2024年劳务承包合同范例(三篇)_第1页
2024年劳务承包合同范例(三篇)_第2页
2024年劳务承包合同范例(三篇)_第3页
2024年劳务承包合同范例(三篇)_第4页
2024年劳务承包合同范例(三篇)_第5页
已阅读5页,还剩10页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

第7页共7页2024年劳务承包合同范例发包人:(全称)承包人:(全称)依据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等,公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作双方协商,订立本合同。第一条:工程概况及承包工作内容1.1工程名称:高尔夫都市花园住宅小区1#、2#、6#楼、2#人防工程。1.2分包工作内容:主体结构图纸内的全部工程量,包括外架搭拆、所有安全防护、前期钢筋除锈、模板拆除、现场清理等工作内容,(人防工程包括挖土清槽,打钎、回填土、)第二条:承包方式劳务分包、建筑平方米包干,包辅材,小型工具,小型机械,临时用电用水,施工放线等。第三条合同价款:承包价格每平米建筑面积所有包干单价元,(人防单价),面积以实际发生工作内容,面积按定额规定计算。此价格为最终平方米包干价结算,不再调整。第四条:付款方式进场第一个月不结算、第二个月底开始支付已完工程量的、工程交工验收合格后支付到总工程量的、当年停工后支付到已完工程量的、春节前支付到工程量的、留一年保修金。第五条:安全施工,及安全事故责任5.1发包人、承包人必须贯彻执行国家和政府,行业主管部门颁布的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。5.2承包方在工程施工期间必须做好安全工作,搞好进场人员安全教育,做好现场各项安全措施,确保安全施工,出现安全事故,承包方自己负责。5.3为了加强安全管理,提高工人安全意识,发包方与承包方签订安全管理协议和各项安全处罚措施条例。第六条:工程质量,验收与保修6.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。6.2承包人必须按照国家规定的质量检验标准,施工验收规范和施工图组织施工,在施工中各分项工程必须在自检合格的基础上报验。6.3承包方必须编制各项专项施工方案,经项目部审批后方可施工。6.4为了加强工程质量管理,提高工人质量意识,发包方与承包方签订各项工程质量处罚措施条例。6.5工程验收以国家颁发的施工验收规范,质量检验准及施工图为依据。6.6在施工过程中发生的质量问题,一切责任由承包人承担。6.7工程验收承包方必须组织人员参加验收,并做好验收前的准备工作,如发现施工质量问题立即整改返修并承担一切经济责任。第七条:工期要求7.1施工工期;合同内主体结构____年____月____日前全部封顶、延误工期按每天_____元罚款。7.2必须严格执行双方约定工期,承包方根据工期要求组织素质高的施工人员进场,编制施工进度计划,严格按进度计划施工。第八条:文明施工8.1发包人,承包人应严格执行建设部颁发的“施工现场管理暂行规定,”加强科学管理,坚持文明施工,保持现场整洁,做到工完料清,材料码放整齐。8.2对宿舍区标准,双方约定如下:食堂,宿舍要保持卫生,宿舍不准自开小灶,不准赌博,(生活区宿舍照明安装电表收电费),用电不得私拉乱接,如需接电,必须报项目部许可,经专业电工安装,工地不得私开小买部。第九条:材料机具供应9.1本工程由发包人提供的机械设备为:龙门架、升降电梯、搅拌机,二级以上电箱,电线。9.2承包人自备的机具为:小型机械、小型工具、二级电箱以下的电缆线,电箱等9.3所有防护用品,防护用具:如安全帽,安全带,手套等由承包方承担。9.4由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人提供的材料和机械设备,由发包人供应到现场(400米内)、9.5承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具机械、钢管、扣件、等与发包人共同清点,办理手续,承包人负责保管,因承包人保管不善丢失的材料、机具机械、钢管、扣件、等按市场价格赔偿,并从劳务费中直接扣除。