2024年防雷工程合同

第页2024年防雷工程合同防雷工程合同1

建设（发包）单位：________单位

施工（承包）单位：________防雷技术有限公司

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双发就________系统防雷工程的施工事项经协商一样，订立本合同。

第一条工程概况

工程名称：______防雷工程。

工程地点：______企业内研发中心机房、试验中心机房、生产中心机房。

工程内容：______研发中心机房系统防雷接地工程、试验中心机房系统防雷接地工程、生产中心机房系统防雷接地工程。

其次条工程承包范围

承包方担当防雷工程的勘察设计、施工，并供应防雷工程中所需的全部防雷器件及有关协助材料（见《预算清单》）。

第三条防雷工程工期

承包人承包工程由年月束，工程结束后三天之内通知甲方验收。

第四条防雷工程质量标准

防雷工程勘察设计和施工质量标准符合《建筑物防雷设计规范》、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》。

第五条防雷工程验收

本工程的竣工验收可由甲方自行组织技术力气进行工程验收。也可由甲方邀请____市专业机构进行工程合格验收（相关验收费用由甲方承当，乙方可负责免费为甲方联系专业机构）。

第六条防雷工程造价

合同预算总价款______元人民币整（人民币大写：______元整），其中：主材费为________元人民币整，安装费用为________元人民币整，税金为________元人民币整。

第七条拨款和结算方法

合同生效后3天内，发包人应向承包人支付工程总造价40%共计________元人民币作为定金（因承包方要购买主材料及辅料）。

全部材料进施工场地后、工程竣工之前甲方应支付乙方工程款30%共计________元人民币至乙方账户。

工程结束后甲方应在7个工作日内给预验收，验收合格后支付工程款20%共计________元人民币至乙方账户。并通知乙方开具税票。

剩余10%工程款共计________元人民币作为工程质量保证金，本工程平安有效运行一年后甲方必需刚好支付给乙方。

第八条双方责任

甲方供应质量、平安、工期要求，并供应施工用电、用水和施工场地。甲方在对工程验收时，发觉乙方的防雷工程不合格，乙方必需马上无偿更换，直至达到甲方验收标准为止，由此给甲方造成的损失，由乙方担当。

甲方指派______负责与承包人联系，对防雷器件及有关协助材料进行验收，对防雷工程勘察设计、施工的质量、进度进行监督检查。

乙方指派______负责与发包人联系，解决由承包人负责的各项事宜。

严格根据图纸或作法说明进行施工，根据约定的竣工日期或顺延的工期竣工。

乙方按施工图纸保质、保量按期完成全部工程的施工。施工除甲方应供应的材料外，其他所需器具、材料等费用由乙方自理，做好施工原始记录，汇合施工技术资料作为竣工文件移交甲方。乙方负责平安施工，若发生由乙方引起的平安事故等，全部由乙方负责。

第九条质量保修范围和质量保证期

防雷工程交付之日起三年内，承包方供应的防雷器件（见清单附件）出现质量问题或因雷击产生损坏，由承包方免费负责修理或更换，三年之后，供应有偿修理服务。

本次防雷工程的防护范围包括：研发中心机房内设备防护、试验中心机房内设备防护、生产中心机房内设备防护。本防护范围内的全部受防雷爱护设备实行全保，即受爱护设备在五年之内出现受雷击而引起的设备损坏事务，由乙方担当设备损坏相应赔偿或修理。

工程未经交付，发包人已经实际予以运用的，由此发生的质量问题及其他一切法律责任，由发包人担当。

防雷工程中所运用的一切防雷器件，甲方不得擅自触摸、拆卸，否则责任自负。

防雷工程交付运用后，若甲方须要更换或增设防雷爱护对象，必需事先通知乙方，办理相关手续后，方可实施，否则由此引起的一切后果由甲方自行担当。

第十条违约责任

发包人违约责任

发包人未根据约定的时间和要求供应场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

因发包人的缘由致使防雷工程中途停建、缓建的，发包人应当实行措施弥补或者削减损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

