抹灰工程承包施工合同【含附加条款】

抹灰工程承包施工合同【含附加条款】抹灰工程承包施工合同【含附加条款】抹灰工程承包施工合同【含附加条款】抹灰工程承包施工合同合同编号：_______甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：包括但不限于墙面抹灰、顶棚抹灰等施工图纸及甲方要求的相关工作。1.4工程面积：_______1.5工程质量：按照国家相关施工质量验收规范和标准验收。二、合同价款2.1合同总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。2.2合同价款包括乙方完成本工程所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、税金以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务。2.3付款方式：（1）预付款：甲方在本合同签订后_______日内支付给乙方合同总价款的_______%作为预付款。（2）进度款：乙方按照工程进度完成_______%的工程量后，甲方支付给乙方合同总价款的_______%。（3）竣工验收款：工程竣工验收合格后_______日内，甲方支付给乙方合同总价款的_______%。（4）质保金：工程质保期为_______年，质保期满后_______日内，甲方支付给乙方合同总价款的_______%作为质保金。三、工期3.1本工程总工期为_______天，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。3.2如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应协商解决，并签订书面补充协议。四、质量标准4.1乙方应按照国家相关施工质量验收规范和标准以及甲方的要求进行施工，确保工程质量。4.2工程质量不符合约定的，乙方应在甲方要求的合理期限内进行整改，直至达到约定的质量标准。五、安全生产5.1乙方应严格遵守国家及地方安全生产的法律、法规和规定，确保施工现场的安全生产。5.2乙方应自行承担施工过程中发生的安全生产事故的责任和费用。六、违约责任6.1甲方违约责任：（1）甲方未能按照约定支付合同价款的，应按逾期付款金额的_______%向乙方支付违约金。（2）甲方未能按照约定提供施工场地、施工图纸等条件的，应承担由此导致的工期延误责任。6.2乙方违约责任：（1）乙方未能按照约定完成工程的，应按逾期天数的_______%向甲方支付违约金。（2）乙方施工质量不符合约定的，应承担整改费用，并按整改费用的_______%向甲方支付违约金。七、争议解决7.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用法律。7.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程质保期满之日止。甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______签订日期：_______==本合同更广泛的场景，特设场景及条款==一、五种特殊的应用场合及注意事项1.农村自建房场合：农村自建房时，房主与施工队签订抹灰工程承包施工合同。（1）合同价款要明确，避免口头约定，以免后期出现纠纷。（2）施工队需提供相关资质证明，确保施工质量。（3）工期及质量标准要明确，避免施工队拖延工期或质量不达标。2.城市老旧小区改造场合：城市老旧小区改造项目，物业公司或业委会与施工队签订抹灰工程承包施工合同。注意事项：（1）合同中要明确施工时间，以免影响居民正常生活。（2）施工队需提供相关资质证明，确保施工质量。（3）合同中要明确施工过程中的安全责任，确保居民安全。3.商业地产项目场合：商业地产项目，开发商与施工队签订抹灰工程承包施工合同。注意事项：（1）合同价款及付款方式要明确，避免后期出现纠纷。（2）施工队需提供相关资质证明，确保施工质量。（3）合同中要明确工期及质量标准，确保按时完成且质量达标。4.工业厂房建设场合：工业厂房建设，企业主与施工队签订抹灰工程承包施工合同。注意事项：（1）合同中要明确施工过程中的安全责任，确保工人安全。（2）施工队需提供相关资质证明，确保施工质量。（3）合同中要明确工期及质量标准，确保按时完成且质量达标。5.公共设施建设场合：公共设施建设，政府部门与施工队签订抹灰工程承包施工合同。注意事项：（1）合同中要明确施工过程中的安全责任，确保工人及市民安全。（2）施工队需提供相关资质证明，确保施工质量。（3）合同中要明确工期及质量标准，确保按时完成且质量达标。二、实际操作过程中可能遇到的问题及解决办法1.工期延误问题：施工过程中，可能会因为各种原因导致工期延误。解决办法：在合同中明确工期延误的责任及赔偿方式，如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应友好协商解决。2.质量不达标问题：施工完成后，可能会出现质量问题。解决办法：在合同中明确质量标准及验收标准，如质量不达标，施工队需在合理期限内进行整改。3.付款纠纷问题：施工过程中，可能会出现付款纠纷。解决办法：在合同中明确付款方式及时间，避免口头约定，确保付款过程顺利进行。4.安全事故问题：施工过程中，可能会发生安全事故。解决办法：在合同中明确安全责任，确保施工队按照相关法律法规进行施工，降低安全事故发生的风险。三、原始合同所需的详细附件1.施工图纸：明确施工范围及要求。2.施工队资质证明：确保施工队具备相关施工能力。3.工程量清单：明确工程量及价款。4.付款计划表：明确付款时间及金额。5.工期计划表：明确施工时间及进度。6.质量验收标准：明确工程质量验收标准。7.安全施工措施：明确施工过程中的安全措施。抹灰工程承包施工，合同签订要细心，甲乙双方要平等，自愿公平是原则。工程概况要明确，名称地点写清楚，施工内容要全面，面积质量有标准。合同价款是关键，付款方式要分明，预付款和进度款，竣工验收质保金。工期规定要合理，不可抗力要协商，质量标准要达标，乙方整改要负责。安全生产很重要，法律法规要遵守，甲方乙方要诚信，违约责任要承担。争议解决要合法，友好协商是首选，八项条款要记牢，签订合同要正式。农村自建房要小心，价款工期要明确，施工资质要齐全，安全质量是关键。城市改造要关注，施工时间要合适，居民生活要保障，安全施工是责任。商业地产要谨慎，价款付款要写清，资质证明要齐全，工期质量要保证。工业厂房要安全，安全责任要分清，工期质量要达