商业性质公寓购房合同合集

商业性质公寓购房合同(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。卖方(房屋全部权人及共有人，以下简称甲方)：********身份证号码：********身份证载明地址(或联系地址)：********联系方式：********买方(房屋购买人，以下简称乙方)：********身份证号码：********身份证载明地址(或联系地址)：********联系方式：********依据相关法律、法规之规定，甲、乙双方在公平、自愿、协商全都的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。第一条乙方同意购买甲方拥有的座落在(房屋全部权证第号，颁证日期年***月***日)。其次条双方商定该房产全部价款为人民币元整(￥rmb：********元)，此价款为甲方净收入。即房产交易及过户需缴纳和应当及必需缴纳的一切税金、费用、房改价差补交部分等全部支出均由乙方无条件全部担当，也即甲方不负担交易及过户的任何支出。第三条甲乙双方同意以一次性付款方式付款，由乙方将购房款一次性全额存入甲方指定的银行账户，甲方当场出具收据。乙方已交纳的购房定金可抵顶购房款。第四条房款全部交付且甲方出具收据后，甲方马上向乙方交付全部房产(含房屋全部权证第号)，乙方勘查核实无误后双方签订本合同并马上生效。自本合同生效后，任何一方不得撤消合同。如因单方缘由致使本合同终止，违约方必需一次性支付给对方元作为违约金。第五条房产交付日之前所发生的水、电、物业管理费由甲方担当，交付日之后一切支出及本季取暖费由乙方担当。房产交付后乙方可自行处置本房产内留存的任何物品，但双方协商全都的除外。甲方保证所售房产无抵押、无查封、无出租、无产权纠纷，并保证所售房产全部权证第号及所载内容的真实性。本房产的共有权人声明放弃优先购买权，不购买本房产，并同意全部权人出售本房产。第六条自乙方实际接收该房产之日起，甲方应乙方的要求，帮助乙方在房地产产权登记机关规定的期限内向房地产产权登记机关办理权属登记手续。第七条自甲方交付房产后因该房产引发的一切问题甲方均不负任何责任。若因此给甲方造成经济损失和损害的，由乙方负担全部责任并负责赔偿。第八条在履约过程中双方发生争议，可通过协商解决，协商不成可向人民法院起诉或向双方认可的仲裁机构申请仲裁。第九条本合同一式四份。甲方房屋全部权人和共有人各执一份，乙方持有一份，产权过户时登记机关备案一份。第十条本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商商定，其补充商定经双方签章后与本合同具有同等法律效力。商业性质公寓购房合同(第二篇)合同编号：商业性质公寓购房合同甲方：________________（以下简称“开发商”）地址：________________联系方式：_______________乙方：________________（以下简称“购房人”）地址：________________联系方式：_______________鉴于甲方是合法拥有相关权益的开发商，乙方是甲方所建商业性质公寓的购买者，双方本着自愿、平等、互利的原则，就商业性质公寓的购买事宜达成以下合同：一、项目简介甲方是开发商，拥有合法权益，并计划建设位于_______________（具体地址）的商业性质公寓项目。该项目的规划、设计、施工等工作均符合相关法律法规，并已获得相关审批和许可。二、房屋信息1.商业性质公寓项目所需房屋的面积、格局和数量等重要指标以甲方提供的《房屋一览表》为准。2.房屋交付标准以甲方提供的《商业性质公寓交付标准》为准。三、价格及付款方式1.房屋的总价款为人民币_______________元（大写：________________）。2.乙方应按照以下方式支付房屋总价款：a)在签订本合同之日起__________天内，支付合同总价款的______%作为预付款，即人民币_____________元（大写：________________）；b)在乙方收到甲方通知，确认房屋竣工并具备交付条件后______天内，支付合同总价款的______%作为第二期款项，即人民币_____________元（大写：________________）；c)在乙方收到甲方通知，确认房屋取得预售许可证或竣工验收合格后______天内，支付合同总价款的______%作为余款，即人民币_____________元（大写：________________）。四、交付及验收1.甲方承诺在乙方支付第二期款项后，将协助乙方办理房屋的交付手续。2.确认房屋交付后，乙方应当在______天内进行验收。如乙方对房屋存在质量问题，应于验收日起______天内向甲方书面提出。3.验收合格后的房屋所有权过户手续由乙方负责办理。五、违约责任1.如乙方违约/无故拒绝签署本合同，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金金额为合同总价款的______%。2.如甲方违约/无故延迟交付房屋，乙方可选择解除合同，并要求甲方返还已支付的全部款项，或要求甲方支付违约金，违约金金额为合同总价款的______%。3.双方同意，如因不可抗力（包括但不限于自然灾害、战争等）导致无法履行本合同义务，可免除违约责任，但应及时通知对方，并努力减少损失。六、争议解决方式1.本合同的解释和履行均适用中华人民共和国法律。2.出现争议时，乙方和甲方应通过友好协商解决；协商不成时，双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他事项1.本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。2.本合同自双方签字盖章之日起生效，并在办理房屋过户手续时完成公证备案。甲方（开发商）：乙方（购房人）：签字：____________________签字：____________________日期：____________________日期：____________________摘要：本合同是商业性质公寓购房合同，甲方为开发商，乙方为购房人。合同约定了商业性质公寓项目的概况、房屋信息、价格及付款方式、交付及验收、违约责任、争议解决方式等重要内容。双方应遵守合同约定，友好协商解决可能出现的争议。合同于双方签字盖章之日起生效，公证备案完成后取得法律效力。商业性质公寓购房合同(第三篇)商业性质公寓购房合同合同编号：[编号]甲方：[买方姓名、身份证号码、联系地址]乙方：[卖方姓名、身份证号码、联系地址]鉴于乙方是商业性质公寓的合法所有人，且具备转让权益，甲方有意购买该商业性质公寓，经双方自愿协商一致，达成如下合同：第一条：合同基本条款1.1乙方同意将位于[公寓地址]的商业性质公寓转让给甲方。1.2本合同有效期为______（起始日期至终止日期），期限满后自动终止，除非另有约定。第二条：购房款项及支付方式2.1乙方同意将商业性质公寓以总价[购房总价]出售给甲方。2.2甲方向乙方支付购房款项方式及时间安排如下：-甲方需在本合同签署后的[支付日期]之前支付首付款项[首付金额]；-甲方需在[日期]之前支付剩余购房款项[剩余款项金额]；-所有支付应以人民币现金/转账的方式进行，支付详情记录请参见附表A。第三条：产权交接3.1乙方应在甲方支付购房款项后的[交接日期]，将商业性质公寓的产权完整、有效的转让给甲方。3.2甲方在收到商业性质公寓的产权证书或其他合法权属证明文件后，应立即向乙方确认交接完成并签署相关文件。第四条：违约责任4.1若甲方在约定的支付日期之前未按时支付购房款项，甲方应向乙方支付逾期付款的百分之______的违约金。4.2若乙方未按时交付商业性质公寓或提供完整的产权证书或合法权属证明文件，乙方应向甲方支付逾期交付的百分之______的违约金。第五条：法律适用与争议解决5.1本合同的签署、生效、履行和解释适用中华人民共和国的法律。5.2双方因本合同产生的争议，应友好协商解决；若协商不成，任何一方均可向本合同签订