垃圾处理设施建设环境保护合同

PAGEPAGE1合同编号：_______甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根据《合同法》、《环境保护法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担垃圾处理设施建设环境保护工作事宜，达成如下合同：第一条项目概况1.1项目名称：_______1.2项目地点：_______1.3项目内容：垃圾处理设施建设环境保护工作，包括但不限于环境影响评价、环境保护设施设计、环境保护设施施工、环境保护设施验收、环境保护设施运行管理等。第二条合同范围2.1乙方负责完成甲方委托的垃圾处理设施建设环境保护工作，具体工作内容包括：（1）环境影响评价；（2）环境保护设施设计；（3）环境保护设施施工；（4）环境保护设施验收；（5）环境保护设施运行管理。2.2乙方应按照国家及地方相关法律法规、技术规范和甲方的要求，确保环境保护工作的质量、安全和进度。第三条合同价款3.1本合同总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。3.2甲方支付给乙方的款项应按照以下方式分期支付：（1）合同签订后7个工作日内，支付合同总价的30%；（2）环境保护设施施工完成后，支付合同总价的50%；（3）环境保护设施验收合格后，支付合同总价的20%。第四条工期4.1本合同工程总工期为_______天，自合同签订之日起计算。4.2如因不可抗力因素导致工期延误，甲乙双方应协商解决，并相应调整工期。第五条质量保证5.1乙方应按照国家及地方相关法律法规、技术规范和甲方的要求，确保环境保护工作的质量。5.2环境保护设施验收合格后，乙方应提供一年的质量保证期。质量保证期内，如因乙方原因导致环境保护设施出现质量问题，乙方应负责无偿修复或更换。第六条违约责任6.1甲方未按合同约定支付款项的，每逾期一天，应支付逾期付款金额万分之五的违约金。6.2乙方未按合同约定完成环境保护工作的，每逾期一天，应支付逾期完工金额万分之五的违约金。第七条争议解决7.1本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条合同生效8.1本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______签订日期：_______年_______月_______日合同编号：_______甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根据《合同法》、《环境保护法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担垃圾处理设施建设环境保护工作事宜，达成如下合同：第一章项目概况1.1项目名称：_______1.2项目地点：_______1.3项目内容：垃圾处理设施建设环境保护工作，包括但不限于环境影响评价、环境保护设施设计、环境保护设施施工、环境保护设施验收、环境保护设施运行管理等。第二章合同范围2.1乙方负责完成甲方委托的垃圾处理设施建设环境保护工作，具体工作内容包括：（1）环境影响评价；（2）环境保护设施设计；（3）环境保护设施施工；（4）环境保护设施验收；（5）环境保护设施运行管理。2.2乙方应按照国家及地方相关法律法规、技术规范和甲方的要求，确保环境保护工作的质量、安全和进度。第三章合同价款3.1本合同总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。3.2甲方支付给乙方的款项应按照以下方式分期支付：（1）合同签订后7个工作日内，支付合同总价的30%；（2）环境保护设施施工完成后，支付合同总价的50%；（3）环境保护设施验收合格后，支付合同总价的20%。第四章工期4.1本合同工程总工期为_______天，自合同签订之日起计算。4.2如因不可抗力因素导致工期延误，甲乙双方应协商解决，并相应调整工期。第五章质量保证5.1乙方应按照国家及地方相关法律法规、技术规范和甲方的要求，确保环境保护工作的质量。5.2环境保护设施验收合格后，乙方应提供一年的质量保证期。质量保证期内，如因乙方原因导致环境保护设施出现质量问题，乙方应负责无偿修复或更换。第六章违约责任6.1甲方未按合同约定支付款项的，每逾期一天，应支付逾期付款金额万分之五的违约金。6.2乙方未按合同约定完成环境保护工作的，每逾期一天，应支付逾期完工金额万分之五的违约金。第七章争议解决7.1本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第八章合同生效8.1本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______签订日期：_______年_______月_______日附件：1.环境影响评价报告2.环境保护设施设计文件3.环境保护设施施工方案4.环境保护设施验收报告5.环境保护设施运行管理手册附件列表：1.环境影响评价报告2.环境保护设施设计文件3.环境保护设施施工方案4.环境保护设施验收报告5.环境保护设施运行管理手册法律名词及解释：1.《合同法》：规定了合同的订立、履行、变更、解除和终止等方面的内容，是合同当事人应当遵守的基本法律。2.《环境保护法》：规定了环境保护的基本任务、原则和制度，以及环境保护的监督管理、保护和改善环境等方面的内容。相关问题及注意事项：1.工期延误：由于不可抗力等因素导致工期延误，双方应协商解决，并相应调整工期。在合同中应明确不可抗力的范围和认定标准，以便在实际执行过程中进行判断和处理。2.质量问题：环境保护设施验收合格后，乙方应提供质量保证期。在质量保证期内，如因乙方原因导致环境保护设施出现质量问题，乙方应负责无偿修复或更换。在合同中应明确质量保证期的具体期限和质量问题的处理方式。3.支付款项：甲方应按照合同约定的方式和期限支付款项。如甲方未按约定支付款项，应支付逾期付款金额的违约金。在合同中应明确付款方式和期限，以及逾期付款的违约金比例。4.争议解决：在合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。在合同中应明确争议解决的方式和地点。解决办法：1.对于工期延误问题，双方应提前沟通并制定合理的工期计划，预留一定的时间缓冲。在发生工期延误时，应及时协商并采取相应的措施，如调整施工计划、增加人力物力投入等，以确保工程按时完成。2.对于质量问题，乙方应在施工过程中严格按照相关法律法规和技术规范进行操作，并进行质量检查和验收。在质量保证期内，如发现质量问题，乙方应立即进行修复或更换，并承担相应的责任和费用。3.对于支付款项问题，甲方应按照合同约定的方式和期限及时支付款项。如甲方未按约定支付款项，乙方有权要求甲方支付逾期付款金额的违约金。同时，乙方也应按照合同约定提供相应的服务或交付相应的工作成果。4.对于争议解决问题，双方应通过友好协商解决争议。如协商不成，可以依据合同中约定的争议解决方式和地点，向有管辖权的人民法院提起诉讼，并按照法院的判决或裁定执行。适用场景：以上合同适用于以下场景：1.垃圾处理设施建设的项目，需要进行环境保护工作，包括环境影响评价、环境保护设施设计、环境保护设施施工、环境保护设施验收、环境保护设施运行管理等。2.甲方委