定作合同和买卖合同

1/1定作合同和买卖合同定作合同和买卖合同怎么写？我们为您准备了5篇优秀的通用买卖合同合同范本、样本和模板，告诉您书写定作合同和买卖合同在排版和内容上有哪些注意事项，希望对您有所帮助。

青岛市服装定作(买卖)合同书定作人(买方)：(甲方)

承揽人(卖方)：(乙方)

签订时间：

签订地点：

双方根据《合同法》、《消费者权益保护法》等法律法规，经协商一致，签订本合同。

第一条：甲方按下表所列要求定作(乙方供料)或购买乙方服装：

身长裤长服装名称数量金额

上腰裙长

中腰腰大

下腰开档

前胸下档合计

后背中档来料名称数量金额

肩宽裤角

过肩膝盖

袖长腿肚布样或式样

袖口臀围

领大领高

帽大台肯

前腰积下乍

后腰积

合计金额：￥取衣日期________年____月____日

预付订金：￥

尚欠余款：￥

第二条质量要求：甲方制作或出售的商品必须符合国家标准()、行业标准()、企业标准()(由甲乙双方选择一种标准，在括号内打√)。

第三条验收方法：乙方足额付给甲方货款，甲方按第一条表格所列要求交付商品。

第四条违约责任：甲方不能按期交货，每逾期一天，按总货值的%偿付乙方违约金。收付定金的，若甲方无法履行合同，则双倍偿还乙方定金若乙方不能履行合同，无权要求返还定金。

第五条争议解决：本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲乙双方先自行协商或提请有关部门调解解决，解决不成时，按以下第()项处理。

(1)申请仲裁委员会仲裁()

(2)依法向人民法院提起诉讼。()

第六条其它约定事项：

第七条本合同一式两份，双方各执一份，自双方签章之日起生效。合同执行期间，如有未尽事宜，甲乙双方协商另订附则，所有附则均与本合同有同等法律效力。

甲方(盖章)：乙方(签名)：

经办人：身份证：

联系电话：联系电话：

________年____月____日

青岛市服装定作(买卖)合同样书甲方：

联系电话：

营业地址：

乙方：

联系电话：

营业地址：

甲乙双方为了加强双方的合作，本着平等互利的原则，就乙方为甲方代理货物运输事宜，经友好协商达成如下协议：

一，甲方指定乙方代理其航空，海运，陆运，快递等运输服务和运费到付服务。

二，双方的权利和义务：

甲方的权利：

甲方需要国际运输的货物，享用乙方的优质运输服务。

甲方享有获取货物的免费跟踪，查询，索取签收记录(指快递)的权利。

由于乙方的过失造成甲方货物丢失，损毁等情况下，甲方在收货时即时提出异议，有提出索赔的权利。

乙方的权利：

乙方享有依照协议收取运费的权利。

乙方有检查货物的合法性及包装的权利。

若甲方称量填写重量有误，乙方有权更正。

甲方的义务：

在发货前以电话或传真(货物托运书)通知乙方到指定地点提取货物，或送货到乙方指定地点。

在约定的时间内备好货物及资料。包括：妥善做好货物的内外包装详细的货物托运书并声明货物价值以英文正确完整地填妥运单(快递货物)所有非文件类物品，必须以英文填写好商业发票，装箱单某些特殊物品，须按中国海关和目的地国海关的要求，备妥必要的清关文件。

按协议及时支付乙方运费。如甲方无能力或拒绝支付运费，由本协议的甲方的负责人承担所有运费及诉讼费和律师费。本协议甲方负责人为：(身份证号码：.

乙方的义务：

接到通知后，及时上门提取甲方发运的货物，或在甲方送货上门时，作好接货工作。

及时操作货物，安全，及时，准确地将货物运至指定的目的地，快递须派送到门，取得签收记录。

接受甲方的电话查询，及时查看电脑系统，并给出货物跟踪信息。

对有问题的快件，应及时通知甲方，并跟踪处理直至问题解决。

每15天告知甲方运费金额。

三，禁运物品：

乙方有权拒绝承运禁止运输的物品。

乙方有权拒绝承运液体，有毒，易燃，易爆，腐蚀性或其它任何危险品。

乙方有权拒绝承运货物途经国或目的地国家禁止运输或进口的物品。

乙方有权拒绝承运如盗版，侵权等任何不合法的物品及中国海关禁止出口的物品。

若甲方托运任何禁运品，所引起的一切后果由甲方自负。包括运费，退运费用，诉讼费，律师费，没收货物，罚款等以及任何法律制裁。

四，甲乙双方承认并遵守以下条款：

重点声明：

对于甲方提出的索赔，乙方有义务代理受理按照华沙公约，每票货物赔偿最高限额为100.00美元。但在甲方运费给付前，乙方对于任何索赔申请可不受理。声称索赔之金额不得与运费抵销。

