机电工程二级建造师试题

2009年度全国二级建造师执业资格考试试卷专业工程管理与实务〔机电工程〕一、单项选择题〔共20题，每题l分。每题的备选项中，只有l个最符合题意〕1．在山区的上山索道吊运设备多使用〔〕。

A．滑移吊装法

B．超高空斜承索吊装法

C．万能杆件吊装法

D．旋转吊装法2．如没有采取适当防护措施，那么应立刻停止焊接作业的情况是〔〕。

A．环境相对湿度达80％

B．采用电弧焊焊接，风速到达6m／s

C．采用CO2气体保护焊，风速到达2m／s

D．天气酷热，阳光下地表温度达38℃3．建筑采暖管道安装工序后的正确顺序是〔〕。

A．系统清洗管道系统试验防腐绝热竣工验收'

B．管道系统试验防腐绝热系统清洗竣工验收

C．管道系统试验附件检验防腐绝热竣工验收

D．防腐绝热管道系统试验系统清洗竣工验收4．如整个建筑物共用一个接地系统，其接地电阻值应满足不同专业对接地装置接地电阻〔〕要求。

A．标准值

B．最小值

C．平均值

D．最大值5．排烟系统的风管板材厚度假设设计无要求时，可按〔〕系统风管板厚选择。

A．负压

B．低压

C．中压

D．高压6．工程竣工后的建筑消防验收，应检查其消防设施配置是否符合〔〕的要求。

A．已获审核批准的消防设计

B．工程可投入使用或生产

C．建筑防火等级标准

D．公安消防部门管理7．设备安装中，将其纵向中心线和横向中心线与基准线的偏差控制在设计允许范围内的调整称为〔〕。

A．找平

B．找标高

C．找中心

D．找正8．按静置设备的设计压力分类，中压设备的压力范围是〔〕。

A．0.1MPa≤由<1.6MPa

B．1.6MPa<p≤10MPa

C．1.6MPa≤p<10MPa

D．10MPa<p≤100MPa9．钢结构一般安装顺序应为〔〕。

A．构件检查支撑安装维护结构安装钢柱安装

B．钢柱安装构件检查支撑安装维护结构安装

C．构件检查钢柱安装支撑安装维护结构安装

D．钢柱安装维护结构安装支撑安装构件检查10．自动化仪表工程施工中，综合控制系统试验的紧后工序是〔〕。

A．保运

B．竣工资料编制

C．交工

D．回路试验11．以液体为介质的仪表管道的压力试验，试验压力应为〔〕倍的设计压力。

A．1.15

B．1.20

C．1.50

D．1.6012．工业管道施工中，系统清洗工序的紧前工序是〔〕。

A．管道系统检验

B．管道系统试验

C．气体泄漏试验

D．防腐绝热13．管道系统气压试验的试验温度严禁接近金属的〔〕转变温度。

A．脆性

B．塑性

C．延展性

D．韧性16．标准规定，炉窑耐火砖砌筑的加工砖厚度不得小于原砖厚度的〔〕。

A．1／3

B．1／2

C．2／3

D．3／417．根据《计量器具分类管理方法》，计量器具按范围划分为A、B、C三类，属于B类的是〔〕。

A．兆欧表

B．超声波测厚仪

C．钢直尺

D．5m卷尺18．机电工程临时用电设备总容量在〔〕kW及其以上者，均应编制临时用电施工组织设计。

A．20

B．30

C．40

D．5019．不属于机电工程注册建造师执业工程范围的是〔〕。

A．水电工程

B．钢结构工程

C．送变电工程

D．管道安装工程20．某送变电工程的单项合同总价为〔〕万元，该工程为中型工程。

A．760

B．810

C．950

D．1100二、多项选择题〔共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，此题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分〕21．关于注册建造师施工管理签章文件的填写要求，表述正确的有〔〕。

A．表格中施工单位可填写简称

B．表中假设实际工程没有其中一项时，可注明“工程无此项”

C．审查、审核、验收意见或检查结果，必须用明确的定性文字写明根本情况和结论

D．分包企业签署的质量合格文件，应由分包企业的注册建造师签章

E．表格中凡要求签章的，应签字并盖章22．现场中电焊机至焊钳的连线一般不采用〔〕型的导线。

A．YJV

B．BX

C．RV

D．KVV

F．RLX23．高层建筑的生活污水塑料管道，水平敷设的坡度要求为〔〕。

A．管径50mm的最小坡度为1.2％

B．管径75mm的最小坡度为0.9％

C．管径110mm的最小坡度为0.6％

D．管径125mm的最小坡度为0.5％

E．管径159mm的最小坡度为0.3％24．建筑物防雷保护装置的安装要求包括〔〕。

A．防雷接地装置系统的施工安排由上而下

B．明装的接闪器和引下线应采用热浸镀锌材料

C．明敷的避雷带转弯处应成直角

D．高层建筑的均压环应与防雷接地干线连接

E．测定接地电阻用的测点至少留有两个25．建筑智能化系统的深化设计中要注意〔〕。

A．建筑的根本情况

B．建筑设备的位置

C．控制方式和技术要求

D．产品的生产地及供货周期

E．工程施工及检测要求26．机械零、部件的主要形状误差有〔〕。

A．直线度

B．垂直度

C．圆度

D．平面度

E．圆柱度27．电气安装工程中，应采用二次回路接线的有〔〕。

A．继电保护的接线

B．控制操作信号的接线

C．电动机的接线

D．真空断路器的接线

E．监视仪表的接线28．按主蒸汽压力的大小，发电站汽轮机可以划分为〔〕。

A．高压汽轮机

B．超高压汽轮机

C．亚临界压力汽轮机

D．特高压汽轮机

E．超临界压力汽轮机29．《特种设备平安监察条例》规定，必须获得资格许可，方可从事相应作业活动的有〔〕。

A．制造单位

B．安装单位

C．使用单位

D．维修单位

E．改造单位30．建立平面控制网的测量方法有〔〕。

A．三角测量法

B．水准测量法

C．导线测量法

D．高程测量法

E．三边测量法三、案例分析题〔共4题，每题20分〕

〔一〕

问题

1．分析机电安装公司提出索赔的合理性。

2．机电安装公司可否提出费用调整，简述理由。

3．基于该工程状况，指出固定总价签约合同可能存在的风险。

4．机电安装公司编制投标报价还应考虑哪些因素？〔二〕

某施工单位承包一套燃油加热炉安装的单位工程，包括加热炉、燃油供给系统、钢结构、工艺管线、电气动力与照明、自动控制、辅助系统等分部工程。工程部主管工程师编写了加热炉燃油泵等动力设备的单机试运方案，并按规定进行了审批。

燃油泵的进口管道焊缝要求l00％射线检测，因法兰未到货，迟迟未能施焊。为不影响单机试运的进度要求，法兰到货并经现场验收后，工程部马上安排电焊工王某进行该管段施焊。当王某正在配电盘上连接电焊机电源导线时，监理工程师认为王某违犯特种作业的规定而给予制止。随后监理工程师检查工程部特种作业人员配备情况，发现缺乏，要求改正。

该管段施焊后质检人员进行了焊缝的外观质量检查，认为符合要求，工程部立即组织相关作业人员将其安装就位，并按照试运行方案进行燃油泵的单机试运行。

该工程在分项、分部工程质量验收评定合格后，由建设单位组织进行单位工程质量验收评定和竣工验收。施工单位提交的工艺管道竣工资料中有竣工图、图样会审记录、设计变更单、分项和分部工程的质量验收记录和焊缝的无损检测记录。建设单位认为该局部资料不全，要求施工单位整改。施工单位全部整改后，通过了该工程的竣工验收。问题

