工程合同范本【多条款】

工程合同范本合同编号：_______名称：________________________地质：________________________法定代表人/授权代表：________联系方式：____________________名称：________________________地质：________________________法定代表人/授权代表：________联系方式：____________________鉴于：1.业主拟进行一项工程，并希望承包商按照业主的要求完成该工程。2.承包商愿意承担该工程的施工任务，并保证按照业主的要求和合同约定完成工程。第一条工程范围和内容1.1工程范围：本合同约定的工程范围包括但不限于：________________________。1.2工程内容：承包商应按照业主的要求和合同约定，完成工程的设计、施工、设备采购、安装、调试、验收等相关工作。第二条工程质量2.1工程质量标准：本工程应按照国家相关法律法规、行业标准和业主的要求进行施工，工程质量应达到优良等级。2.2工程质量保证：承包商应按照合同约定和业主的要求，提供质量保证措施，确保工程质量符合约定。第三条工程进度3.1工程进度计划：承包商应在合同签订后____个工作日内向业主提交工程进度计划，经业主批准后执行。3.2工期延误：如因承包商原因导致工期延误，承包商应承担相应的违约责任。第四条工程价款4.1工程价款总额：本合同工程价款总额为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。4.2价款支付：业主应根据工程进度和合同约定向承包商支付工程价款。第五条违约责任5.1业主违约：如业主未能按照合同约定履行付款义务，应向承包商支付违约金，违约金计算方式为：________________________。5.2承包商违约：如承包商未能按照合同约定完成工程，应向业主支付违约金，违约金计算方式为：________________________。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。甲方（业主）：________________________乙方（承包商）：________________________签订日期：________________________一、五种特殊的应用场合及注意事项1.家庭装修应用场合：小明家要装修新房，找了一家装修公司。注意事项：在合同中明确装修的具体内容、材料品牌、施工周期等。同时，要关注违约责任条款，确保装修公司按时按质完成工程。2.公共设施建设应用场合：政府部门要修一条马路，找了一家建筑公司。注意事项：在合同中明确工程范围、质量标准、工程进度等。重点关注工程质量保证条款，确保马路建设质量过硬，造福百姓。3.工业厂房建设应用场合：一家企业要建一个新厂房，找了一家建筑公司。注意事项：在合同中明确工程范围、设备采购、安装调试等。关注工程价款支付条款，确保企业按进度支付款项，避免资金风险。4.商业综合体建设应用场合：开发商要建一个商业综合体，找了一家建筑公司。注意事项：在合同中明确工程范围、设计要求、施工周期等。关注违约责任条款，确保建筑公司按期完工，避免影响开发商的商业计划。5.生态环保工程应用场合：政府部门要治理一条河流，找了一家环保公司。注意事项：在合同中明确工程范围、治理目标、工程进度等。重点关注工程质量保证条款，确保河流治理效果达标，保护生态环境。二、实际操作过程中可能遇到的问题及解决办法1.工程进度延误问题：在实际施工过程中，可能会遇到各种原因导致工程进度延误。解决办法：在合同中约定工期延误的违约责任，督促承包商按进度完成工程。同时，保持与承包商的沟通，了解工程进度，及时解决问题。2.工程质量问题问题：施工过程中，可能会出现工程质量问题。解决办法：在合同中明确工程质量标准，要求承包商提供质量保证措施。在施工过程中，加强现场巡查，发现问题及时整改。3.工程价款支付纠纷问题：工程价款支付过程中，可能会出现纠纷。解决办法：在合同中明确价款支付方式和进度，避免出现支付纠纷。同时，保留好相关支付凭证，以备不时之需。4.不可抗力因素问题：在施工过程中，可能会遇到不可抗力因素，如自然灾害、政策调整等。解决办法：在合同中明确不可抗力因素的应对措施，如工期顺延、费用分担等。遇到不可抗力情况时，及时与承包商沟通，协商解决。三、原始合同所需详细附件1.工程范围和内容附件：详细列出工程的具体范围和内容，包括设计、施工、设备采购等。2.工程进度计划附件：明确工程各阶段的完成时间，以便监督工程进度。3.工程质量标准附件：列出工程质量的具体标准，以便验收时参考。4.工程价款支付附件：详细列出工程价款的支付方式和进度，避免支付纠纷。5.违约责任附件：明确双方在违约情况下的责任和违约金的计算方式。6.争议解决附件：约定争议解决的方式和地点，以便在出现争议时及时解决。总之，在签订工程合同过程中，要充分考虑各种可能遇到的问题，并在合同中明确约定相关条款。同时，在施工过程中，要加强与承包商的沟通，确保工程顺利进行。遇到问题时，要积极寻求解决办法，确保工程质量和进度达到预期目标。工程合同真重要，条款内容要看好。甲方乙方要分明，权利义务要记牢。工程范围别漏掉，设计施工要写好。质量标准要达标，优良等级才算妙。工程进度要计划，按时完成笑哈哈。价款支付要写清，避免纠纷不闹心。违约责任要分明，赔偿方式要写清。争议解决要友好，法院诉讼是下策。家庭装修要留意，装修公司要选对。公共建设惠百姓，质量过硬才是真。厂房建设要合规，设备安装别马虎。商业综合体要繁华，建筑公司要选好。生态环保工程大，治理达标才叫行。进度