2，甲方因发现托运的货物有损毁或遗失的情况需要索赔时，必须向乙方提供相关的证据，否则乙方有权拒绝受理。

3，乙方可以接受按照甲方要求和指示代做货物装箱单，商业发票，但如果因此造成报关，清关上的问题慨由甲方负责。

4，乙方接受甲方每票货物的托运时，如没有委托乙方代理目的地清关时，乙方对货物在目的地清关不负任何责任。

5，若甲方托运货物需要保险，需要特别声明，并另付费用(货值的千分之二)，如货值较大我司建议乙方购买保险。

6，甲方须缴付因清关所造成的仓储费，商检费等海关所收费用。

7，对于确因不可抗力因素和非乙方原因而延误货物运输，乙方不承担责任。乙方有义务及时通知甲方货物因不可抗力因素(如：地震，海啸，罢工等)造成延误的事实，并争取有效措施努力补救。

五，付款条件：

双方同意本协议签署后，运费的结算采取月结方式。乙方每月5号前提供上月对账单给甲方，甲方在收到帐单后一周内对帐且盖章确认回传，并在当月10号前将所有费用支付给乙方。逾期每日收违约金1%(百分之一)。

如未到结算期但甲方应付乙方运费金额超过人民币万元整，小写：_________(该限额同样适用于外币折算人民币)则必须马上结清，甲方在收到帐单后2天内对帐并付款。逾期每日收取违约金1%(百分之一)。

付款必须汇入我司指定的帐号或由我司财务部门出具法人证明的指定人员。

如甲方需乙方提供垫付款服务，甲方应在乙方垫款日七日内将垫付款付到乙方的帐上。

六，价格变动：

乙方有权根据市场行情，按国家法规对运价进行调整，但应在发货前通知甲方。

七，协议履行：

甲乙双方任何一方不履行本协议，另一方有权终止代理关系。但对于甲方，不影响运费的正常支付对于乙方，有义务受理货物查询跟踪或索赔，直至货物签收或索赔结案。

八，有效期：

本协议经双方签字盖章后生效，有效期自签字日起一年有效。协议到期后，如双方无异议，可以继续生效。其它未尽事宜，由双方另行友好协商解决。

本协议一式两份，双方各执一份。各份具有同等法律效力。

甲方：乙方：

负责人：负责人：

日期：日期：

服装定作买卖通用版合同范本合同编号：_________定作人(买方)：_________(甲方)承揽人(卖方)：_________(乙方)双方根据(合同法)、(消费者权益保护法)等法律法规，经协商一致，签订本合同。

第一条甲方按下表所列要求定作(乙方供料)或购买乙方服装：

第二条质量要求：甲方制作或出售的商品必须符合国家标准()、行业标准()、企业标准()(由甲乙双方选择一种标准，在括号内打√)。

第三条验收方法：乙方足额付给甲方货款，甲方按

第一条表格所列要求交付商品。

第四条违约责任：甲方不能按期交货，每逾期一天，按总货值的_________％偿付乙方违约金。收付定金的，若甲方无法履行合同，则双倍偿还乙方定金；若乙方不能履行合同，无权要求返还定金。

第五条争议解决：本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲乙双方先自行协商或提请有关部门调解解决，解决不成时，按以下第()项处理。

(1)申请_________仲裁委员会仲裁；()

(2)依法向人民法院提起诉讼。()

第六条其它约定事项：_________

第七条本合同一式两份，双方各执一份，自双方签章之日起生效。合同执行期间，如有未尽事宜，甲乙双方协商另订附则，所有附则均与本合同有同等法律效力。甲方(盖章)：_________乙方(签字)：_________经办人：_________身份证：_________联系电话：_________联系电话：_________________年____月____日________年____月____日签订地点：_________签订地点：_________

青岛市服装定作(买卖)合同(qf20XX-07)合同编号：________________

定作人（买方）：_________（甲方）

承揽人（卖方）：_________（乙方）

双方根据《合同法》、《消费者权益保护法》等法律法规，经协商一致，签订本合同。

第一条甲方按下表所列要求定作（乙方供料）或购买乙方服装：

第二条质量要求：甲方制作或出售的商品必须符合国家标准（）、行业标准（）、企业标准（）（由甲乙双方选择一种标准，在括号内打√）。

第三条验收方法：乙方足额付给甲方货款，甲方按第一条表格所列要求交付商品。

第四条违约责任：甲方不能按期交货，每逾期一天，按总货值的_________％偿付乙方违约金。收付定金的，若甲方无法履行合同，则双倍偿还乙方定金；若乙方不能履行合同，无权要求返还定金。

第五条争议解决：本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲乙双方先自行协商或提请有关部门调解解决，解决不成时，按以下第（）项处理。