1．该工程部应配备哪些特种作业人员？

2．燃油泵的试运行有何不妥之处。

3．简述该单位工程的质量验收评定程序。

4．施工单位应补充哪些工艺管道竣工资料？〔三〕

某机电安装公司承当了某钢厂新厂区油罐组焊，燃气、氧气管道安装施工，设计要求焊缝进行射线无损探伤检查。强度试验采用气压试验方法。

该公司在编制施工方案时，对油罐组焊、管道焊接方案采用综合评价法进行了技术经济比拟，选定了最优方案。

管道焊后经射线探伤发现焊接合格率偏低。工程部组织人员按质量预控的施工因素进行了分析，经查验，工艺文件已按程序审批，并进行了技术交底。但焊接记录中有局部焊材代用，局部焊机不符合要求，焊缝外观检查有漏检。根据分析结果，找出了失控原因，经整改后焊接合格率得到了提高。

工程部根据现场危险源辨识，编制了高处作业、机械操作、起重吊装、临时用电平安技术措施。问题

1．指出焊接方案的技术效率应从哪些方面进行比拟。

2．针对个别焊工的焊接合格率偏低状况，指出施工生产要素中哪些因素失控。

3．工程部查验的技术交底记录包括哪些方面？

4．指出该公司编制的平安技术措施还有哪些不完善的地方。〔四〕

某专业安装公司承包了南方沿海某城市一高层建筑的泛光照明工程。承包合同为设计、采购、施工。工程设计考虑节能环保和新技术，选用了LED变色泛光灯，建筑泛光照明要与城市景观照明同步控制，照明场景控制选用二总线控制模块。合同工期90天，7月1日开工，当年9月28日竣工。

专业安装公司按合同要求，编制了泛光照明工程施工方案，因建筑有透空段，灯具安装采用

吊篮方式施工。公司对施工人员进行了灯具安装及平安操作培训。

安装公司编制了施工进度方案，施工作业按进度方案实施。针对施工季节可能出现的意外事件〔自然灾害〕，安装公司制定了应急预案。

施工中，安装公司及时与各相关单位沟通协调，灯具及时到场，照明电源和线路按期敷设到位，泛光照明工程按合同约定竣工，并与城市景观照明同步开通。在保修期间，专业安装公司对建筑泛光照明工程进行了技术性回访。问题

1．LED灯具安装中，可能出现哪些自然灾害的意外事件会影响工程进度？

2．用吊篮方式安装灯具是哪种类型的高处作业？还应对施工人员进行哪些操作技术的培训？取得哪个操作证才能上岗操作？

3．泛光照明工程施工中，专业安装公司要与哪些单位沟通协调？

4．在保修期内，专业安装公司进行技术回访有何作用？〔二〕

1．该工程部应配备焊工、起重工、电工、场内运输工〔叉车工〕、架子工等特种作业人员。

2．燃油泵试运行的不妥之处：①工程部主管工程师编写单机试运方案#②工程部组织单机试运行。

3．该单位工程的质量验收评定程序：单位工程完工后，施工单位应自行组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交工程验收报告。南建设单位负责人组织施工、设计、监理等单位负责人进行单位工程验收。当单位工程由几个分包单位施工时，其总包单位应对工程质量全面负责。各分包单位应按本标准和相应专业标准检验评定所承建的分项工程、分部工程的质量等级，并将评定结果投资料提交总包单位。

4．施工单位应补充的工艺管道竣工资料：工程前期及竣工文件材料〔含建筑工程〕；工程工程合格证、施工试验报告；隐蔽工程验收记录；定位放线|己录；质量事故处理报揭发记录；特种设备安装检验及验收检验报告；工程分项使用功能检测记录；单位工程质量验收记录。〔三〕

1．焊接方案的技术效率应从能否适应的母材、焊接速度、熔敷效率，适应的焊接位置等方面进行比拟。

2．针对个别焊工的焊接合格率偏低状况，施工生产要素中材料因素、施工机具因素与检测器具因素失控。

3．工程部查验的技术交底已录主要内容包括施工工艺与方法、技术要求、质量要求、平安要求及其他要求等方面的记录。

4．该公司编制的平安技术措施还应该包括：施工平面布置；动用明火作业；在密闭容器内作业；带电州试作业；管道和容器的探伤、冲洗及压力试验；单机试车和联动试车。〔四〕

1．LED灯具安装中，可出现意外事件会影响工程进度的主要是气象原因造成的自然灾害风险。

2．用吊篮方式安装灯具足悬空类型的高处作业。还应对施工人员进行高处作业及防护措施操作技术的培训。取得特种作业人员操作证才能上岗操作。

3．泛光照明工程施上中，专业安装公司要与建设单位、土建单位、监理单位、设备材料供货单位、地方相关单位等沟通协调。

4．在保修期内，专业安装公司进行技术回访的作用：主要了解在工程施工过程中所采用的新材料、新技术、新工艺、新设备等的技术性能和使用后的效果，发现问题及时加以补救和解决，同时也便于总结经验，获取科学依据，不断改良完善，为迸一步推广刨造条件。〔一〕

1．在固定总价合同中，业主的风险很小，〔建设工程教育网〕主要承当不可抗力的风险和合同规定的其他风险。

承包商除了承当合同明确规定的风险外，承包商的风险还包括：价格风险、工程量风险。本案例中所提出的索赔理由部属于价格风险和工程量风险，因此，机电安装公司提出索赔不合理。

2．机电安装公司不可提出费用调整。理由：那些事实都是承包商应承当的责任。

3．基于该工程状况，固定总价签约合同可能存在的风险：

业主主要承当不可抗力的风险和合同规定的其他风险。

承包商的价格风险包括：①报价计算错误的风险；②漏报工程的风险；③不正常的物价上涨和过度的通货膨胀的风险。承包商的工程量风险包括：①工程量计算的错误；②合同中工程范围不确定或不明确、表达模糊不清，或预算时工程工程未列全造成的损失；③投标报价时，设计深度不够所造成的误差。

4．机电安装公司编制投标报价还应考虑的因素包括：设计图样；合同条件，尤其是有关工程范围、内容；工期、质量、平安生产要求；支付条件、外汇比例的规定等；有关法律法规；拟采用的进度方案；施工标准和施工说明书；工程材料、设备的清单、价格及运费；劳务工资标准；当地生活物资价格水平；各种有关间接费用等。2008年二级建造师《机电工程》考题及答案一、单项选择题〔共40题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意〕场景〔一〕某施工单位中标一造纸厂扩建工程的设备采购及设备安装工程。设备订货时，建设单位根据以往的使用经验，要求一台风机采用内外圈可别离、装拆方便的滚动轴承和矩形头地脚螺栓。

施工前，施工单位对进入工地的计量器具，全部贴上封存标志，以备使用。

施工中，大局部设备采用单台自行式起重机吊装，吊装绳索的平安系数均按规定选取。施工过程中发现设计有不妥之处。对带负荷试运转的责任问题，施工单位与建设单位发生了分歧，通过《机械设备安装工程施工及验收通用标准》学习，双方分歧得以解决。

