黑龙江施工合同_第1页
黑龙江施工合同_第2页
黑龙江施工合同_第3页
黑龙江施工合同_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

黑龙江施工合同概述本合同由以下两方签订：甲方：黑龙江省北大荒集团有限责任公司乙方：XXX建筑工程有限公司本合同的目的是规范甲乙双方在工程施工过程中的权利和义务，明确工程施工的责任和期限，确保工程顺利完成。工程内容本合同的工程内容为：在黑龙江省XXXX地区，乙方将承担以下工程：工程名称：xxx工程地点：xxx工程范围：xxx工程总造价：xxx元工程期限本合同规定工程起止时间为：xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日，共计xx个月。乙方应当保证，在规定的工期内按照合同约定完成工程。如有延期，乙方应当承担相应的违约责任。工程款及支付方式本合同规定工程总造价为xxx元。工程款支付方式如下：预付款甲方在承认工程计划和施工方案之后，支付工程总造价的xx%作为预付款，共计xxxx元。进度款乙方每完成工程计划的xx%，可以申请甲方支付相应的进度款。进度款支付比例按照工程计划的完成情况确定。甲方应当在收到乙方支付申请之后的xx天内完成支付。完工款工程完工之后，乙方应当提交完工报告，甲方在验收合格后，按照剩余工程款的xx%支付相应的完工款。工程质量保证乙方承诺在施工过程中严格按照国家相关技术规范、标准、法规等相关要求进行施工，并保证施工质量符合合同的要求。如工程质量问题对甲方产生经济损失的，乙方应当承担相应的赔偿责任。工程变更与索赔在工程施工过程中如有变更，甲乙双方应当在变更前进行协商，达成一致后签订补充协议。未经协商一致擅自变更的，由变更方承担相应的违约责任。如乙方认为甲方对施工的控制能力不足、工期不合理或其他引起索赔的原因可以向甲方提出索赔。甲方应当在收到索赔之后及时进行处理，并在处理后做出书面答复。合同生效和终止本合同的签订应当由甲方和乙方在合同正本上签名，并加盖公章，自双方签字盖章之日起生效。本合同履行期间，若存在以下情况之一，甲乙双方均可以解除该合同：因不可抗力事件导致工程无法继续施工；出现严重质量问题，无法达成协商；乙方被法院裁定破产、被吊销营业执照或者被取缔或者被撤销。本合同的解除应当通过书面形式进行通知。争议解决在合同履行过程中如有争议，甲乙双方应当首先通过友好协商解决。如协商无果，应当向黑龙江省人民法院提起诉讼，接受法院的裁决。其他约定本合同如需进行任何修改或者补充，应当由甲乙双方协商一致，并签署补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字之日起生效。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________签字：_________

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 工作计划

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论