因发包人变更安排，供应的资料不精确，或者未根据期限供应必需的勘察设计、施工条件而造成勘察、设计的`返工、停工或者修改设计，发包人应当根据承包人实际消耗的工作量增付费用。

发包人未办理任何手续，擅自同意拆改建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由发包人负责并担当损失。

对约定的预付款，发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后7天停止勘察设计或施工作业，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并担当违约责任。

不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他状况。

承包人违约责任

因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的干脆损失，由承包人担当，延误的工期不予顺延。

未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由承包人负责并担当损失。

因承包人缘由不能根据协议书约定的或顺延的竣工日期竣工的，承包人担当违约责任。

因承包人缘由致使勘察设计和施工质量不合格的，承包人担当违约责任。

工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能刚好支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付。

不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他状况。

第十一条合同的终止与解除

除本合同第九条（质量保修范围和质量保证期）外，发包人、承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。

合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循诚恳信用原则，履行通知、帮助、保密等义务。

发包人、承包人协商一样，可以解除合同。

第十二条争议或纠纷处理

本合同在履行期间，双方发生争议时，可实行协商解决或请有关部门进行调解。不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成而提起诉讼时，由承包人居处地人民法院管辖。

第十三条附则

《预算清单》是本合同不行分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

双方经协商签订的其他补充协议，均为本合同的附件。

本合同及《预算清单》一式____份，双方各执____份，双方签字盖章后生效。

甲方（盖章）：

托付代理人：

单位地址：

电话：

开户银行：

户名：

账号：

20___年__月__日

乙方（盖章）：

托付代理人：

单位地址：

电话：

开户银行：

户名：

账号：

20___年__月__日

防雷工程合同2

甲方(托付方)：xx广播电视台签订地点：xx市

乙方(受托方)：xx防雷工程有限公司签订时间：20xx年2月8日

根据《中华人民共和国合同法》及其有关法律、法规，遵循同等、自愿、公允和诚信的原则，甲乙双方就相关事宜达成如下共识，并签订本合同。

一、工程项目

1、工程名称：xx市xx县马鞍山差转台防雷接地工程

2、工程地点：xx市xx县马鞍山差转台

3、工程内容：

⑴差转台的生活区、发电区、机房工作区等有关建筑物的感应雷防护装置及接地处理。

⑵差转台的生活区楼顶等有关建筑物的直击雷防护装置及接地处理。

⑶差转台铁塔的接地处理；

⑷详细施工详见本合同附件《设计方案》；

二、工程承包方式

1、本工程实行包工总价承包的方式。

2、未经甲方同意，不得将本工程转包或分包。

三、工程价款

1、本工程价款采纳固定价格包干方式，双方约定包干合同实惠总价为人民币：拾贰万叁仟捌佰元整（￥123800.00元）；

2、本工程的合同总价款包含工程项目的施工安装及材料费包含第三方相关部门进行的防雷工程审图、监审、检测验收费用。

四、付款

1、付款方式：

（1）合同正式签订后5个工作日内，甲方向乙方支付合同总价50%工程预付款，即支付人民币大写：陆万壹仟玖佰元整（61900.00元）；

（2）乙方收到甲方支付的工程预付款后5天内组织施工人员进场施工，工程施工竣工后，由甲、乙双方会同第三方相关部门进行验收，工程验收合格后5日内，甲方再向乙方支付工程合同总金额的40%工程款，即支付人民币大写：肆万玖仟伍佰贰拾元整（49520.00元）；合同总金额的10%款作为工程的履约质保金，履约质保金时间从工程验收合格之日起期限为一年，一年到期甲方再向乙方支付工程合同总金额的`5％工程余款，即支付人民币大写：壹万贰仟叁佰捌拾元整（12380.00元）。