承包人指定负责签字验收,发包人指定负责签字。9.6本工程材料,材料的使用实行限额领料制度。严禁浪费材料,发现材料浪费,双倍价格赔偿,(正常损耗除外),承包人按计划提料,租赁材料在现场超过3天不用以及超过约定工期的租赁费由承包人承担。第十条:发包人的权利及义务10.1负责提供场地,道路,水电(每栋楼水一个接口,电一个二级箱)等大型机械。10.2负责提供施工图纸(一栋楼一套),提供必要的技术资料。10.3负责组织施工检查,验收,监督承包人的工程进度,工程质量,安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。10.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。10.5负责施工图纸会审,编制施工组织设计及总的工期控制计划,审查承包人编制的详细施工进度计划和专项方案。10.6负责对承包人在安全,质量,工期,现场文明施工等方面的监督,发现有违反约定规定,发包人提出整改意见,督促承包人进行整改,承包人承担造成的损失。10.7负责组织工程验收工作。第十一条:承包人的权利和义务11.1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证工人的政治素质,身体素质和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过55周岁。11.2承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名,性别,年龄,工种,特殊工种证件及身份证复印件)。11.3在施工生产过程中,承包人必须保证作业人员相对稳定,不能随意变更备案人员,服从发包人的统一安排。11.4承包人必须按施工图纸,变更洽商进行施工。在施工中应注意成品保护、爱护使用发包人提供的机械设备及其机具。11.5承包人必须服从建委,安全站,质检站,监理,项目部等单位检查。积极做好各项准备工作。11.6承包人应对作业工人进行安全生产,食品卫生,交通安全等方面教育,自觉遵守发包人现场管理规定及各项规章制度。11.7承包人负责所有作业人员的“三险”。11.8承包人必须向发包人提供劳务公司企业法人营业执照,国家组织机构代码证,项目经理证,技术员,安全员资格证书等管理人名单及作业人员身份证复印件,特殊工种操作证。第十二条:承包人违约责任12.1因承包人原因、造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时,发包人有权终止合同,并要求承包人在____日内退出施工现场,承包人必须无条件退出施工现场。发包人按其完成工程量75﹪办理结算,余款作为发包人二次选择承包队伍的经费和因此造成的损失。12.2承包人未按发包人规定要求进场的施工人员,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。12.3因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人承担。第十三条:合同争议的解决在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成向有关部门申请调解,当事人不愿意和解,调解不成的可向当地人民法院起诉。第十四条:合同生效与终止本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。本合同在完成分包工作内容,保修期满,结清工程结算尾款后即宣告终止。第十五条:本合同正本一式三份,具有同等法律效力,双方各执一份,备案留存一份。甲方(公章):_____乙方(公章):_____法定代表人(签字):_____法定代表人(签字):_________年____月____日____年____月____日2024年劳务承包合同范例(二)劳务承包合同甲方:(单位名称)地址:法定代表人:联系电话:乙方:(个体工商户或个人)地址:身份证号码:联系电话:根据《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着自愿、平等、公平的原则,依法签订本劳务承包合同,共同遵守以下条款:第一条合同目的甲方委托乙方从事劳务承包工作,乙方同意接受甲方的委托,按照本合同约定的工作内容和方式,提供相关劳务。