土石方开挖承包合同样本_第1页
土石方开挖承包合同样本_第2页
土石方开挖承包合同样本_第3页
土石方开挖承包合同样本_第4页
土石方开挖承包合同样本_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

土石方开挖承包合同样本第一章总则第一条合同背景甲方(以下简称“业主”)根据建设项目需要,对土石方开挖工程进行公开招标。乙方(以下简称“承包商”)在投标过程中表现出良好的技术实力和信誉,经双方协商一致,就土石方开挖工程达成如下合同。第二条合同目的本合同旨在明确双方在土石方开挖工程中的权利、义务和责任,确保工程任务的全面完成。第三条合同适用法律本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第二章工程概况第四条工程名称土石方开挖工程第五条工程地点具体工程地点见附件一。第六条工程内容土石方开挖、运输、处置及场地平整等工程。第七条工程量土石方工程总量约为XX万立方米,具体工程量以实际测量数据为准。第三章合同价格与支付第八条综合单价综合单价为XX元/立方米,本工程采用以开挖工程量为计量基础的综合单价包干。第九条合同总价合同总价为土石方工程总量乘以综合单价,具体金额见附件二。第十条支付方式双方签订合同后,业主向承包商支付合同总价的一定比例作为预付款。工程进度达到约定的比例后,承包商向业主提交进度款申请,业主按实际完成工程量支付进度款。工程完工后,经双方验收合格,业主向承包商支付剩余款项。第四章工期第十一条工期本工程计划开工日期为XX年XX月XX日,竣工日期为XX年XX月XX日。实际工期以开工通知书为准。第十二条工期延误承包商原因导致工期延误的,应向业主支付违约金。因不可抗力原因导致工期延误的,双方互不承担违约责任。第五章工程质量第十三条工程质量标准工程质量应达到国家相关法律法规、规范和标准的要求。第十四条质量保证承包商应对施工过程中的质量问题及时整改,确保工程质量。第六章违约责任第十五条违约责任承包商未按合同约定完成工程任务的,应向业主支付违约金。业主未按合同约定支付款项的,应向承包商支付违约金。第十六条违约金计算违约金计算方式为:违约金额×违约天数×每日违约金比例。第七章争议解决第十七条争议解决方式双方发生合同争议的,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八章附则第十八条合同附件本合同附件包括:工程概况、综合单价、合同总价等。第十九条合同生效本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程验收合格且款项支付完毕之日终止。第二十条合同份数本合同一式两份,双方各执一份。甲方(业主):乙方(承包商):签订日期:XX年XX月XX日###特殊应用场合及增加条款地下管线保护条款增加:第十四条:承包商在进行土石方开挖时,应采取措施保护地下管线和设施,避免损害。第二十二条:若承包商在开挖过程中造成地下管线或设施损害,应承担全部修复费用并支付违约金。环境保护与污染防治条款增加:第十四条:承包商在施工过程中应遵守环境保护法规,采取有效措施防止污染。第二十三条:若承包商未能遵守环保规定导致环境污染,应承担相应的治理费用和政府罚款。文物保护条款增加:第十四条:承包商在进行土石方开挖时,如发现文物,应立即停止施工并报告相关部门。第二十四条:若承包商未按约定处理发现的文物,应承担相应的法律责任。紧急情况应对条款增加:第十九条:合同终止后,承包商应协助业主处理因工程引起的任何紧急情况,包括但不限于滑坡、坍塌等。第二十条:在紧急情况下,承包商应立即通知业主并采取必要的安全措施。不可抗力因素条款增加:第十六条:不可抗力因素包括自然灾害、社会事件等,导致工程延误的,双方互不承担违约责任。第二十一条:双方应按实际情况协商调整工程进度和合同履行方案。附件列表及要求附件一:工程地点及范围详细说明要求:提供工程地点的地理坐标、平面图、周边环境描述等。附件二:工程量清单要求:详细列出各阶段工程量,包括开挖、运输、处置等。附件三:综合单价明细表要求:详细说明综合单价构成,包括材料、人工、机械使用等费用。附件四:付款计划表要求:明确各阶段付款的比例、时间及条件。附件五:工程质量标准及检验方法要求:具体列出工程质量标准,包括检验方法、验收流程等。实际操作问题及解决办法工程量偏差问题:实际开挖工程量与预计工程量有较大偏差。解决办法:根据实际情况,双方协商调整综合单价或合同总价。付款延误问题:业主未按约定时间付款。解决办法:参照合同违约金条款,向业主追讨迟延付款违约金。工期延长问题:工程因故延期。解决办法:根据不可抗力条款和工期延误条款,协商延长工期或支付违约金。质量争议问题:工程质量不符合约定标准。解决办法:参照合同质量保证条款,要求承包商整改并承担相应责任。地下管线损害问题:开挖过程中损坏地下管线。解决办法:立即停止施工,报告相关部门,并按照合同条款承担损害赔偿责任。###特殊应用场合及增加条款(续)雨季施工特别规定条款增加:第十四条:在雨季施工时,承包商应制定详细的水土保持和排水计划,确保施工安全。第二十五条:因雨季导致工程进度延误,双方应根据实际情况调整工程进度计划。夜间施工规定条款增加:第十四条:夜间施工应遵守当地法律法规,并在确保安全的前提下进行。第二十六条:若夜间施工造成周边居民投诉或影响,承包商应承担相应的法律责任。临时设施搭建条款增加:第十四条:承包商应在施工现场搭建必要的临时设施,包括办公、生活、材料存储等。第二十七条:临时设施的搭建应符合安全生产和环保要求,拆除时应恢复场地原状。安全生产管理条款增加:第十五条:承包商应制定并执行施工现场的安全生产管理制度,定期进行安全培训和检查。第二十八条:发生安全事故时,承包商应立即启动应急预案,并报告业主及相关部门。知识产权保护条款增加:第十四条:承包商在施工过程中涉及的任何技术和设计,不得侵犯他人的知识产权。第二十九条:若承包商侵犯他人知识产权,由承包商独立承担法律责任。附件列表及要求(续)附件六:雨季施工计划要求:提供雨季施工的具体计划,包括排水、防雨措施等。附件七:夜间施工申请表要求:夜间施工前,承包商需提交夜间施工申请表,包括施工时间、影响范围等。附件八:临时设施搭建标准要求:明确临时设施的搭建标准,包括安全、环保、消防等要求。附件九:安全生产管理计划要求:详细说明承包商的安全生产管理制度,包括安全培训、检查、应急预案等。附件十:知识产权保护协议要求:明确双方在知识产权保护方面的权利和义务,以及侵权责任承担。实际操作问题及解决办法(续)施工排水问题问题:雨季施工时,施工现场积水严重。解决办法:按照附件六的雨季施工计划,加强排水设施建设,确保施工场地干燥。夜间施工噪音问题问题:夜间施工产生的噪音影响周边居民休息。解决办法:按照附件七的夜间施工申请表,严格控制施工时间,减少噪音干扰。临时设施安全问题问题:临时设施存在安全隐患。解决办法:参照附件八的临时设施搭建标准,定期进行安全检查,确保临时设施的安全

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论