（3）甲方以转账方式将本合同项下的费用支付至乙方合同指定银行账户，如甲方未将款项支付至乙方指定银行账户，导致乙方未收到相关费用，视同甲方未支付。

五、工程工期

1、本工程总工期为20日历天内，乙方必需在此期限内完成施工。

2、如遇如下状况经甲方同意后，工期可顺延：

⑴因甲方缘由造成的工期延期，包括不能按时供应施工用地，施工用电等；

⑵雨天和自然条件影响进度。

六、质量标准、验收

1、工程质量标准：

⑴符合国家有关建筑物防雷施工规范要求

⑵符合xx市xx县马鞍山差转台防雷接地工程设计施工方案要求。

⑶符合国家有关防雷工程检测、验收要求。

2、工程验收：

⑴工程竣工后，甲、乙双方会同当地气象行政管理部门共同验收，验收合格标准以当地气象行政管理部门出示的合格检测报告为验收合格，验收不合格，由乙方整改，直至合格为止，整改所发生的费用由乙方负责。

⑵xx市xx县马鞍山差转台防雷接地工程设计施工方案，是依据甲方要求参照设计院供应的有关资料进行编制，同时按甲方要求针对部分建筑物及部分装置进行方案设计，若此方案交由当地气象行政管理部门评审验收中，被要求应补充或增加的其他工程内容（原工程设计方案内容之外），所发生的材料及其他费用，应由甲方负责。

七、双方责任

1、甲方工作：

（1）协调甲方涉及实施防雷接地工程的单位与乙方的关系。

（2）精确供应相关数据及资料；监督工程实施进度及工程质量。

（3）免费供应施工中用水用电及施工工具、仪表、机具的保管场地。

（4）帮助乙方解决现场施工人员；为乙方施工人员办理进入施工现场临时通行证；乙方施工人员食宿自理。

2.乙方工作：

（1）按设计方案施工图和相关技术规范、要求及安排平安施工，确保工程质量。

（2）严格遵守甲方规章制度，不影响设备正常运行，不损坏施工现场设备、管线。乙方未履行上述义务，造成甲方及第三方损失的，由乙方担当责任。

（3）遵守当地政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音相关规定。

（4）保证施工现场清洁整齐；竣工验收前清理现场；复原因施工建筑物受损的表面和道路路面。

（5）爱惜甲方财产，自觉保守甲方隐私。

（6）工程完工后，负责施工现场的清场工作。

八、平安施工

1、乙方应遵守工程建设平安生产有关规定，严格按平安标准组织施工，并随时接受甲方平安检查人员的监督检查，实行必要的平安防护措施，消退平安隐患。

2、乙方应对其施工人员进行平安教化，不得违章作业和冒险作业。

3、施工过程中涉及的财产损失及平安责任事故由乙方全部负责。

九、售后服务

1、本工程及产品保修期为二年，免费保修、维护时间从工程验收合格之日算起，质保期满后可进行长期有偿服务，服务费用另协商签订有偿服务协议。

2、保修期内，应甲方要求，乙方供应24小时响应服务。

十、其他事项

1、本合同未尽事宜，由双方协商解决。在履行合同过程中发生争议，双方应先协商解决，并达成补充协议：协商不成的任何一方均可向工程所在地的法院起诉。

2、本合同一式六份，甲方执叁份，乙方执叁份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方：xx广播电视台乙方：xx防雷工程有限公司

法定代表人：法定代表人：

托付代理人：托付代理人：

地址：xx市xx县城地址：xx高新区工业园科园东十二路21号

电话：电话：

传真：传真：

开户行：开户行：

帐号：帐号：

防雷工程合同3

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，为明确双方在防雷工程安装过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

工程项目

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包范围和内容：防雷安装工程（详情按预算，卫生间局部等电位只预留联接端，局部电位箱（盒）不计在此造价内，如需安装则另计）。