第二条工作内容1.甲方指定的劳务承包工作的具体内容为(详细描述工作内容)。2.乙方应按照甲方要求完成任务,并提供符合质量和数量要求的劳务。第三条工作期限1.合同起始日期为:年月日。2.合同终止日期为:年月日。3.如需延长合同期限,乙方应提前向甲方提出书面申请,并得到甲方同意后方可继续合作。第四条工作地点1.乙方应按照甲方的要求,在指定地点完成工作。2.如因工作需要,乙方需在其他地点工作,应提前告知甲方,并取得甲方同意。第五条工作报酬1.乙方为本次劳务承包工作所获取的报酬为人民币(大写)(¥),甲方将于每月的(具体日期)支付报酬给乙方。2.乙方发生工作所需的相关费用,由乙方自行承担。3.如乙方超过合同规定的工作时间,各方应另行协商并确定额外报酬。第六条工作保密1.乙方应对其在工作中获知的甲方的商业秘密和其他保密信息予以保密,并承诺不得泄露给任何第三方。2.在合同终止后,乙方仍应继续承担保密义务。第七条工作保险1.乙方负责自身的工作保险,如工伤保险和医疗保险等,由乙方自行购买。2.如因乙方的工作所导致的工伤事故或其他安全事故,乙方自行承担相应的法律责任和经济责任。第八条合同解除和违约责任1.若双方协商一致解除合同,应提前(天数)书面通知对方,并按照协商一致的方式处理未完成的工作和相关事宜。2.若一方未履行合同约定的义务,并且未能在(天数)内进行纠正的,对方有权解除合同,并要求违约方承担相应的违约责任。第九条争议解决本合同履行过程中,若发生争议,双方应通过友好协商解决,协商不成的,可向双方约定的仲裁机构提起仲裁。若仲裁裁决不被采纳,可向人民法院提起诉讼。第十条其他约定1.本合同未尽事宜,双方可通过书面补充协议的方式进行约定。2.本合同一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等法律效力。甲方(单位章):乙方(签字):日期:年月日2024年劳务承包合同范例(三)发包方(以下简称甲方):承包方(以下简称乙方):根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任,确保工程任务的全面完成,在自愿、平等、互利的原则下,经甲乙双方协商,就甲方投资控股的清镇红枫荣程物流有限责任公司80万立方商品混凝土生产线及20万立方标准厂房场平工程内部劳务承包达成如下合同。一、工程概况(一)工程名称:清镇红枫荣程物流有限责任公司80万立方商品混凝土生产线及20万立方标准厂房场平工程(二)工程地点:清镇站街经开区(三)工程内容:爆破、挖装(四)工程方量:此标段挖方总量约万立方米(以施工图纸红线范围内实际测量为准)。二、工程期限根据双方协商,工程期限自____年____月____日起至____年____月____日止,共计日历天天。合同签订时乙方应充分考虑施工期间环境影响、管理情况、施工检查等一切可影响工程施工进度的因素,除自然灾害等不可抗力因素外,出现其他因素工期甲、乙双方协商调整。三、工程质量乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工,确保工程质量,工程验收时,应按图纸和验收标准执行。四、工程价款结算(一)工程总造价:经双方确定本合同综合单价为(人民币____元/立方米,此价款为税后价,此价款包括爆破、挖装费。所有石料不分大小,随场装车,如甲方需要分类装车,费用另计。)(二)本合同全部工程造价的结算按下列方式办理:本合同的工程量是暂定数量,待甲乙双方共同测量后作为最终结算的依据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符,按实际签证结算。(三)施工履约保证金、工程质量保证金及退还方式1、施工履约保证金和安全生产保证金:人民币____万元整,乙方于合同签订后进场正常施工10个工作日向甲方支付万元。____年____月____日补万。2、保证金退还时间:乙方进场正常施工,并将所有施工人员的员工意外伤害险买齐后,即进场满一个月返还万元。