建筑工程停工补偿协议书

PAGEPAGE1建筑工程停工补偿协议书甲方（建设单位）：________乙方（施工单位）：________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方因乙方施工原因导致工程停工的补偿事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：________2.工程地点：________3.工程内容：________4.工程合同价：人民币（大写）：________元整（小写）：________元二、停工原因乙方在施工过程中，由于________原因，导致工程停工。具体停工时间为：自________年________月________日至________年________月________日。三、停工补偿1.乙方同意按照本协议的约定向甲方支付停工补偿金，作为甲方因工程停工所造成的直接经济损失的补偿。2.停工补偿金的计算方式为：工程合同价的________%（具体比例由双方协商确定），即人民币（大写）：________元整（小写）：________元。3.乙方应在签订本协议后________个工作日内，将停工补偿金支付给甲方。支付方式为：银行转账，甲方指定账户为：________。四、工程复工1.乙方应在支付停工补偿金后立即组织复工，并确保工程按照合同约定的质量、进度完成。2.甲方应积极配合乙方复工，为乙方提供必要的施工条件。五、违约责任1.乙方未按照本协议的约定支付停工补偿金的，应向甲方支付逾期付款违约金，计算方式为：逾期付款金额的________%（具体比例由双方协商确定），自逾期之日起计算至实际付款之日止。2.甲方未按照本协议的约定配合乙方复工的，应向乙方支付违约金，计算方式为：工程合同价的________%（具体比例由双方协商确定）。六、争议解决本协议履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。七、其他约定1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。2.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________签订日期：________年________月________日请注意，以上内容仅供参考，具体合同内容请根据实际情况和法律法规进行调整。在签订合同前，请务必咨询专业律师意见。2024带目录带附件详细版-建筑工程停工补偿协议书目录一、引言二、定义与术语三、工程概况四、停工原因五、停工补偿六、工程复工七、违约责任八、争议解决九、其他约定十、附件一、引言本协议书旨在明确甲乙双方在建筑工程停工补偿方面的权利和义务，确保双方在公平、合理的基础上解决停工补偿问题。二、定义与术语1.建筑工程：指甲乙双方签订的《建筑工程施工合同》中约定的工程内容。2.停工：指甲方根据本协议的约定，因乙方原因导致工程暂停施工。3.停工补偿：指甲方因工程停工所造成的直接经济损失，由乙方支付给甲方的补偿金。三、工程概况1.工程名称：________2.工程地点：________3.工程内容：________4.工程合同价：人民币（大写）：________元整（小写）：________元四、停工原因乙方在施工过程中，由于________原因，导致工程停工。具体停工时间为：自________年________月________日至________年________月________日。五、停工补偿1.乙方同意按照本协议的约定向甲方支付停工补偿金，作为甲方因工程停工所造成的直接经济损失的补偿。2.停工补偿金的计算方式为：工程合同价的________%（具体比例由双方协商确定），即人民币（大写）：________元整（小写）：________元。3.乙方应在签订本协议后________个工作日内，将停工补偿金支付给甲方。支付方式为：银行转账，甲方指定账户为：________。六、工程复工1.乙方应在支付停工补偿金后立即组织复工，并确保工程按照合同约定的质量、进度完成。2.甲方应积极配合乙方复工，为乙方提供必要的施工条件。七、违约责任1.乙方未按照本协议的约定支付停工补偿金的，应向甲方支付逾期付款违约金，计算方式为：逾期付款金额的________%（具体比例由双方协商确定），自逾期之日起计算至实际付款之日止。2.甲方未按照本协议的约定配合乙方复工的，应向乙方支付违约金，计算方式为：工程合同价的________%（具体比例由双方协商确定）。八、争议解决本协议履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。九、其他约定1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。2.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。十、附件附件一：《建筑工程施工合同》附件二：《停工原因及证明材料》甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________签订日期：________年________月________日请注意，以上内容仅供参考，具体合同内容请根据实际情况和法律法规进行调整。在签订合同前，请务必咨询专业律师意见。附件列表：1.《建筑工程施工合同》2.《停工原因及证明材料》3.《工程进度计划》4.《工程质量标准》5.《工程安全标准》6.《工程变更单》7.《工程验收报告》8.《工程结算报告》违约行为罗列及认定：1.乙方未按照约定支付停工补偿金。认定：以乙方支付停工补偿金的截止日期为限，超过该日期未支付视为违约。2.乙方未按照约定复工或未按合同约定的质量、进度完成工程。认定：以乙方支付停工补偿金后的合理时间为限，超过该时间未复工或未按约定完成工程视为违约。3.甲方未按照约定配合乙方复工。认定：以乙方支付停工补偿金后的合理时间为限，甲方未提供必要施工条件或无故拖延配合复工视为违约。法律名词及解释：1.建筑工程：指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程的新建、扩建、改建及拆除等活动。2.停工：指建筑工程在施工过程中因特定原因暂时停止施工的状态。3.停工补偿：指因建筑工程停工给建设单位造成的直接经济损失，由责任方支付给受损方的补偿金。4.违约金：指因违约行为而产生的，根据合同约定或法律规定，违约方应支付给守约方的金钱赔偿。实际执行过程中可能遇到的问题及注意事项：1.停工原因的认定：需详细记录停工的具体原因，并收集相关证据，以便在纠纷解决时提供证明。2.停工补偿金的计算：需明确补偿金的计算方式和标准，避免双方对补偿金额产生争议。3.工程复工的安排：需明确复工的时间表和施工计划，确保工程能够按照约定的质量和进度完成。4.违约责任的承担：需明确违约行为的认定标准和违约金的计算方