四、工程总造价为：

防雷工程打算

一、甲方：

1、协作乙方做好安装施工现场电源，变压器断开、接通等工作，并要满意安装施工的用水，用电便利。

2、供应给乙方放材料场地。

二、乙方：

1、组织安装施工，管理人员和材料，施工机械进场。

2、编制防雷施工预算，结算表。

3、乙方代表甲方办理防雷工程报建手续，报建审图检测费由甲方负责。

工程限期

一、依据国家工期定额和运用须要，商定工程总工期为土建完成后一个月内完成。

二、如遇下列状况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：

1、按安装施工打算规定，不能供应安装施工场地、水、电源、道路未能接通、断开的。

2、不能协作乙方做防雷安装工作的。

3、人力不行抗拒的因素而延误工期。

工程质量

1、工程各质量不符合质量标准，乙方将予以改进完善直到合格为止。

2、凡属乙方施工方面的防直击雷工程，在1年保修期内，如遭遇雷击损坏，乙方将在一周内修理完成。不属于防直击雷防护的电器设备等的雷击损坏不在保修范围内。

工程价款的支付与结算

一、本合同签订后，工程款按总造价支付20%即人民币______；在完成第10层板面工程时，支付总工程款的30%为人民币；在完成第20层板面工程时，支付总工程款的30%为人民币；工程竣工经当地防雷检测所验收合格，乙方取得防雷合格证时，甲方支付工程总造价的`20%即人民币一次性付清。

二、本合同造价结算方式：现金/转账。

工程验收

一、竣工工程验收，以国家颁发的《建筑物防雷设计规范》和符合IEC国际专业标准等技术文件为依据。

二、经甲、乙双方验收合格后，甲方须刚好办理验收签证手续。

三、工程结算后，由乙方供应文档。

违约责任

乙方责任：工程质量不符合合同规定的，负责无偿修进或返工。

甲方责任：按合同规定拨付工程款，否则乙方有权停工。

附则

一、本合同一式叁份，甲乙双方各执正本一份。

二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。

三、本合同签订后，承、发包双方如需提出修改，经双方协商一样后，可以签订补充协议，作为本合同的合法附件。

甲方（签章）乙方（签章）

代表人（签章）代表人（签章）

年月日年月日

防雷工程合同4

建设（发包）单位：XXXX单位

施工（承包）单位：XXXX防雷技术有限公司

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双发就XXXX系统防雷工程的施工事项经协商一样，订立本合同。

第一条工程概况

1、1工程名称：XXX防雷工程。

1、2工程地点：XXX企业内研发中心机房、试验中心机房、生产中心机房。

1、3工程内容：XXX研发中心机房系统防雷接地工程、试验中心机房系统防雷接地工程、生产中心机房系统防雷接地工程。

其次条工程承包范围

2、1承包方担当防雷工程的勘察设计、施工，并供应防雷工程中所需的全部防雷器件及有关协助材料（见《预算清单》）。

第三条防雷工程工期

3、1承包人承包工程由年月束，工程结束后三天之内通知甲方验收。

第四条防雷工程质量标准

4、1防雷工程勘察设计和施工质量标准符合《建筑物防雷设计规范》（GB50057—94：xxx年版）、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343—xxx）。

第五条防雷工程验收

5、1本工程的竣工验收可由甲方自行组织技术力气进行工程验收。也可由甲方邀请XX市专业机构进行工程合格验收（相关验收费用由甲方承当，乙方可负责免费为甲方联系专业机构）。

第六条防雷工程造价

6、1合同预算总价款XXXX。XX元人民币整（人民币大写：XXXXXXXX元整），其中：主材费为XXXX元人民币整，安装费用为XXXX元人民币整，税金为XXXX元人民币整。