（1）申请_________仲裁委员会仲裁；（）

（2）依法向人民法院提起诉讼。（）

第六条其它约定事项：_______________________________________

第七条本合同一式两份，双方各执一份，自双方签章之日起生效。合同执行期间，如有未尽事宜，甲乙双方协商另订附则，所有附则均与本合同有同等法律效力。

甲方（盖章）：_________乙方（签字）：_________

经办人：_______________身份证：_______________

联系电话：_____________联系电话：_____________

_________年____月____日_________年____月____日

签订地点：_____________签订地点：_____________

货样买卖合同与定作合同的区别一、问题的提出

买卖合同与承揽合同，作为合同法规定的有名合同，相互之间的区别是显而易见的。买卖合同是出卖人转移标的物所有权于买受人，买受人支付价款的合同。货样买卖是按货物样品确定买卖标的物的买卖。承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。其中定作合同是指承揽人根据定作人的要求，以自己技能、设备和劳力，用自己的材料为定作人制作成品，定作人接受特别制作成品并给付报酬的合同。

但在司法实践大量的买卖合同和承揽合同纠纷中，经常发生货样买卖合同和定作合同难以甄别的情况。欧丰*具诉武汉nec加工承揽合同纠纷一案中，原告诉称20XX年10月开始，其根据被告提供的货品种类、规格、数量、式样等，为被告制作各种柜台、灯箱等办公家具产品。但是根据原告提供的证据来看，原、被告之间签订的是一份典型的买卖合同，双方明确约定买方、卖方，货物的数量、质量要求和具体货款等。类似情况在其他买卖合同纠纷中也经常出现，上海市长宁区人民法院审理的欣维毛纺织*限公司诉叶繁贸*有限公司买卖合同纠纷一案中，20XX年8月原、被告签订了一份《内销呢绒供需合同》，由被告根据原告提供的样品，为原告提供价值42万元的钢花呢，原告另派员到被告生产工厂监督产品质量。另外，还有一种普遍存在的现象，即一些单位要求生产厂家在出厂商品上注明买方特有标志，因此发生货物质量或者货款纠纷，此类案件中同样存在属于定作合同纠纷还是买卖合同纠纷的分歧。

二、甄别的意义

其实，区别买卖合同与定作合同的意义不仅在于案件的实体处理，更在于案件审理中的一些程序问题，主要是：

一是确定案件的管辖问题。根据最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的若干问题的意见》、法函(1995)175号的规定，加工承揽合同纠纷要以加工行为地为合同履行地，即承揽人以自己的设备、技术为定作人加工产品的地点，但如合同约定接收加工成果地为合同履行地，则从合同约定，不以加工地为合同履行地。如果合同没有实际履行，当事人双方又都不在合同约定的履行地的，应由被告住所地法院管辖，合同约定的履行地法院无管辖权。而买卖合同中，双方当事人没有约定合同履行地时，应以当事人约定的交货地点作为合同履行地。除交货地外，合同中约定的货物到达地、到站地、验收地、安装调试地等均不视为合同履行地。合同没有约定交货地的，依交货方式确定合同履行地：采用送货方式的，以货物发运地为合同履行地采用自提货方式的，以提货地为合同履行地。合同实际履行地与合同约定履行地不一致的，以实际履行地为合同履行地。只要部分货物的交付地点与合同约定的交货地点一致，就要以约定地点为合同履行地，以合同约定的交货地点确定管辖权。如果合同没有实际履行，当事人双方住所地又都不在合同约定履行地的，应由被告住所地法院管辖。综上，承揽合同以加工地为主要管辖地，而买卖合同则主要以交货地确定管辖地。因此，在很多时候合同的性质直接决定着管辖地的确定和案件是否移送问题。

二是确定当事人举证的分配。按照最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条的规定：“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明”，“没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张，由负有举证责任的当事人承担不利后果”。不同的合同纠纷对当事人举证责任的要求是有区别的。承揽合同要求定作人举证证明按照合同约定提供了相应的技术要求或者材料，并且按照约定时间验收、接受加工成果，支付一定的报酬或者材料费用承揽人要举证证明按照定作人的技术要求保质保量地在约定的时间内完成了加工成果。买卖合同只要求卖方提供证据证明交付的标的物符合约定的质量要求，在约定的时间内交付相应数量的标的物即可而买方则要举证证明按时收货按时支付货款。举证责任包括行为责任和结果责任，在司法实践中，除了为证明自己主张的事实要提供相应的证据，承担相应的行为责任之外，还要承担因为不能举证或者举证不力而要承担的结果责任。承揽合同与买卖合同，当事人所要承担的结果责任也是不一样的，承揽人没有按时完成工作成果，负有的是继续完成并承担违约责任，而不承担定作人拒不接受工作成果的结果责任出卖人如果不能及时供货，买受人可以单方解除合同并要求出卖人承担违约责任。

三、甄别方法

甄别方法之一：承揽人身份特定化。在承揽合同中，双方当事人注重的是工作成果完成的条件，是承揽人的“合作”。根据合同法第二百五十三条的规定，承揽合同的承揽人必须以自己的设备、技术和劳力完成工作或者工作的主要部分。如果定作人所需要的标的物能够从市场上任意买到，定作人就不必通过订立承揽合同要求承揽人来完成。因此，定作人选定承揽人是基于承揽人的技术、设备和劳力，具有特定要求的。如果承揽人擅自将工作交由第三人完成的，将构成根本违约。此时，定作人可以选择要求承揽人对第三人完成的工