【带详尽场合】专业安装防雷设施施工合同

专业安装防雷设施施工合同名称：________________________地质：________________________联系人：________________________名称：________________________地质：________________________联系人：________________________鉴于：2.业主愿意按照本合同的约定向承包商支付合同价款；3.承包商愿意按照本合同的约定完成工程的施工、安装及验收工作。第一条工程内容（1）防雷设施的采购、运输及卸货；（2）防雷设施的安装、调试及验收；（3）防雷设施的售后服务及质保期内维修。1.2工程地点：________________________。1.3工程期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。第二条合同价款2.1合同价款为人民币（大写）：____元整（小写）：________________________元。2.2付款方式：（1）预付款：合同签订后____个工作日内，业主向承包商支付合同价款的____%（即人民币________________________元）；（2）进度款：工程进度达到____%时，业主向承包商支付合同价款的____%（即人民币________________________元）；（3）验收款：工程验收合格后____个工作日内，业主向承包商支付合同价款的____%（即人民币________________________元）；（4）质保金：工程验收合格后____个工作日内，业主向承包商预留合同价款的____%（即人民币________________________元）作为质保金，质保期满后无息退还。第三条工程质量及验收3.1承包商应按照国家有关防雷设施安装的标准、规范进行施工，确保工程质量。3.2工程验收：（1）隐蔽工程验收：承包商应按照工程进度及时向业主提出隐蔽工程验收申请，业主应在收到申请后____个工作日内组织验收；（2）竣工验收：工程全部完工后，承包商应向业主提出竣工验收申请，业主应在收到申请后____个工作日内组织验收。3.3工程验收合格后，双方签署工程验收报告。第四条工期延误（1）不可抗力；（2）业主原因导致的设计变更；（3）其他非承包商原因导致的工期延误。4.2如因承包商原因导致工期延误，承包商应向业主支付违约金，违约金计算方式为：每日延误部分合同价款的____%。第五条违约责任5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。5.2承包商在施工过程中发生安全事故，导致人员伤亡、财产损失的，应承担全部责任。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。业主（甲方）：________________________承包商（乙方）：________________________签订日期：________________________一、五种特殊的应用场合及注意事项1.家庭住宅防雷设施安装适用场合：家庭住宅需要安装防雷设施时。注意事项：在合同中明确施工时间，以免影响家庭生活。同时，要确保施工质量，避免后期出现安全隐患。2.商业楼宇防雷设施安装适用场合：商业楼宇需要安装防雷设施时。注意事项：明确合同中的付款方式和时间，确保双方权益。同时，要关注工期延误条款，避免影响商业运营。3.工业厂房防雷设施安装适用场合：工业厂房需要安装防雷设施时。注意事项：在合同中明确工程质量要求，确保设施安全可靠。另外，要关注质保金条款，保障后期维修权益。4.临时建筑防雷设施安装适用场合：临时建筑需要安装防雷设施时。注意事项：在合同中明确工程期限，确保临时建筑的安全使用。同时，关注违约责任条款，防止施工方不履行合同。5.特种行业防雷设施安装适用场合：特种行业（如化工、石油等）需要安装防雷设施时。注意事项：在合同中明确工程质量及验收标准，确保符合行业要求。另外，要关注安全事故责任条款，保障自身权益。二、实际操作过程中可能遇到的问题及解决办法1.施工方拖延工期解决办法：在合同中明确工期延误违约金条款，约束施工方按时完成工程。2.工程质量不达标解决办法：在合同中明确工程质量及验收标准，确保施工方按照要求进行施工。3.施工过程中发生安全事故解决办法：在合同中明确安全事故责任条款，要求施工方加强安全管理，确保施工安全。4.付款方式及时间不明确解决办法：在合同中详细约定付款方式及时间，避免双方因付款问题产生纠纷。5.质保期内维修服务不到位解决办法：在合同中明确质保金条款，确保施工方在质保期内提供及时、周到的维修服务。三、原始合同所需详细附件1.工程报价单：详细列出防雷设施的名称、规格、数量、单价等信息，方便双方核对。2.工程施工图纸：包括防雷设施的安装位置、布局等，以便施工方按照图纸进行施工。3.工程验收标准：详细列出工程质量及验收标准，确保施工方按照要求进行施工。4.施工方资质证书：证明施工方具备安装防雷设施的资质，确保工程质量。5.付款计划表：详细列出付款方式、时间及金额，方便双方执行。6.质保金退还协议：明确质保金退还时间及条件，保障双方权益。7.违约责任说明书：详细列出违约责任及赔偿标准，提醒双方注意合同履行。总结：签订防雷设施安装合同，要明确合同内容，根据实际应用场合调整条款。在实际操作过程中，要注意施工方拖延工期、工程质量、安全事故等问题，并在合同中明确解决办法。同时，要准备详细的附件，确保合同顺利执行。总之，签订合同时，要用口语化、人性化的语言，让双方都能明白自己的权益和责任，共同保障工程的顺利进行。安装防雷，合同先行，条款要看，权利义务要分清。甲方乙方，签字盖章，工程范围，时间地点要写明。预付款项，进度款清，验收合格，尾款支付要分明。延误工期，违约金来，不可抗力，变更原因要澄清。质量达标，验收通过，报告签字，工程才算完工。安全事故，责任要担，保障安全，施工要严管。家庭住宅，商业楼宇，厂房仓库，临时建筑都适用。特种行业，更要留心，质量标准，验收严格不能松。