第七条拨款和结算方法

7、1合同生效后3天内，发包人应向承包人支付工程总造价40%共计XXXX元人民币作为定金（因承包方要购买主材料及辅料）。

7、2全部材料进施工场地后、工程竣工之前甲方应支付乙方工程款30%共计XXXX元人民币至乙方账户。

7、3工程结束后甲方应在7个工作日内给预验收，验收合格后支付工程款20%共计XXXX元人民币至乙方账户。并通知乙方开具税票。

7、4剩余10%工程款共计XXXX元人民币作为工程质量保证金，本工程平安有效运行一年后甲方必需刚好支付给乙方。

第八条双方责任

8、1甲方供应质量、平安、工期要求，并供应施工用电、用水和施工场地。甲方在对工程验收时，发觉乙方的防雷工程不合格，乙方必需马上无偿更换，直至达到甲方验收标准为止，由此给甲方造成的损失，由乙方担当。

8、2甲方指派XXX负责与承包人联系，对防雷器件及有关协助材料进行验收，对防雷工程勘察设计、施工的质量、进度进行监督检查。

8、3乙方指派XXX负责与发包人联系，解决由承包人负责的各项事宜。

8、4严格根据图纸或作法说明进行施工，根据约定的竣工日期或顺延的工期竣工。

8、5乙方按施工图纸保质、保量按期完成全部工程的施工。施工除甲方应供应的材料外，其他所需器具、材料等费用由乙方自理，做好施工原始记录，汇合施工技术资料作为竣工文件移交甲方。乙方负责平安施工，若发生由乙方引起的平安事故等，全部由乙方负责。

第九条质量保修范围和质量保证期

9、1防雷工程交付之日起三年内，承包方供应的防雷器件（见清单附件）出现质量问题或因雷击产生损坏，由承包方免费负责修理或更换，三年之后，供应有偿修理服务。

9、2本次防雷工程的防护范围包括：研发中心机房内设备防护、试验中心机房内设备防护、生产中心机房内设备防护。本防护范围内的全部受防雷爱护设备实行全保，即受爱护设备在五年之内出现受雷击而引起的设备损坏事务，由乙方担当设备损坏相应赔偿或修理。

9、3工程未经交付，发包人已经实际予以运用的，由此发生的质量问题及其他一切法律责任，由发包人担当。

9、4防雷工程中所运用的一切防雷器件，甲方不得擅自触摸、拆卸，否则责任自负。

9、5防雷工程交付运用后，若甲方须要更换或增设防雷爱护对象，必需事先通知乙方，办理相关手续后，方可实施，否则由此引起的一切后果由甲方自行担当。

第十条违约责任

10、1发包人违约责任

10、1、1发包人未根据约定的时间和要求供应场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

10、1、2因发包人的缘由致使防雷工程中途停建、缓建的`，发包人应当实行措施弥补或者削减损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

10、1、3因发包人变更安排，供应的资料不精确，或者未根据期限供应必需的勘察设计、施工条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当根据承包人实际消耗的工作量增付费用。

10、1、4发包人未办理任何手续，擅自同意拆改建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由发包人负责并担当损失。

10、1、5对约定的预付款，发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后7天停止勘察设计或施工作业，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并担当违约责任。

10、1、6不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他状况。

10、2承包人违约责任

10、2、1因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的干脆损失，由承包人担当，延误的工期不予顺延。

10、2、2未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由承包人负责并担当损失。

10、2、3因承包人缘由不能根据协议书约定的或顺延的竣工日期竣工的，承包人担当违约责任。

10、2、4因承包人缘由致使勘察设计和施工质量不合格的，承包人担当违约责任。

10、2、5工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能刚好支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付。

10、2、6不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他状况。

第十一条合同的终止与解除

11、1除本合同第九条（质量保修范围和质量保证期）外，发包人、承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。

11、2合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循诚恳信用原则，履行通知、帮助、保密等义务。

11、3发包人、承包人协商一样，可以解除合同。

第十二条争议或纠纷处理

12、1本合同在履行期间，双方发生争议时，可实行协商解决或请有关部门

进行调解。不