根据场景〔一〕，答复以下问题：1．按照滚动轴承的主要类型和特性，场景中的风机应采用〔〕。

A．向心球轴承

B．推力球轴承

C．圆锥滚子轴承

D．圆柱滚子轴承2．本工程中采用的地脚螺栓属于〔〕式地脚螺栓。

A．活动

B．固定

C．预埋

D．胀锚3．有封存标志的计量器具是指〔〕的计量器具。

A．有严重缺损

B．检定不合格

C．落后淘汰

D．暂停使用4．自行式起重机起吊重物时，动载荷系数K1的合理取值是〔〕。

A．1.10

B．1.15

C．1.20

D．1.255．做吊索用的钢丝绳，其平安系数一般不小于〔〕。

A．3.5

B．5.0

C．8.0

D．10.06．施工中，发现设计有不妥之处时，应及时提出修改意见，并经〔〕批准前方可按设计变更继续施工。

A．建设单位

B．监理工程师

C．施工负责人

D．设计单位7．本工程的成套设备带负荷试运转应由〔〕负责进行。

A．施工单位

B．建设单位

C．设计单位

D．设备承包商场景〔二〕某电力建设公司承建了某发电厂电气设备安装工程。其安装内容主要有：户外降压变压器安装；高压配电柜安装；高压同步电动机安装；断路器安装、用电计量装置的安装；电气设备安装及试运行。在安装过程中，该电力建设公司严格执行相关技术标准、标准，认真做好各阶段、各工序的施工记录，交5-验收顺利进行。

根据场景〔二〕，答复以下问题：8．高压同步电动机供电电缆的接线端应有与相序A、B、C对应的〔〕色标。

A．黄、红、绿

B．黄、绿、红

C．绿、红、黄

D．绿、黄、红9．该电气安装工程的试通电应按照〔〕原那么进行。

A．先低压后高压、先干线后支线

B．先高压后低压、先干线后支线

C．先高压后低压、先支线后干线

D．先低压后高压、先支线后干线10．将所安装的电气设备金属外壳与变压器中性线相连接，这种连接被称为〔〕。

A．工作接地

B．接地保护

C．接零保护

D．重复接地11．高压同步电动机试运转前，必须对相关电气设备进行〔〕试验。

A．平安

B．交接

C．干扰

D．可靠12．该工程的用电计量装置安装完毕后，应由〔〕部门检查确认方可使用。

A．供电

B．检定

C．平安

D．计量13．户外变压器、断路器固定用的紧固件应采用热〔〕制品。

A．镀铝

B．镀锌

C．镀铜

D．镀铬14．根据高压电器交接验收的规定，断路器的辅助开关动作应准确可靠，且接点无〔〕烧损。

A．电弧

B．电压

C．电流

D．电磁场景〔三〕某原油罐区管道工程主要包括罐区地下管道、架空管道敷设，管道直径较大，设计压力为1.6MPa。为了提高施工机械化水平，保证管道涂膜厚度均匀、外观平整、生产效率高，采用了目前最为广泛的涂装工艺。施工单位针对管道焊接、架空管道支架施工和防腐绝热等工程的施工质量进行了严格控制。

根据场景〔三〕，答复以下问题：15．原油管道的沿程阻力损失与〔〕无关。

A．管道内壁粗糙程度

B．管道长度

C．管道弯头数量

D．原油黏性16．根据设计要求分析，该管道的管材可选择〔〕。

A．无缝钢管

B．螺旋缝钢管

C．不锈钢管

D．焊接钢管17．架空管道支架正确的施工方法是〔〕。

A．固定支架在补偿器预拉伸之后固定

B．有热位移的管道支点应设在位移相同方向

C．导向支架的滑动面应保持一定的粗糙度

D．弹簧支架的安装，弹簧应调整至冷态值18．本工程对管道所采用的防腐层涂装工艺是〔〕。

A．喷涂

B．淋涂

C．刷涂

D．刮涂19．管道绝热工程具备施工的条件不应包括〔〕。

A．水压试验并合格

B．热工仪表安装完毕

C．吹扫清洗完毕

D．管道防腐施工完毕20．焊工在焊接时应持证上岗并按已确认的〔〕施焊。

A．焊接工艺评定报告

B．焊接作业指导书

C．施工组织设计

D．焊接质量控制方案场景〔四〕北方光源中心的机电工程由某安装公司承包，工程内容有空调工程，仪表工程，光缆工程，BA系统及消防工程。空调系统的洁净度等级设计为N5级，并由BA监控，其传感器、执行器通过DDC与计算机连接。中心的门禁系统采用可以记录员工进出时间的非接触式感应电控锁。仪表设备到达施工现场正值冬季，气温在-5℃以下。光缆敷设前，施工人员对光缆进行了型号、规格及外观检查。中心的消防工程验收后，安装公司向使用单位移交了在施工和验收过程中形成的技术文件。

根据场景〔四〕，答复以下问题：21．光源中心的空调风管制作安装应按〔〕系统要求进行。

A．常压

B．低压

C．中压

D．高压22．本工程中，风管系统安装后，应进行严密性检验，按〔〕进行漏风量测试。

A．10％抽检

B．30％抽检

C．50％抽检

D．100％全数23．本工程中空调设备的温度传感器是通过〔〕控制器与计算机连接。

A．直接数字

B．顺序

C．分散

D．分配24．光源中心的门禁系统是采用〔〕电控锁。

A．钥匙

B．IC卡

C．密码

D．指纹25．本工程中仪表设备到达施工现场，应在库内存放〔〕h后再开箱。

A．3

B．6

C．12

D．2426．本工程中在光缆敷设前，安装公司还应进行光纤〔〕检查。

A．规格

B．损耗

C．导通

D．衰减27．光源中心的消防工程验收完成后，安装公司还应向使用单位移交在施工和验收过程中形成的〔〕文件。

A．工艺

B．经济

C．合同

D．设计场景〔五〕某安装公司承当某液化气罐区的施工任务，其中2台新建1000m3球罐由上极板、下极板，上温带板、下温带板和赤道带板等局部组成，采用散装法施工。另有1台400m3球罐需从根底上撤除，放在托架上，用卷扬机牵引滑移，另处重新安装。滑移过程中要经过一条高压电缆沟，需做搬运方案。工程施工前，该公司到当地特种设备平安监督管理部门办理了告知手续。

根据场景〔五〕，答复以下问题：28．1000m3球罐正确的施工程序是〔〕。

A．下极板→下温带→赤道带→上温带→上极板

B．上极板→上温带→赤道带→下温带→下极板

C．下温带→赤道带→上温带→上极板、下极板

D．赤道带→下温带斗上温带→上极板、下极板29．球罐在施焊前应根据〔〕编制焊接工艺指导书。

A．焊接工艺评定报告

B．焊工的实际操作水平

C．成熟的焊接工艺

D．钢材焊接性试验报告30．球罐焊缝的余高、焊瘤、凹陷、错口等外观缺陷，一般用〔〕测量。

A．钢直尺

B．焊缝检验尺

C．卡尺

D．低倍放大镜31．400m3球罐的搬运方案，除按常规办理审批手续外还应报〔〕管理部门批准前方可进行作业。

A．电力

B．环境

C．平安

D．建设32．该公司办理告知手续是便于平安监督管理部门审查本公司的〔〕是否符合从事压力容器安装要求。

A．技术水平

B．施工能力

C．企业资格

D．人员素质33．特种设备平安监督管理部门对该公司安装过程进行的验证性检验，属于〔〕检验。

A．监督

B．例行

C．重要

D．强制场景〔六〕某施工单位承建一台中型散装水冷壁式锅炉工程。其安装内容包括：锅炉钢架、汽包、水冷壁、过热器、省煤器、给水泵、筑炉、烘炉、煮炉及试运行等。安装过程中，该施工单位根据设计要求进行了以下工作：锅炉设备根底验收、安装测量控制、锅炉钢架和本体安装、筑炉工序交接及筑炉平安措施等。由于选用的施工标准、标准正确且执行严格，对施工过程中出现的平安情况能作出正确的判断和处理，从而保证了锅炉一次试运行成功。

