2024年防护栏安装施工合同电子版（二篇）

第3页共3页2024年防护栏安装施工合同电子版甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1、工程内容：锌钢护栏安装制作2、工程地点：3、工程单价：____元/平方米二、产品规格1、锌钢护栏材料使用颜色横杆竖杆____，锌钢配件采用厂家专用配件，为国家标准产品。2、本工程采用总包干形式，一次包干。三、双方责任1、乙方保证所供设备与合同中设备规格型号一致。2、乙方所提供设备的保修期按相应设备的出厂标准执行。3、施工期间甲方为乙方无偿提供施工基础条件：水、电、设备工具存货地点等，并协调施工安排和保证乙方的施工安全。4、质量保证期间，甲方根据技术资料合理操作。人为损坏和操作不当造成设备损坏的由损坏方负责赔偿。四、付款方式工程安装完毕，按工程实际发生量的____%进行支付，验收合格后，工程款支付完毕。五、售后服务从工程验收之日起，一年免费保修，终生维护，质保期一年后维修只收成本费。六、违约责任1、乙方必须严格按合同要求，按时、按质、按量完成，超期按合同____%扣除违约金，合同外工程量工期另计;2、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责;3、合同签订后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，按合同配合乙方施工，如有违约所造成的一切损失由甲方承担。七、合同发生争议，由双方协商解决，若协商不成时，向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁，直至提交人民法院审理。八、附则1、本合同一式四份，甲、乙双方各执一份。本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。2、本合同签订后工程不得转包。3、合同履行完后自动终止。甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_________年____月____日____年____月____日2024年防护栏安装施工合同电子版（二）合同编号：【合同编号】乙方：【乙方名称】甲方：【甲方名称】鉴于甲乙双方就防护栏的安装施工达成一致意见，本着平等互利的原则，甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，达成以下合同，共同遵守并履行：第一条合同目的1.1甲方委托乙方进行防护栏的安装施工，乙方接受委托并承担相应的责任。第二条项目概况2.1项目名称：防护栏安装施工项目2.2项目地点：【项目地点】2.3工程概况：【项目工程概况】第三条工程范围3.1安装施工的主要内容包括：（1）选择适当的防护栏材料、规格，并按照相关标准进行安装；（2）保证安装施工的质量符合相关标准和规范要求；（3）制定合理的工程计划，保证施工进度。3.2具体的工程范围详见工程图纸和技术文件。第四条工程时间4.1乙方应按照合同约定的工期和进度要求，保证按时完成工程。如遇不可抗力等特殊情况，乙方应及时通知甲方，并在协商一致的情况下调整工期。第五条合同价款及支付方式5.1合同价款为【合同价款】人民币整。5.2甲方按以下方式支付合同价款：（1）预付款：【预付款比例】%（合同价款【预付款比例】%），即【预付款金额】人民币整，于合同签订之日起【预付款期限】日内支付给乙方。（2）进度款：【进度款比例】%（合同价款【进度款比例】%），即【进度款金额】人民币整，根据工程进度支付给乙方。（3）竣工结算款：【竣工结算款比例】%（合同价款【竣工结算款比例】%），即【竣工结算款金额】人民币整，在工程验收合格并交付使用后【竣工结算款期限】日内支付给乙方。5.3支付方式为：现金/银行转账。第六条材料供应6.1材料类型及规格由乙方负责选择，并保证所选材料符合国家相关标准和规范要求。6.2材料的采购、运输、库存等过程由乙方负责，产生的费用由乙方承担。6.3如甲方有特殊要求的材料，乙方应在双方协商一致的情况下采购，相应费用由甲方承担。第七条质量保证期限7.1工程竣工验收合格后，乙方应提供一年的质量保证期，确保工程质量符合相关标准和规范要求。7.2在质量保证期限内，如出现设计、材料、施工等属于乙方责任的质量问题，乙方应承担修复和赔偿的责任。第八条合同变更8.1在施工过程中，如需对合同内容进行变更，应经甲乙双方协商一致，并书面确认变更内容，视为对原合同的补充和修改。8.2经甲乙双方协商一致的变更，应及时进行合同价款的调整，并签署合同变更协议。第九条违约责任9.1如因乙方原因，导致工程无法按时完成，乙方应承担违约责任，并按照实际损失赔偿甲方的损失。9.2如因甲方原因，导致工程无法按时进行或无法完成，甲方应承担相应的责任，并按照实际损失赔偿乙方的损失。第十条争议解决10.1合同履行过程中如发生争议，甲乙双方应通过友好协商解决。若协商不成，可将争议提交有管辖权的人民法院处理。第十一条合同解除11.1在以下情况下，甲乙双方可通过书面协商解除合同：（1）经甲乙双方协商一致；（2）因不可抗力或合同外的其他原因，导致无法继续履行合同。第十二条其他12.1本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商确定，并签署补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。第十三条合同生效及效力13.1本合同一式两份，甲乙双方各持