第三个月退完保证金,乙方所交保证金,甲方需提供等同价值以上实物作为反担保,保证金退清后,乙方无条件返还担保实物。(四)付款方式及时间1、付款方式:采用银行转账支付。2、付款时间:乙方每月____日报进度完成工程量,经甲方审核后在次月____日内支付实际完成量的80%,从第2个月开始,每月支付实际完成量的100%,如甲方未按时付款超过____日,甲方应承担国家银行同期贷款利息的4倍计算给乙方,付款时间超过1个月乙方有权停工,甲方应承担停工中的一切人工、机械损失费用(人工每天按180元计算,挖掘机每天按1500元计算)。其他设备按市场租用价格计算。停工不能超过30个工作日,超过算甲方违约。直至甲乙双方款项清算为止。五、甲乙双方权利及义务(一)甲方权利及义务1、向乙方提供施工图纸。因甲方提供施工图纸,地质勘察资料及地下隐蔽设施(包括水、电、煤气管道等地下管网设施等)。不详、不及时或与实际不符,除工期得以顺延外,还应偿付给乙方由此造成的停工或停工的实际损失。2、甲方派代表在工地进行技术交底、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等,解决应由甲方解决的问题。3、由于甲方原因造成乙方施工机械、运输车辆误工或停工,甲方应负责机械停置台班费及相应的实际损失,并相应顺延工期。4、工程变更:甲方应提前7天以书面形式通知乙方,并签订补充合同或另外办理施工签证。否则造成的经济损失由甲方承担并相应顺延工期。5、工程完工后,甲方应组织专门人员在____日内进行验收。6、甲方向乙方提供炸材、油料,该材料款在乙方每月进度款中扣除,价格按物价部门定价执行。甲方负责办理爆破相关手续,乙方负责提供相关资质。乙方在爆破过程中所产生的震动波,造成周边的一切损失,由甲方全权负责,与乙方无关。7、乙方进场后由于甲方手续不齐或农民闹事等原因造成停工,甲方承担一切损失费用。8、乙方爆破开采后,每月最低量万方以上,甲方无条件把石材转运出去,把场地开平,施工面留给乙方,不能正常施工并造成停工,一切损失费用由甲方承担。9、一切手续及青苗赔偿等与乙方无关。(二)乙方责任1、向甲方提供工程进度计划及相应统计报表和工程事故报告。2、负责施工区域内的安全保护,制定相应的施工安全措施,承担由于自身安全保护措施不力造成的经济损失和责任。乙方必须严格按照施工安全操作规程进行施工,按规定设立警示牌;乙方自身人员安全由其自行负责,乙方在施工现场和施工过程中对行人、过往车辆造成人身伤亡、财产损失的全部由乙方负责处理并承担相应责任和费用。由乙方引起的第三方人身伤害由乙方自行承担。3、对于施工现场地下管线、临近建筑物、公共公用、园林绿化设施,乙方应采取有效措施加以保护,费用由甲方承担,如造成损坏的,乙方应及时修复、赔偿。如乙方不及时修复、赔偿的,甲方将按照对方要求给予修复或赔偿,其费用全额从乙方工程款中扣除。4、遵守地方政府和有关部门对施工中的公共交通安全、环保管理和安全生产规定。5、已完工工程未交付甲方之前,乙方负责成品保护工作,发生损失,乙方自费负责修理。6、文明施工、保证施工现场清洁整齐。施工期间必须服从市容市政管理,交工之前清理完与现场无关的任何剩余物品及其他垃圾等,承担因违反有关规定造成的损失和罚款。7、全体施工人员必须严格遵守施工所在地的有关规定,并制定相应的内部管理措施,由于违反规定而发生的一切后果乙方自负。8、乙方必须与项目管理人员密切配合,协调一致,如乙方没有及时提交材料供应计划申请或因材料堆放不当发生的丢失、损耗、二次搬运等费用由乙方自负。9、乙方施工中的电费由乙方自行承担。甲方负责将水、电接到施工场地。七、安全方面乙方进场时甲乙双方必须共同对工人加强安全教育,如发生安全事故由责任方负责,乙方对工人购买意外伤害保险,除保险赔偿外不足部分由甲方负责30%,乙方负责70%。八、违约责任(一)甲方违约1、甲乙双方合同签订后,如甲方下达开工通知令后因甲方原因致使乙方超过15个工作日无法进场的,甲方全额退还乙方所交的履约保证金万元,并承担违约金万元给乙方,合同继续生效。2、乙方进场正常施工后,若甲

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论