建设工程施工合同书模板

最新建设工程施工合同书模板第一章总则第一条合同主体本合同由以下双方签订：发包方：（全称）承包方：（全称）第二条合同依据本合同依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议。第二章工程概况第三条工程名称工程名称为：（全称）第四条工程地点工程地点为：（全称）第五条工程立项批准/备案文号工程立项批准/备案文号为：（全称）第六条资金来源资金来源为：（全称）第七条工程内容工程内容为：（全称）第三章承包范围与方式第八条承包范围承包范围为：（全称）第九条承包方式承包方式为：（全称）第四章合同价格第十条合同价格形式合同价格形式采用如下第（）种方式：（1）固定总价：合同约定的承包范围内工作内容总价包干。（2）固定综合单价：第十一条签约合同价签约合同价为：人民币（大写）（元）；第五章合同工期第十二条计划开工日期计划开工日期为：（年月日）第十三条计划竣工日期计划竣工日期为：（年月日）第十四条工期总日历天数工期总日历天数为：（天）第十五条工期延误赔偿因乙方原因使竣工日期延误，每延误一日的误期赔偿金额为未完成工作量的对应金额的0.02%，累计最高赔偿金额为合同最终结算价的2%。第六章质量标准第十六条工程质量工程质量符合：（全称）第七章违约责任第十七条甲方违约责任甲方因自己原因延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额计算违约金。第十八条乙方违约责任乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价计算违约金。第十九条其他违约责任甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，乙方可以请求顺延工程日期，还可以请求赔偿停工、窝工等损失。第八章争议解决第二十条争议解决方式双方因履行本合同发生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第九章其他约定第二十一条保险工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，属承包方施工责任。第二十二条合同的变更和解除合同的变更和解除应经双方协商一致，并书面确认。第二十三条合同的生效、变更和解除本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，对双方具有法律约束力。第十章附则第二十四条合同份数本合同一式（份），双方各执（份）。第二十五条合同附件本合同附件（如有）为合同的重要组成部分。第二十六条合同签订日期本合同签订日期为：（年月日）（以下无正文）发包方（盖章）：承包方（盖章）：签订日期：第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导第一章总则第一条合同主体本合同由以下三方签订：发包方：（全称）承包方：（全称）第三方：（全称）第二条合同依据本合同依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议。第二章工程概况第三条工程名称工程名称为：（全称）第四条工程地点工程地点为：（全称）第五条工程立项批准/备案文号工程立项批准/备案文号为：（全称）第六条资金来源资金来源为：（全称）第七条工程内容工程内容为：（全称）第三章第三方责权利第八条第三方责任第三方作为质量监督和技术支持方，应确保工程质量符合合同约定的标准。第三方应独立进行工程质量检查，并出具检查报告。第九条第三方权利第三方有权对承包方的施工过程进行监督，并提出整改意见。第三方有权对工程质量问题进行处理，并要求承包方进行整改。第四章甲方权益保障第十条甲方权益保障甲方有权要求第三方对工程质量进行独立监督，并确保工程质量符合合同约定的标准。第十一条甲方利益优先在任何情况下，甲方的利益应得到优先保障。第三方和承包方应确保甲方的利益不受损害。第十二条乙方违约限制如承包方违约，甲方有权要求第三方协助处理违约事宜，并要求乙方承担违约责任。第五章合同价格第十三条合同价格形式合同价格形式采用如下第（）种方式：（1）固定总价：合同约定的承包范围内工作内容总价包干。（2）固定综合单价：第十四条签约合同价签约合同价为：人民币（大写）（元）；第六章合同工期第十五条计划开工日期计划开工日期为：（年月日）第十六条计划竣工日期计划竣工日期为：（年月日）第十七条工期总日历天数工期总日历天数为：（天）第十八条工期延误赔偿因乙方原因使竣工日期延误，每延误一日的误期赔偿金额为未完成工作量的对应金额的0.02%，累计最高赔偿金额为合同最终结算价的2%。第七章质量标准第十九条工程质量工程质量符合：（全称）第八章违约责任第二十条甲方违约责任甲方因自己原因延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额计算违约金。第二十一条乙方违约责任乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价计算违约金。第二十二条第三方违约责任第三方未履行监督职责，导致工程质量不符合合同约定的标准，第三方应承担相应的违约责任。第九章争议解决第二十三条争议解决方式双方因履行本合同发生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第十章其他约定第二十四条保险工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，属承包方施工责任。第二十五条合同的变更和解除合同的变更和解除应经三方协商一致，并书面确认。第二十六条合同的生效、变更和解除本合同自三方签字（或盖章）之日起生效，对三方具有法律约束力。第十一章第三方介入的意义和目的第三方作为独立的质量监督和技术支持方，介入合同的目的在于确保工程质量的合规性和可靠性。第三方介入有助于甲方权益的保护，通过独立的监督和检查，确保工程质量符合合同约定的标准，同时增加了乙方的违约责任，提高了合同的执行力和可靠性。第十二章甲方为主导的目的和意义甲方作为工程的主导方，其目的在于确保工程按照既定的质量和时间要求顺利完成。通过引入第三方主体，甲方能够进一步加强对工程质量和进度的控制，同时通过明确的权利和违约责任条款，保障甲方的合法权益。甲方的权益主导确保了合同执行的高效性和严谨性，提高了工程管理的透明度和公正性。本合同通过三方共同签署，明确了各方的责任和权利，特别是甲方权益的保障和乙方的违约责任。第三方的主体介入，增添了工