根据场景〔六〕，答复以下问题：34．锅炉钢架安装时，通常采用〔〕对其标高进行控制测量。

A．经纬仪

B．全站仪

C．水准仪

D．准直仪35．锅炉根底属重型设备根底，设计要求对根底做〔〕试验。

A．灌浆

B．偏移

C．沉降

D．预压36．锅炉根底按其结构外形应属〔〕式根底。

A．单块

B．大块

C．双块

D．连续37．设计要求锅炉钢架顶梁焊缝为一级焊缝，宜采用操作方便的〔〕检测进行内部缺陷检查。

A．射线

B．磁粉

C．超声波

D．着色38．锅炉钢结构分部工程竣工验收的合格质量标准：各分项工程质量应符合合格质量标准，〔〕，有关观感质量应符合相应的质量标准等。

A．技术交底记录完整

B．质量控制资料和文件应完整

C．施工日志完整

D．资源配置记录完整39．锅炉受热面安装记录工程有汽包安装记录、〔〕记录、省煤器安装记录等。

A．水冷壁冷拉

B．引风机安装

C．供水泵安装

D．除氧器安装40．锅炉安装中假设发生电气设备着火时，首先应切断电源，切不可使用〔〕扑灭火焰。

A．卤代烷

B．水

C．磷酸铵盐干粉

D．二氧化碳二、多项选择题〔共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，此题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分〕场景〔七〕某安装公司承接某燃气发电工程，安装公司工程部根据工程特点，编制了施工组织设计，方案中规定：1000m3液化气球罐焊接前应进行预热，焊接工作全部完成后进行整体热处理，最后进行充水试验；设备安装中对每组垫铁的数量和调整方法作了规定；对燃气轮机刚性联轴器同轴度用百分表进行测量；主蒸汽管道完成后用蒸汽吹扫。

根据场景〔七〕，答复以下问题：41．燃气轮机刚性联轴器的类型有〔〕。

A．凸缘式

B．套筒式

C．摩擦式

D．啮合式

E．夹壳式42．燃气发电机安装过程中，布置在设备和根底之间每组垫铁可以为〔〕块。

A．2

B．3

C．4

D．5

E．643．用大流量蒸汽吹扫主蒸汽管道时，应在吹扫前〔〕。

A．清水冲洗

B．空气吹扫

C．及时排水

D．先行暖管

E．检查管道位移44．球罐在充水试验过程中，应在〔〕对根底进行沉降观测并记录。

A．充水到球壳内直径的1／3时

B．充水到球壳内直径的1／2时

C．充水到球壳内直径的2／3时

D．充满水12h后

E．充满水24h后45．1000m3球形液化罐吊装方案编制的主要依据是〔〕。

A．有关规程、标准

B．施工场地

C．球罐的设计图样

D．施工图预算

E．施工组织总设计场景〔八〕某电建公司承当某发电厂安装工程。主要工作包括：锅炉、汽机、发电机、变压器、开关设备、架空线、控制设备等的安装。其中架空线由电建公司按设计要求组织采购。在施工过程中油浸变压器突然出现火苗，现场施工人员即时采取了有效措施，防止了事故发生。

考虑发电企业技术密集性特点，为了有效实施监控，该发电厂按设计要求还配备了线路自动监控的计算机网络系统，并按规定程序组织了竣工验收。

根据场景〔八〕，答复以下问题：46．该电建公司安装的设备中，进行能量转换的设备有〔〕。

A．锅炉

B．汽机

C．发电机

D．变压器

E．开关设备47．该电建公司采购的架空线应选用〔〕型的电线。

A．RV

B．RVV

C．BVV

D．BLX

E．BLV48．油浸变压器着火应采用〔〕灭火器。

A．高压水

B．干粉

C．泡沫

D．卤代烷

E．雨喷淋49．在架空电力线路安装中，导线架设的工作内容主要有〔〕。

A．立杆

B．导线展放

C．绝缘子安装

D．紧线

E．跳线连接50．线路自动监控的计算机网络系统竣工验收顺序应遵循〔〕。

A．先产品，后系统

B．先系统，后产品

C．先各系统，后系统集成

D．先系统集成，后各系统

E．先分部，后分项三、案例分析题〔共3题，每题20分〕〔一〕背景资料

A安装公司承包了某6层商业中心的空调工程，工程内容为空调工程的施工图深化设计、设备材料采购和安装施工。合同规定热泵机组采用国外品牌，工程结算采用工程量清单综合单价计价，工期3个月。合同订立后，A公司编制了空调工程的施工组织设计，热泵机组采用轮式起重机吊装，该吊装工作分包给B安装公司。B公司依据空调工程的施工组织设计和国家标准标准编制了热泵机组的吊装方案。

工程开工后，因业主装饰设计变更，致使空调工程施工图修改，工程停工数天，影响了方案工期，同时也增加了工程量和新的工程。

问题：

1．B公司编制热泵机组吊装方案的依据是否完整?如不完整请补充。

2．A公司可采取哪些措施来弥补因装饰工程设计变更造成的工期损失。

3．B公司在热泵机组的吊装中主要的直接本钱是什么?应采取何种措施来控制直接本钱?

4．由于装饰工程设计变更增加的新工程，在结算时A公司向业主索赔费用应按照什么方法确定?〔二〕背景资料

为了适应经济开发区规模不断扩大的需要，某市政府方案在该区内新建一座110kV的变电站。新建变电站周边居住人口密集，站址内有地下给水管道和一幢6层废弃民宅。为加强现场文明施工管理，工程部制定了相应的现场环境保护措施。主要措施如下：

措施1：施工前对施工现场的地下给水管道实施了保护措施。

措施2：为减少6层废弃民宅撤除时产生扬尘，在撤除时方案配合洒水等。

措施3：为及时去除施工中产生的固体和液体废物，方案将废线缆和设备的废油现场全部烧掉。

措施4：方案租赁的推土机和挖掘机只能夜间使用，为了防止噪声扰民，施工单位方案将噪声限值在65dB〔分贝〕。

问题：

1．施工前对施工现场的地下给水管道实施了哪些保护措施?

2．措施2和3中，哪些是正确的?哪些是不正确的?对于不正确的请给出正确的做法。

3．指出措施4中存在的问题，并给出正确的做法。

4．施工现场环境保护措施的主要内容有哪些?〔三〕背景资料

某施工单位中标中型炼钢厂的连铸安装工程工程。施工单位及时组建了工程部，工程部在组织施工过程中有以下情况：

情况一：工程部按工业安装工程质量验评工程划分规定对安装工程工程进行了划分，其中有连铸安装工程、机械设备安装工程、蒸汽排风机安装工程、电气安装工程、自动化仪表安装工程等。

情况二：技术人员对班组进行施工方案交底的主要内容是该工程的安装工程量、工程规模及现场的环境状况等。

情况三：工程部安装完成后，向建设单位要求办理交工验收手续，建设单位以不符合工程验收的规定而拒绝了工程部的要求。

情况四：施工合同按《质量管理条例》规定签订了在正常使用条件下的最低保修期限。该工程生产线在正常运行四年后，因设备故障；电气管线故障；给水排水管网阀门漏水；中央控制室的供热和供冷系统失效而导致停产。建设单位发函要求该施工单位进行保修。施工单位以超过了保修期婉拒建设单位的要求。

问题：

1．按质量验评规定，指出情况一中所列工程哪些属单位工程?哪些属分部工程和分项工程?

2．技术人员对班组施工方案交底的内容是否正确?简述理由。

3．该工程验收必须符合哪些规定?

