有关建设工程合同模板

有关建设工程合同模板根据您的要求，以下是一份详细的复杂的建设工程合同文档示例，以Markdown文本格式输出：建设工程合同1.合同主体1.1发包方名称：×××公司地址：×××市×××路×××号联系人：×××联系电话：×××-×××××××1.2承包方名称：×××建筑工程有限公司地址：×××市×××路×××号联系人：×××联系电话：×××-×××××××2.工程概况2.1工程名称：×××建设工程2.2工程地点：×××市×××区×××路2.3工程内容：包括但不限于土建工程、水暖工程、电气工程、装饰工程等2.4工程规模：总建筑面积××××平方米2.5工程立项批准文件号：××××2.6工程预算：人民币××××万元3.合同工期3.1工程开工日期：××××年××月××日3.2工程竣工日期：××××年××月××日4.工程质量4.1工程质量标准应符合国家颁发的施工验收规范和质量检验标准4.2工程质量的判定以施工图纸、设计说明书和技术规范为准5.合同价款及支付方式5.1合同总价：人民币××××万元5.2支付方式：预付款：合同签订后七个工作日内支付合同总价款的10%进度款：按照工程进度，每完成一个阶段的工程，支付相应工程价款的80%尾款：工程验收合格后，支付剩余的20%工程价款6.合同履行6.1甲方（发包方）的主要义务：提供施工场地、原材料、设备等按时支付合同价款办理相关施工许可和验收手续6.2乙方（承包方）的主要义务：按照合同约定完成工程保证工程质量符合国家规定承担因自身原因导致的工程延期责任7.违约责任7.1甲方（发包方）违约：逾期支付工程价款的，每逾期一天，应支付应付金额的1%作为违约金7.2乙方（承包方）违约：未按合同规定时间完成工程的，每逾期一天，应支付未完成工程造价的1%作为违约金8.争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决8.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼9.其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且尾款支付完毕之日终止请注意，此合同文档仅为示例，实际合同内容应根据具体项目情况及法律法规进行调整。希望这份合同文档对您有所帮助。###特殊应用场合及增加条款涉外建设工程条款增加：语言版本：合同文本应包括中文和官方认可的翻译版本。法律适用：明确合同适用的法律（如国际商会仲裁规则）。汇率规定：明确合同价款支付时汇率的确定方式。税务条款：涉及税收问题，应明确税收责任和优惠政策。国际争端解决：涉及国际仲裁机构的选择和仲裁地点。环保要求高的工程条款增加：环保标准：明确必须遵守的环保标准和法规。环保措施：要求承包方提供详细的环保措施计划。环保监督：合同中应包含环保监督的条款，确保施工过程中的环保合规。违规后果：详细说明违反环保规定的后果和责任。历史文化保护工程条款增加：保护要求：明确施工中必须遵守的历史文化保护要求。保护措施：要求承包方制定具体的保护措施，并在施工过程中严格执行。专家咨询：合同中应包含聘请历史文化保护专家咨询的条款。保护责任：明确因保护不当导致损失的责任承担。高新技术工程条款增加：技术保密：增加技术保密条款，规定双方的保密义务和泄露后的处理。知识产权：明确合同涉及的知识产权归属和使用权。技术培训：要求承包方提供技术培训服务，确保甲方人员掌握相关技术。技术支持：合同中应包含工程完成后技术支持的条款。紧急救援或灾后重建工程条款增加：工期压缩：明确紧急情况下的工期压缩计划和措施。优先供应：确保原材料和设备的优先供应。应急计划：要求承包方制定详细的应急预案。临时设施：合同中应包含临时设施的设置和使用条款。附件列表及要求设计图纸和技术规范：详细的工程设计图纸和相关的技术规范说明。施工方案和进度计划：承包方提交的施工方案和详细的工程进度计划。材料和设备清单：列出所有必须使用的材料和设备的详细信息。环保措施计划：承包方提交的环保措施计划。技术培训材料：如果涉及技术培训，应提供相关的培训资料和课程大纲。实际操作过程中的问题和解决办法工程延期解决办法：合同中应有明确的工程延期条款，包括延期原因的认定和延期期间的违约金计算。质量争议解决办法：合同中应明确质量争议的解决机制，如第三方检测机构的介入。支付纠纷–解决办法：合同中应详细规定支付流程和时间节点，以及支付异议的处理方式。变更管理解决办法：建立变更管理流程，任何变更都需要双方协商一致，并书面确认。合同解除解决办法：合同中应包含解除合同的条件和程序，以及解除合同后的责任和赔偿规定。知识产权保护解决办法：合同中应明确知识产权保护的条款，包括保护的范围、责任归属和侵权后的处理方式。税务和海关问题解决办法：合同中应包含税务和海关相关的条款，明确税收责任和海关手续的办理。不可