理人员，负责现场协调和工程质量监督。3、为乙方协调解决施工用水、用电、临时库房等(具备用水用电条件)，费用由乙方承担。4、负责办理施工许可证及施工前期相关手续。5、负责协调施工过程中外围关系。6、组织单项工程的竣工验收，并按时办理工程拨款结算。7、对乙方施工过程有权进行监督、检查。有权对工程提出变更意见，并负责协调办理变更、签证手续。(二)、乙方责任：1、必须按国家及行业有关技术规范，施工图要求组织施工。合同签订后三日内向甲方提供经监理审核同意的开工报告、施工组织设计报监理方、甲方审批并接受甲方及监理单位的质量检查。2、要做到安全、文明施工，工完、料净、场地清。在施工过程中出现的任何安全问题由乙方负责。3、施工中遇到图纸与实际不符无法施工时，须向甲方提出书面变更申请，经甲方同意后方可变更施工方案。否则造成的返工、窝工费用等，由乙方自负。4、施工过程中对成品加强保护，因施工原因造成成品损坏需恢复原状，费用由乙方承担。5、每道施工工序完工后，未经工程监理签字认可不得进行下道工序，否则返工所造成的损失由乙方承担。6、施工完毕竣工验收合格后____日内，须向甲方提供完整的工程技术资料4套。7、工程交付使用一年内发生质量问题，乙方必须返修，费用由乙方自理。十、安全责任1、乙方必须做到安全、文明施工;乙方应在施工现场设置明显标志和采取安全措施，保证施工人员和其他第三人的安全。如果乙方施工人员出现工伤，或因施工、工程质量造成他人损害及其他意外事故，一切由乙方负责，甲方不承担任何责任和费用。2、对上述责任事故，乙方应积极予以解决处理。凡因乙方怠于事故处理，致使甲方受到追究，甲方为此所垫付的一切费用，均由乙方承担，甲方有权从应付的合同款中扣除，不足的甲方有权继续追偿。十一、违约责任1、工程验收质量达不到合格要求，除返工外(返工费用自理)，另赔偿甲方因此造成损失，并按工程总造价的10%支付违约金。2、因乙方原因造成的未按合同工期完工，工程完工延期10天以内(含10天)，每延迟一天支付违约金100元。工程延期10天以上30天以内(含30天)完成，每延迟一天支付违约金200元。超过30天，除每延迟一天支付违约金200元，并另按该工程总造价的5%支付违约金;违约金从该工程款中扣除。同时乙方须按甲方要求调整施工方案报送甲方及监理单位，审核同意完成剩余工程。3、因甲方原因造成的窝工、返工，除工期顺延外，由甲方承担窝工费、返工费。4、工程验收合格甲方未按时支付工程款，延迟____日内(含____日)每延迟一天支付违约金100元;超过30天，以该工程总造价5%支付违约金。十二、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议为本合同的组成部分。十三、合同履行过程中，如发生争议，双方应协商解决;协商不成，可向工程所在地的法院提起诉讼。十四、本合同一式四份，双方各执两份，每份具有同等效力，经甲乙双方签字盖章后生效。甲方甲方：_____乙方：_____负责人：现场代表：乙方代表：____年____月____日____年____月____日2024年天然气安装工程施工合同模板（二）合同编号：2024GAHGC001甲方：天然气公司地址：XXX乙方：安装工程公司地址：XXX根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，甲乙双方经友好协商，就乙方承接甲方的天然气安装工程项目事宜，达成如下合同：第一条合同目的1.1甲方委托乙方进行天然气安装工程项目的设计、采购、施工等相关工作。1.2乙方接受甲方的委托，完成天然气安装工程项目并按照合同约定交付使用。第二条工程范围2.1工程名称：XXX天然气安装工程。2.2工程地址：XXX。2.3工程范围：包括但不限于天然气管道设计、材料采购、工程施工、调试及验收等。第三条工期及交付3.1工程开始日期：合同生效后5个工作日内。3.2工程竣工日期：2024年XX月XX日。3.3甲方要求乙方按时按质完成工程，逾期未完成工程且无合理理由的，乙方应承担相应的违约责任。第四条工程造价及支付方式4.1本工程总造价为XXX万元。4.2支付方式：甲方根据工程进展情况，按照百分比或工程节点支付款项。4.3结算方式：乙方完成工程后，甲方将进行验收，并根据验收结果结清尾款。第五条质量保证及维修5.1乙方对工程的质量承担保证责任，保证工程符合相关国家标准和安全要求，并确保施工质量达到约定的标准。5.2乙方在工程竣工后提供一年的质量保修期，对工程中出现的质量问题进行免费维修。第六条变更与索赔6.1如工程发生变更的，甲乙双方应共同商议，并签订变更协议，明确变更内容及费用调整。6.2如甲方因乙方原因产生索赔的，应向乙方提供相应的索赔材料，并在接到甲方索赔通知后，乙方应及时处理相关问题。第七条违约责任7.1如一方未履行本合同，应向对方支付违约金，违约金为合同总价的10%。7.2如一方违约引起对方损失的，应向对方承担相应的赔偿责任。第八条保密条款8.1甲乙双方应对合同履行过程及工程相关信息进行保密，未经对方同意不得向第三方透露。8.2如一方违反保密义务，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。第九条争议解决9.1合同履行过程中如发生争议，应通过友好协商解决。9.2协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。