4．该工程中设备安装；电气管线；给水排水管道；供热和供冷系统的最低保修期限是多少?参考答案一、单项选择题

1．C2．A3．D4．A5．C6．B7．B8．B

9．B10．C11．B12．A13．B14．A15．C16．B

17．D18．A19．C20．B21．D22．D23．A24．B

25．D26．D27．B28．D29．A30．B31．C32．C

33．D34．C35．D36．A37．C38．B39．A40．B二、多项选择题

41．ABE42．ABCD43．CDE44．ACE45．ABCE

46．CD47．DE48．BD49．BDE50．AC三、案例分析题

〔一〕

1．B公司编制的热泵机组吊装方案的依据不完整。编制依据还应有空调工程的施工图深化设计〔施工现场情况〕，热泵设备的技术文件，合同规定的标准标准。

2．A公司可以按装饰工程的进度方案，采取调整工期，压缩关键工作时间，重新编制进度方案；调整资源，增加劳动力等措施。

3．B公司在热泵机组吊装中主要的直接本钱是吊车的台班费〔机械费〕。应合理安排吊车的进出场时间，采取措施，降低施工机械费来控制直接本钱。

4．A公司在工程结算时，应采用工程量清单综合单价法，按照实际发生的人工、材料、机械台班数量，依据工程造价管理机构发布的市场价格确定索赔费用。

〔二〕

1．施工前按业主通知对地下给水管道标出位置，并制定保护方法。如施工时需要停水，必须经有关部门批准和事先告之。

2．措施2是正确的。措施3是不正确的。正确的做法是：废线缆应收集并运至指定地点处理，废油可采用化学处理〔或循环再用〕。

3．存在问题是：夜间噪声限值65dB超国家标准〔不正确的〕。正确的做法是噪声限值应低于55dB。

4．施工现场环境保护措施的主要内容有：确定重要环境因素〔如废线缆、废油、尘土等〕，加强检查监测控制，配备应急设施和建立管理制度，加强培训教育或交底。

〔三〕

1．连铸安装工程属单位工程。机械设备安装属分部工程。电气安装属分部工程。自动化仪表安装属分部工程。蒸汽排风机安装属分项工程。

2．不正确。施工方案交底的主要内容是施工工艺〔程序〕，技术要求，操作方法，质量要求，平安要求。

3．到达合同确定的工程质量标准，单位工程到达竣工验收的合格标准，单项工程到达使用条件〔或满足生产要求〕，建设工程能满足建成投入使用〔或生产的各项要求〕。

4．设备安装工程最低保修期2年；电气管线工程最低保修期2年；给水排水管道工程最低保修期2年；供热和供冷系统为最低两个采暖期或两个供冷期。2010年二级建造师考试《法规及相关知识》真题及答案解析一、单项选择题〔共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意〕1.根据施工合同，甲建设单位应于2009年9月30日支付乙建筑公司工程款。2010年6月1日，乙单位向甲单位提出支付请求，那么就该项款额的诉讼时效〔〕

A．中断

B．中止

C．终止

D．届满【答案】A

【解析】《民法通那么》第一百四十条规定，诉讼时效因提起诉讼。当事人一方提了要求或者同意履行义务而中断，从中断时起，诉讼时效时间重新计算。此题属于因乙单位向甲单位提出支付请求而中断的情形。2.二级注册建造师注册证书有效期为〔〕年。

A．1

B．2

C．3

D．4【答案】C

【解析】建造师的注册分为初始注册、延续注册、变更注册和增项注册四类。初始注册证书与执业印章有效期为3年，延续注册的。注册证书与执业印章有效期也为3年，变更注册的、变更注册后的注册证书与执业印章仍延续原注册有效期。3.以下标准性文件中，效力最高的是〔〕。

A．行政法规

B．司法解释

C．地方性法规

D．行政规章【答案】A

【解析】行政法规的效力低于宪法和法律，地方性法规具有地方性，只在本辖区内有效，其效力低于法律和行政法规；行政规章是由国家行政机关制定的法律标准性文件，包括部门规章和地方政府规章，效力低于法律，行政法规，最高人民法院对于法律的系统性解释文件和对法律适用的说明，对法院审判有约束力。具有法律标准的性质。在司法实践中具有重要的地位和作用。4.没有法定或者约定义务，为防止他人利益受损失进行管理或者效劳而发生的债称为〔〕之债。

A．合同

B．侵权

C．不当得利

D．无因管理【答案】D

【解析】无因管理是指既未受人之托，也不负有法律规定的义务，而是自觉为他人管理事务的行为。5.根据《物权法》的相关规定，以建筑物抵押的。抵押权自〔〕时设立。

A．合同签订

B．备案

C．交付

D．登记【答案】D

【解析】《物权法》规定了可以在建工程作为抵押物，同时规定，以正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立。6.以下选项中，不属于我国建造师注册类型的是〔〕。

A．初始注册

B．年检注册

C．变更注册

D．增项注册【答案】B

【解析】建造师的注册分为初始注册、延续注册、变更注册和增项注册四类。7.某建设工程预计建设工期13个月，按照法律规定，建设单位的到位资金原那么上不少于工程合同价的〔〕%。

A．20

B．30

C．40

D．50【答案】B

【解析】《建筑工程施工许可管理方法》第4条规定，建设工期缺乏一年的，到位资金原那么上不得少于工程合同价的50%，建设工期超过一年的，到位资金原那么上不得少于工程合同价的30%。8.根据《物权法》的相关规定，不得抵押的财产是〔〕。

A．正在建造的航空器

B．土地所有权

C．生产原材料

D．荒地承包经营权【答案】B

【解析】我国土地所有权属于国家，不得抵押，但土地使用权可以抵押。9.我国建筑业企业资质分为〔〕三个序列。

A．工程总承包，施工总承包和专业承包

B．工程总承包，专业分包和劳务分包

C．施工总承包，专业分包和劳务分包

D．施工总承包，专业承包和劳务分包【答案】D

【解析】建筑业企业资质分为施工总承包，专业承包和劳务分包三个序列。施工总承包资质、专业承包资质、劳务分包资质序列按照工程性质和技术特点分别划分为假设干资质类别。10.根据工程承包相关法律规定，建筑业企业〔〕承揽工程。

A．可以超越本企业资质等级许可的业务范围

B．可以另一个建筑施工企业的名义

C．只能在本企业资质等级许可的业务范围内

D．可允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书【答案】C

【解析】承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承当工程，禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承当工程，禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书，营业执照，以本企业的名义承当工程。11.根据《工程建设工程施工招标投标方法》规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人〔〕。

A．可以补充修改或者撤回已经提交的投标的文件，并书面通知招标人

B．不得补充、修改、替代或者撤回已经提交的投标文件

C．须经过招标人的同意才可以补充、修改、替代已经提交的投标文件

D．撤回已经提交的投标文件的，其投标保证金将被没收【答案】A

【解析】投标人在招标文件要求投标文件的截止时间前，可以补充，修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人，补充、修改的内容为投标文件的组成局部。12.根据《招标投标法》规定，在工程建设招标投标过程中，开标的时间应在招标文件规定的〔〕公开进行。

A．任意时间

B．投标有效期内

C．提交投标文件截止时间的同一时间

D．提交投标文件截止时间之后三日内【答案】C

【解析】开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预告确定的地点。13.以下选项中不属于招标代理机构的工作事项是〔〕。

A．审查投标人资格

B．编制标底

C．组织开标

D．进行评标【答案】D

【解析】评标应由招标代理机构组织评标委员会进行。14.根据《平安生产法》规定，生产经营单位必须对平安设备进行经常性维护、保养，并定期检测，这一规定属于平安生产保障措施中的〔〕。

