版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
建筑景观设施分包协议本建筑景观设施分包协议(以下简称“本协议”)由以下双方于[日期]签订:甲方(委托方):[公司名称]地址:[地址]联系人:[联系人姓名]乙方(承包方):[公司名称]地址:[地址]联系人:[联系人姓名]鉴于甲方为某建筑景观项目(以下简称“项目”)的业主,乙方具有专业从事建筑景观设施分包的资质和能力,双方经友好协商,达成以下协议:第一条项目概况1.1项目名称:[项目名称]1.2项目地点:[项目地点]1.3项目范围:建筑景观设施分包,包括但不限于景观设计、施工、绿化、照明等(具体以附件一《项目范围》为准)。第二条合同金额2.1本项目的合同金额为人民币[金额]元(大写:[金额大写]元整),具体金额以附件二《工程量清单》为准。第三条工期3.1乙方应在合同签订后[工期]个工作日内完成项目范围内的全部工作。第四条付款方式4.1乙方按照项目进度完成相应工程量后,甲方应按照附件二《工程量清单》中约定的付款比例和金额支付乙方工程款。4.2甲方应在收到乙方提交的工程款申请及相关证明材料后的[付款周期]个工作日内完成审批,并支付相应款项。第五条质量保证5.1乙方应严格按照国家及行业相关标准和规范进行施工,确保工程质量。5.2乙方应对其提供的材料、设备的质量负责,如存在质量问题,乙方应无条件予以更换或修复。第六条违约责任6.1任何一方违反本协议的约定,导致协议无法履行或造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿对方因此造成的损失。6.2乙方未按约定完成工程量或工程质量不符合约定的,甲方有权要求乙方限期整改,并支付违约金。第七条争议解决7.1对于因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交至[仲裁委员会/法院]进行仲裁/诉讼。第八条其他8.1本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为[有效期]年。8.2本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(盖章):____________乙方(盖章):____________甲方代表(签名):________乙方代表(签名):________签订日期:____________2024带目录带附件详细版-建筑景观设施分包协议目录1.引言2.项目概况3.合同金额4.工期5.付款方式6.质量保证7.违约责任8.争议解决9.其他10.附件1.引言本建筑景观设施分包协议(以下简称“本协议”)由以下双方于[日期]签订:甲方(委托方):[公司名称]地址:[地址]联系人:[联系人姓名]乙方(承包方):[公司名称]地址:[地址]联系人:[联系人姓名]鉴于甲方为某建筑景观项目(以下简称“项目”)的业主,乙方具有专业从事建筑景观设施分包的资质和能力,双方经友好协商,达成以下协议:2.项目概况2.1项目名称:[项目名称]2.2项目地点:[项目地点]2.3项目范围:建筑景观设施分包,包括但不限于景观设计、施工、绿化、照明等(具体以附件一《项目范围》为准)。3.合同金额3.1本项目的合同金额为人民币[金额]元(大写:[金额大写]元整),具体金额以附件二《工程量清单》为准。4.工期4.1乙方应在合同签订后[工期]个工作日内完成项目范围内的全部工作。5.付款方式5.1乙方按照项目进度完成相应工程量后,甲方应按照附件二《工程量清单》中约定的付款比例和金额支付乙方工程款。5.2甲方应在收到乙方提交的工程款申请及相关证明材料后的[付款周期]个工作日内完成审批,并支付相应款项。6.质量保证6.1乙方应严格按照国家及行业相关标准和规范进行施工,确保工程质量。6.2乙方应对其提供的材料、设备的质量负责,如存在质量问题,乙方应无条件予以更换或修复。7.违约责任7.1任何一方违反本协议的约定,导致协议无法履行或造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿对方因此造成的损失。7.2乙方未按约定完成工程量或工程质量不符合约定的,甲方有权要求乙方限期整改,并支付违约金。8.争议解决8.1对于因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交至[仲裁委员会/法院]进行仲裁/诉讼。9.其他9.1本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为[有效期]年。9.2本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。10.附件附件一:项目范围附件二:工程量清单甲方(盖章):____________乙方(盖章):____________甲方代表(签名):________乙方代表(签名):________签订日期:____________附件列表:1.附件一:项目范围2.附件二:工程量清单法律名词及解释:1.分包协议:指甲方将项目范围内的部分工作委托给乙方承担的协议。2.违约责任:指一方违反协议的约定,导致协议无法履行或造成对方损失时,应承担的责任。3.争议解决:指双方因协议产生的争议,通过友好协商或仲裁/诉讼等方式解决。4.质量保证:指乙方应按照相关标准和规范进行施工,确保工程质量,并对其提供的材料、设备质量负责。实际执行过程中可能遇到的相关问题及注意事项:1.工期延误:乙方应制定合理的施工计划,确保按期完成工程。如遇特殊情况导致工期延误,应及时与甲方沟通,并采取补救措施。2.质量问题:乙方应严格按照相关标准和规范进行施工,确保工程质量。如发现质量问题,应及时整改,并通知甲方。3.付款延迟:甲方应按照约定的付款周期支付乙方工程款。如遇特殊情况导致付款延迟,应及时通知乙方,并协商解决。4.争议解决:双方应尽力通过友好协商解决争议。如协商不成,可按照协议约定的方式解决争议,确保双方的权益。解决办法:1.工期延误:乙方应制定合理的施工计划,预留一定的时间缓冲。如遇特殊情况导致工期延误,应及时与甲方沟通,协商解决,并采取补救措施,如增加人力、调整施工计划等。2.质量问题:乙方应加强施工过程中的质量检查,确保工程质量。如发现质量问题,应及时整改,并通知甲方。同时,乙方应建立质量保证体系,对施工过程进行严格把控。3.付款延迟:甲方应按照约定的付款周期支付乙方工程款。如遇特殊情况导致付款延迟,应及时通知乙方,并协商解决。双方可签订补充协议,明确付款方式和时间。4.争议解决:双方应尽力通过友好协商解决争议。如协商不成,可按照协议约定的方式解决争议,如提交仲裁委员会/法院进行仲裁/诉讼。适用场景:本合同适用于以下场景:1.建筑景观项目的业主(甲方)与具备相应资质和能力的建筑景观设施
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 人教版八年级上册数学期末考试试卷及答案
- 美术人教版七年级上册教案设计
- 四边形课件制作人教版教学实践与创新分享
- 【课件】Unit2+Section+A+(2a~2e)课件人教版英语七年级上册
- 2024主体清包合同消防工程
- 四川省各地市2023-中考数学真题分类汇编-03解答题(提升题)知识点分类③
- 南昌一中教育集团八年级下学期语文期中阶段性学习质量检测试卷
- 第七中学大学区九年级上学期语文期末考试试卷
- 2024年石材供货合同范本
- 2024度全国监理工程师考试建设工程合同管理试卷及答案
- 《我们不乱扔》课件
- 避雷针保护半径一览表
- 助产士在孕产妇营养与生活方式指导中的助产安全
- 医院体检管理系统需求说明
- 员工自愿离职电子申请书文本5篇
- 地球上的星星(关注自闭症儿童)
- 学校教师获奖情况登记表
- 研究生学术报告评价表
- 第1课 社会主义在中国的确立与探索【中职专用】高一思想政治《中国特色社会主义》(高教版2023基础模块)
- 改革开放简史智慧树知到课后章节答案2023年下北方工业大学
- 人教版四年级数学上册【分层训练】3.4 画角 四年级上册数学同步练习 人教版(含答案)
评论
0/150
提交评论