2024年安装停车场道闸系统施工合同

安装停车场道闸系统施工合同【业主名称】【注册地质】【联系人】【承包商名称】【注册地质】【联系人】鉴于：1.业主拟在其拥有的停车场安装道闸系统，以提高停车场的管理效率及安全性；2.承包商是一家专业从事停车场道闸系统安装、调试及维护的公司，愿意按照业主的要求完成道闸系统的安装工作；双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经充分协商，达成如下协议：第一条项目概况1.1项目名称：安装停车场道闸系统。1.2项目地点：业主指定的停车场。1.3项目内容：承包商负责按照业主的要求，完成停车场道闸系统的安装、调试及维护工作。第二条承包商的义务2.1承包商应按照业主的要求，提供符合国家相关标准的道闸系统设备，并确保设备质量合格、性能稳定。2.2承包商应在合同约定的工期内完成道闸系统的安装工作，并确保施工过程中符合安全生产的要求。2.3承包商应按照业主的要求，对道闸系统进行调试，确保系统正常运行。2.4承包商应按照业主的要求，提供道闸系统的操作培训及技术支持。2.5承包商应按照业主的要求，对道闸系统进行定期维护，确保系统长期稳定运行。第三条业主的义务3.1业主应按照合同约定的期限，向承包商支付合同价款。3.2业主应提供承包商施工所需的场地、电源等基础设施，并确保场地符合施工要求。3.3业主应配合承包商完成道闸系统的安装、调试及维护工作，确保施工顺利进行。3.4业主应按照承包商的要求，对道闸系统进行操作培训，确保系统正常运行。第四条合同价款4.1合同价款为人民币【金额】元（大写：【金额】元整）。（1）合同签订后【天数】天内，支付合同价款的【百分比】%；（2）道闸系统安装完毕并验收合格后【天数】天内，支付合同价款的【百分比】%；（3）道闸系统正常运行满【月数】个月后【天数】天内，支付合同价款的剩余部分。第五条工期5.1承包商应在合同签订后【天数】天内完成道闸系统的安装工作。5.2如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商解决，并根据实际情况适当延长工期。第六条违约责任6.1如承包商未能按照合同约定的工期完成道闸系统的安装工作，应向业主支付违约金，违约金计算方式为：每日支付合同价款的【百分比】%。6.2如业主未能按照合同约定的期限向承包商支付合同价款，应向承包商支付违约金，违约金计算方式为：每日支付应付未付款项的【百分比】%。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为【年数】年。8.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。8.3本合同一式两份，双方各执一份。甲方（业主）：【签字或盖章】乙方（承包商）：【签字或盖章】签订日期：【日期】==本合同更广泛的场景，特设场景及条款==一、五种特殊的应用场合及注意事项1.小区停车场改造应用场合：适用于物业公司或业委会对小区停车场进行改造，提升管理水平。注意事项：条款中需明确施工时间，避免影响居民正常出行。同时，应增加一条关于施工期间噪音和扬尘控制的约定，确保施工过程中不影响居民生活。2.商场停车场升级应用场合：适用于商场停车场为提高顾客停车体验，进行道闸系统升级。注意事项：条款中需增加关于节假日及高峰时段施工时间的约定，避免影响商场正常营业。同时，应明确验收标准，确保道闸系统满足商场停车需求。3.写字楼停车场智能化改造应用场合：适用于写字楼停车场为提高智能化管理水平，进行道闸系统安装。注意事项：条款中需增加关于施工期间对入驻企业的影响及补偿措施的约定。同时，应明确道闸系统的智能化功能要求，以满足写字楼高端形象。4.临时停车场道闸系统安装应用场合：适用于临时停车场为规范管理，安装道闸系统。注意事项：条款中需明确施工期限，确保临时停车场尽快投入使用。同时，应增加一条关于施工期间临时停车安排的约定，减少对停车用户的影响。5.停车场道闸系统维护合同应用场合：适用于停车场道闸系统日常维护及保养。注意事项：条款中需明确维护保养周期，确保道闸系统正常运行。同时，应增加一条关于紧急情况下维修响应时间的约定，以保障停车场正常使用。二、实际操作过程中相关问题及解决办法1.施工期间出现不可抗力因素，导致工期延误。解决办法：双方应友好协商，根据实际情况适当延长工期。同时，业主应关注天气预报，提前做好防范措施。2.道闸系统设备质量不合格，影响使用效果。解决办法：在验收环节，业主应严格把关，确保设备质量合格。如发现问题，应及时要求承包商进行更换或修复。3.业主未能按时支付合同价款。解决办法：业主应按照合同约定的付款进度，提前做好资金准备。如有困难，应及时与承包商沟通，寻求解决方案。4.施工过程中，承包商未按照约定进行噪音和扬尘控制。解决办法：业主应在施工前，提醒承包商注意噪音和扬尘控制。施工过程中，业主可现场监督，发现问题及时指出。5.道闸系统验收合格后，出现故障。解决办法：业主应要求承包商提供一定期限的免费保修服务。在保修期内，承包商应负责维修或更换故障设备。三、原始合同所需详细附件1.道闸系统设备清单：包括设备名称、型号、数量、品牌等信息。2.施工图纸：明确道闸系统安装位置、布局及管线走向。3.验收标准：详细列出道闸系统验收的各项指标，如设备运行稳定性、功能完整性等。4.维护保养计划：明确道闸系统维护保养周期、内容、负责人等。5.施工许可：如涉及政府部门审批，需提供相关施工许可文件。6.安全生产责任书：明确施工期间安全生产责任及措施。7.质量保证书：提供设备质量保证及售后服务承诺。安装道闸好处多，签合同前要琢磨。工期付款要明确，双方权益才有保障。小区改造要安静，商场升级要错峰。写字楼里要智能，临时停车要快速。维护保养要定期，紧急维修要及时。施工期间要友好，遇到问题要沟通。设备质量要过硬，验收合格再使用。