A．组织保障措施

B．管理保障措施

C．经济保障措施

D．技术保障措施【答案】B

【解析】生产经营单位必须对平安设备进行经常性维护、保养，并定期检测，这是设备的日常管理工作，属于管理保障措施中的物力资源管理范围。15.书面评标报告作出后，中标人应由〔〕确定。

A．评标委员会

B．招标人

C．招标代理机构

D．招标投标管理机构【答案】B

【解析】评标委员会提出书面评标报告后，招标人应根据提供的书面评标报告确定中标人。16.根据《建设工程平安生产管理条例》的规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的平安技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准和〔〕标准。

A．建设单位要求适用的

B．监理单位制定的

C．工程建设推荐的

D．工程建设行业【答案】A

【解析】《建设工程平安生产管理条例》第14条规定：“工程监理单位应当审查施工组织设计中的平安技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准”在实践中可能会存在合同中约定的标准高于强制性标准的情况，那时监理单位就不仅要审查施工组织设计中的平安技术措施或者专项施工方案是否违法了，还要看一看是否违约，假设违约也不能批准施工单位的施工组织设计。17.工程实行总承包的，分包单位作业人员的意外伤害保险费由〔〕支付。

A．建设单位

B．总承包单位

C．分包单位

D．总承包和分包单位共同【答案】B

【解析】意外伤害保险费由施工单位支付，实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费，分包单位的从事危险作业人员的意外伤害保险的保险费是由总承包单位支付的。18.在施工现场安装、拆卸施工起重机械，整体提升脚手架，模板等自升式架设设施，必须由〔〕承当。

A．总承包单位

B．使用设备的分包单位

C．具有相应资质的单位

D．设备出租单位【答案】C

【解析】根据施工起重机械和自升式架设设施的平安管理，在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架，模板等自升式架设设施，必须由具有相应资质的单位承当。19.以下选项中，属于建筑施工企业取得平安生产许可证应当具备的平安生产条件是〔〕。

A．在城市规划区的建筑工程已经取得建设工程规划许可证

B．依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费

C．施工场地已根本具备施工条件，需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求

D．有保证工程质量和平安的具体措施【答案】B

【解析】根据《建筑施工企业平安生产许可证管理规定》第4条，将建筑施工企业取得平安生产许可证应当具备的平安生产条件具体规定为：1.建立、健全平安生产责任制，制定完备的平安生产规章制度和操作规程；2.保证本单位平安生产条件所需资金的投入；3.设置平安生产管理机构，按照国家有关规定配备专职平安生产管理人员；4.主要负责人、工程负责人、专职平安生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格；5.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；6.管理人员和作业人员每年至少进行一次平安生产教育培训并考核合格；7.依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费；8.施工现场的办公、生活区及作业场所和平安防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关平安生产法律、法规、标准和规程的要求；9.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的平安防护用具和平安防护服装；10.有对危险性较大的分局部项工程及施工现场易发生重大事故的部位，环节的预防，监控措施和应急预案；11.有生产平安事故应急救援预案，应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备；12.法律、法规规定的其他条件。20.根据《平安生产许可证条例》规定，平安生产许可证的有效期为〔〕年。

A．1

B．2

C．3

D．4【答案】C

【解析】《平安生产许可证条例》第9条规定，"平安生产许可证的有效期为3年，平安生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原平安生产许可证颁发管理机关办理延期手续，企业在平安生产许可证有效期内，严格遵守有关平安生产的法律法规，未发生死亡事故的，平安生产许可证有效期届满时，经原平安生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，平安生产许可证有效期延期3年"21.某工地发生了平安事故，造成3人死亡，按照生产平安事故报告和调查处理条例的规定，该事故属于〔〕。

A．特别重大

B．重大

C．较大

D．一些【答案】C

【解析】根据生产平安事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：1.特别重大事故。是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤〔包括急性工业中毒，下同〕，或者1亿元以上直接经济损失的事故；2.重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；3.较大事故。是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；4.一般事故。是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故，这里所称的"以上"包括本数，所称"以下"不包括本数。22.依据《建设工程质量管理条例》，工程承包单位在〔〕时，应当向建设单位出具质量保修书。

A．工程价款结算完毕

B．施工完毕

C．提交工程竣工验收报告

D．竣工验收合格【答案】C

【解析】《建设工程质量管理条例》第39和第2款规定，“建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书，质量保修书中应当明确建设工程的保修范围，保修期限和保修责任”23.某工程设计文件需要作重大修改，那么〔〕。

A．设计单位应和建设单位协商一致修改后即可使用

B．设计单位可直接进行修改

C．应由建设单位报原审批机关批准

D．须开专家论证会后，设计单位方可修改【答案】C

【解析】建设工程勘察，设计文件内容需要作重大修改的，建设单位应当报原审批机关批准后，方可修改。24.某建设工程施工单位拟采用的新技术与现行强制性标准规定不符，应由〔〕组织专题技术论证，并报批准该项标准的建设行政主管部门或国务院有关主管部门审定。

A．建设单位

B．施工单位

C．监理单位

D．设计单位【答案】A

【解析】工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，不符合现行强制性标准规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。25.由国务院建设、铁路、交通、水利等行政主管部门各自审批，编号和发布的标准，属于〔〕。

A．国家标准

B．行业标准

C．地方标准

D．企业标准【答案】B

【解析】《标准化法》按照标准的级别不同，把标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准，《标准化法》第6条规定，对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，可以制定行业标准。26.在城市市区范围内，施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工〔〕日前向工程所在地县及以上人员政府环境保护行政主管部门申报。

A．10

B．15

C．20

D．30【答案】B

【解析】在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声的污染的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县及以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的工程名称，施工场所和期限，可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。27.以下关于建筑节能的说法，错误的选项是〔〕。

A．企业可以制定严于国家标准的企业节能标准

B．国家实行固定资产工程节能评估和审查制度

C．不符合强制性节能标准的工程不得开工建设

D．省级人民政府建设主管部门可以制定低于行业标准的地方建筑节能标准【答案】D

【解析】建筑节能的国家标准，行业标准由国务院建设主管部门组织制定，并依照法定程序发布，省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门可以根据本地实际情况，制定严于国家标准或者行业标准的地方建筑节能标准，并报国务院标准化主管部门和国务院建设主管部门备案，国家鼓励企业制定严于国家标准、行业标准的企业节能标准。28.建设单位应将建设工程工程的消防设计图纸和有关资料报送〔〕审核，未经审核或经审核不合格的，不得发放施工许可证，建设单位不得开工。

A．建设行政主管部门

B．公安消防机构

C．平安生产监管部门

D．规划行政主管部门【答案】B

【解析】按照国家工程建筑消防技术标准需要进行消防设计的建筑工程，设计单位应当按照国家工程建筑消防技术标准进行设计，建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核；未经审核或者经审核不合格的，建设行政主管部门不得发给施工许可证，建设单位不得施工。29.某建筑企业的劳动争议调解委员会应由〔〕组成。

A．企业的法定代表人与劳动行政部门的代表

B．企业的工会代表与劳动行政部门的代表

C．企业的职工代表和企业代表

D．企业的职工代表，企业代表和劳动行政部门的代表【答案】C

【解析】企业劳动争议调解委员会由职工代表和企业代表组成，职工代表由工会成员担任或者由全体职工推举产生，企业代表由企业负责人指定，企业劳动争议调解委员会主任由工会成员或者双方推举的人员担任。30.甲某与某建筑施工企业签订了劳动合同，其劳动合同期限为6个月，那么甲的试用期应在〔〕的期间范围内确定。

A．15日

B．1个月

C．2个月

D．3个月【答案】B

【解析】劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。31.非全日制用工报酬结算支付周期最长为〔〕。

A．7天

B．15天

C．20天

D．30天【答案】B

【解析】非全日制用工是指以小时计酬为主，劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时，每周工作时间累计不超过24小时的用工形式，非全日制用工劳动报酬结算支付周期最长不得超过15日。32.工程建设强制性标准由〔〕负责解释。

A．国家质量监督检验检疫总局

B．国务院建设行政主管部门

C．省级人民政府建设行政主管部门

D．工程建设标准批准部门【答案】D

【解析】工程建设强制性标准的解释由工程建设标准批准部门负责，有关标准具体技术内容的解释，工程建设标准批准部门可以委托该标准的编制管理单位负责。33.根据《税收征收管理法》规定，对不按时缴纳税款的，税务机关可从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款〔〕的滞纳金。

A．万分之五

B．千分之五

C．万分之三

D．千分之三【答案】A

【解析】根据《税收征收管理法》的有关规定，纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经批准可以延期缴纳税款，但是最长不得超过三个月，纳税人未按照规定期限缴纳税款的，扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。34.以下选项中，当事人应承当侵权责任的是〔〕

A．工地的塔吊倒塌造成临近的民房被砸塌

B．某施工单位未按照合同约定工期竣工

C．因台风导致工程损害

D．某工程存在质量问题【答案】A

【解析】建筑物或者其他设施以及建筑物上的搁置物，悬挂物发生倒塌、脱落、坠落造成他人的损害的，属于特殊侵权行为，它的所有人或者管理人应当承当民事责任，但能够证明自己没有过错的除外。35.按照行政处分法的规定，〔〕可以设定除限制人身自由以外的行政处分。

A．法律

B．行政法规

C．部门规章

D．地方性法规【答案】B

【解析】根据行政处分法的规定，法律可以设定各种行政处分，限制人身自由的行政处分，只能由法律设定；行政法规可以设定除了限制人身自由以外的行政处分；地方性法规可以设定除限制人身自由，撤消企业营业执照以外的行政处分；国务院部、委员会制定的规章，省、自治区、直辖市人民政府和省、自治区人民政府所在地的市人民政府以及经国务院批准的较大的市人民政府制定的规章可以设定警告或者一定数量罚款的行政处分，罚款的数额分别由国务院和省级人大及其常委会加以规定；除此之外，其他标准性文件均不得设定行政处分。36.根据《合同法》规定，建设工程施工合同不属于〔〕。

A．双务合同

B．有偿合同

C．实践合同

D．要式合同【答案】C

【解析】诺成合同是指当事人各方的意思表示一致即告成立的合同，如委托合同、勘察、设计合同等，实践合同，又称要物合同是指除双方当事人的意思表示一致以后，尚须交付标的物才能成立的合同，如保管合同，定金合同等。37.从性质上讲，施工企业的投标行为属于〔〕。

A．要约

B．要约邀请

C．承诺

D．询价【答案】A

【解析】要约的概念，要约是希望和他人订立合同的意思表示。可见，要约是一方当事人以缔结合同为目的，向对方当事人所作的意思表示。38.以下选项中，没有发生承诺撤回效力的情形是〔〕。

A．撤回承诺的通知在承诺通知到达要约人之前到达要约人

B．撤回承诺的通知与承诺通知同时到达要约人

C．撤回承诺的通知在承诺通知到达要约人之后到达要约人

D．撤回承诺的通知于合同成立之前到达要约人【答案】C

【解析】承诺到达要约人时生效，承诺生效时合同成立，撤回承诺的通知于合同成立之前到达要约人，即在承诺通知到达要约人之前到达要约人，所以此时承诺可以撤回。39.缔约过失责任与违约责任的区别主要表现为〔〕

A．前者产生于订立合同阶段，后者产生于履行合同阶段

B．前者须主观成心，后者须主观过失

C．前者是侵权责任，后者是合同责任

D．前者无须约定，后者须有约定【答案】

【解析】缔约过失责任是指一方因违背老实信用原那么所要求的义务而致使合同不成立，或者虽已成立但被确认无效或被撤销时，造成确信该合同有效成立的当事人信赖利益损失，而依法应承当的民事责任，这种责任主要表现为赔偿责任，其一般发生在订立合同阶段，这是违约责任与缔约过失责任的显著区别。40.甲施工单位由于施工需要大量钢材，逐向乙供给商发出要约，要求其在一个月内供货，但数量待定，乙回函表示一个月内可供货2000吨，甲未作表示，以下表述正确的选项是〔〕。

A．该供货合同成立

B．该供货合同已生效

C．该供货合同效力特定

D．该供货合同未成立【答案】D

【解析】乙的回函对标的数量做出了实质性变更，应视为新要约，甲未作表示，即没有发出承诺，故合同不成立。41.某建筑公司从本市租赁假设干工程模板到外地施工，施工完毕后，因觉得模板运回来费用很高，建筑公司就擅自将该批模板处理了，后租赁公司同意将该批模板卖给该建筑公司，那么建筑公司处理该批模板的行为〔〕

A．无效

B．有效

C．效力特定

D．失效【答案】B

【解析】无处分权人只能对财产享有占有、使用权，无处分权人处分他人财产与相对人订立的合同，经权利人追认或者无权处分权人订立合同后取得处分权的，该合同有效。42.甲乙采购合同约定，甲方交付20%定金时，采购合同生效，该合同是〔〕

A．附生效时间的合同

B．附生效条件的合同

C．附解除条件的合同

D．附终止时间的合同【答案】B

【解析】附条件合同是指在合同中约定了一定的条件，并且把该条件的成就或者不成就作为合同效力发生或者消灭的根据的合同，根据条件对合同效力的影响，可将所附条件分为生效条件和解除条件。43.在某建设单位与供给商之间的建筑材料采购合同中约定，工程竣工验收后1个月内支付材料款，期间，建设单位经营状况严重恶化，供给商逐暂停供给建筑材料，要求先付款，否那么终止供货，那么供给商的行为属于行使〔〕

A．同时履行抗辩权

B．先履行抗辩权

C．不安抗辩权

D．先诉抗辩权【答案】C

【解析】不安抗辩权是指先履行合同的当事人一方因后履行合同一方当事人欠缺履行或信用，而拒绝履行合同的权利。44.根据《合同法》规定，债权人应自知道或者应当知道撤销事由之日起〔〕年内行使撤销权。

A．1

B．2

C．5

D．20【答案】A

【解析】《合同法》第75条规定：“撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使，自债务人的行为发生之日起五年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭”。45.根据《合同法》规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为〔〕。

A．变更

B．重新协定

C．原那么上变更

D．未变更【答案】B

【解析】根据《合同法》规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。46.合同的权利义务终止，不影响合同中〔〕条款的效力。

A．履行时间

B．履行地点

C．争议解决

D．质量检验【答案】C

【解析】合同权利义务的终止，不影响合同中结算、清理条款和独立存在的解决争议方法的条款〔如仲裁条款〕的效力。47.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方〔〕条款。

A．应当适用违约金

B．应当适用定金

C．可以选择适用违约金或者定金

D．可以同时适用违约金和定金【答案】C

【解析】违约金存在于主合同之中，定金存在于从合同之中，它们可能单独存在，也可能同时存在，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。48.主债权债务合同无效，担保合同〔〕，但法律另有规定的除外。

A．仍然有效

B．无效

C．在担保期间内有效

D．效力待定【答案】B

【解析】担保是伴随着主债务的产生而产生的，因此，我们将担保合同称为从合同，而与之相对应的约定主债务的合同那么称为主合同，主合同中的债务人如果履行了主债务，那么主合同消失，相应的从合同也就自然消失了。49.以下不属于民事纠纷处理方式的是〔〕。

A．当事人自行和解

B．行政复议

C．行政机关调解

D．商事仲裁【答案】B

【解析】建设工程民事纠纷的处理方式主要有四种，分别是和解、调解、仲裁、诉讼。50.以下纠纷、争议中，适用于《仲裁法》调整的是〔〕

A．财产继承纠纷

B．劳动争议

C．婚姻纠纷

D．工程款纠纷【答案】D

【解析】在我国，《中华人民共和国仲裁法》是调整和标准仲裁制度的根本法律，但《仲裁法》的调整范围仅限于民商事仲裁，即“平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权纠纷”仲裁。劳动争议仲裁和农业承包合同纠纷仲裁不受《仲裁法》的调整"此外，根据《仲裁法》第3条的规定，以下纠纷不能仲裁：1.婚姻、收养、监护、抚养、继承纠纷；2.依法应当由行政机关处理的行政争议。51.以下选项中，对调解的理解错误的选项是〔〕。

A．当事人庭外和解的，可以请求法院制作调解书

B．仲裁调解生效后产生执行效力

C．仲裁裁决生效后可以进行仲裁调解

D．法院在强制执行时不能制作调解书【答案】C

【解析】仲裁调解是指仲裁庭在作出裁决前进行调解的解决纠纷的方式，仲裁调解书与裁决书具有同等法律效力，调解书经当事人签收后即发生法律效力。52.在民事诉讼中，当事人不需要运用证据加以证明的是〔〕的事实。

A．请求实体权益

B．免除自己法律责任

C．主张程序违法

D．对方成认【答案】D

【解析】诉讼过程中，一方当事人对另一方当事人陈述的案件事实明确表示成认的，另一方当事人无需举证。根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的假设干规定》，对以下事实当事人无需举证证明：1.众所周知的事实；2.自然规律及定理；3.根据法律规定或者事实和日常生活经验法那么能推定出的另一事实；4.已为有效公正文书所证明的事实。53.根据《担保法》规定，必须由第三人为当事人提供担保的方式是〔〕。

A．保证

B．抵押

C．留置

D．定金【答案】A

【解析】保证是以保证人的保证承诺作为担保的，签订保证合同时并不涉及具体的财物，当债务人不能依主合同的约定清偿债务时，保证人负有代为清偿债务责任。54.民事诉讼是解决建设工程合同纠纷的重要方式，其中不属于民事诉讼参加人的有〔〕

A．当事人代表

B．第三人

C．鉴定人

D．代理律师【答案】A

【解析】民事诉讼是指人民法院在当事人和其他诉讼参与人的参加下，以审理、裁判、执行等方式解决民事纠纷的活动，诉讼参与人包括原告、被告、第三人、证人、鉴定人、勘验人等。55.当事人、利害关系人认为人民法院的执行程序违反法律规定的，可以向〔〕人民法院提出书面异议

A．原审

B．负责执行的

C．原告所在地

D．被告所在地【答案】B

【解析】当事人、利害关系人认为执行和为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议，当事人、利害关系人提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起15日内审查，理由成立的，裁定撤销或者改正；理由不成立的，裁定驳回，当事人、利害关系人对规定不服的，可以自裁定送达之日起10日内向上一级人民法院申请复议。56.当事人对仲裁协议的效力有异议，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由〔〕

A．仲裁委员会决定

B．合同履行地中级人民法院裁定

C．被告所在地中级人民法院裁定

D．仲裁委员会所在地中级人民法院裁定【答案】D

【解析】当事人协议选择国内的仲裁机构仲裁后，一方以仲裁协议的效力有异议请求人民法院裁定的，由该仲裁委员会所在地的中级人民法院管辖，当事人对仲裁委员会没有约定或者约定不明的，由被告所在地的中级人民法院管辖。57.在以下选项中，不属于要式合同的是〔〕

A．建设工程设计合同

B．企业与银行之间的借款合同

C．法人之间签订的保证合同

D．自然人之间签订的借款合同【答案】D

【解析】要式合同是法律或当事人必须具备特定形式的合同，例如，建设工程合同应当采用书面形式，就是要式合同，不要式合同是指法律或当事人不要求必须具备一定形式的合同，实践中，以不要式合同居多。58.当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起〔〕内提出

A．三个月

B．六个月

C．一年

D．二年【答案】B

【解析】仲裁裁决作出后，撤销仲裁裁决必须在法定的期限内提出撤销申请，我国仲裁法规定，当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起6个月内提出。59.在依法必须进行招标的工程范围内，对于委托监理合同，其单项合同估算价最低金额在〔〕万元人民币以上的，必须进行招标。

A．50

B．100

C．150

D．200【答案】A

【解析】《工程建设工程招标范围和规模标准规定》规定的必须招标的各类工程建设工程，包括工程的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，到达以下标准之一的，必须进行招标：1.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；2.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；3.勘察、设计、监理等效劳的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；4.单项合同估算价低于第1、2、3项规定的标准，但工程总投资额在3000万元人民币以上的。60.在施工过程中，必须经总监理工程师签字的事项是〔〕。

A．建筑材料进场

B．建筑设备安装

C．隐蔽工程验收

D．工程竣工验收【答案】D

【解析】工程监理单位应中选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场，未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或安装，施工单位不得进行下一道工序的施工，未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。二、多项选择题〔共20题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意。至少有1个错项。错选，此题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分〕61.根据《合同法》的规定，建筑施工合同中约定出现因〔〕时免除自己责任的条款，该免责条款无效。

A．合同履行结果只有对方受益

B．不可抗力造成对方财产损失

C．履行合同造成对方人身伤害

D．对方不履行合同义务造成损失

E．成心或重大过失造成对方财产损失【答案】CE

【解析】合同中可以约定在一方违约的情况下免除其责任的条件，这个条款称为免责条款，免责条款并非全部有效。《合同法》第53条规定，合同中的以下免责条款无效：1.造成对方人身伤害的；2.因成心或者重人过失造成对方财产损失的。62.建设工程竣工验收应当具备〔〕等条件。

A．完整的技术档案资料和施工管理资料

B．工程所用的主要建筑材料，建筑构配件和设备等进场试验报告

C．勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件

D．已付清所有款项

E．有施工单位签署的工程保修书【答案】ABCE

【解析】建设工程竣工验收是施工全过程的最后一道程序，是建设投资成果转入生产或使用的标志，也是全面考核投资效益，检验设计和施工质量的重要环节，建设工程竣工验收应当具备的条件有：1.完成建设工程设计和合同约定的各项内容；2.有完整的技术档案和施工管理资料；3.有工程使用的主要建筑材料，建筑构配件和设备的进场试验报告；4.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；5.有施工单位签署的工程保修书。63.建设工程需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时〔〕。

A．立项

B．审批

C．设计

D．施工

E．投产使用【答案】CDE

【解析】所谓环境保护"三同时"制度是指建设工程需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。64.根据《劳动合同法》规定，以下属于用人单位不得解除劳动合同的情形是〔〕。

A．在本单位患职业病被确认局部丧失劳动能力的

B．在本单位连续工作15年，且距法定退休年龄缺乏5年的

C．劳动者家庭无其他就业人员，有需要抚养的家属的

D．女职工在产期的

E．因工负伤被确认丧失劳动能力的【答案】ABDE

【解析】用人单位不得