工业物联网平台建设施工合同

PAGEPAGE1工业物联网平台建设施工合同甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工业物联网平台建设施工的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：[工程名称]1.2工程地点：[工程地点]1.3工程内容：根据甲方提供的工程需求，乙方负责工业物联网平台的设计、采购、施工、调试、培训及售后服务等工作。二、合同工期2.1工程总工期为[总工期]天，自合同签订之日起计算。2.2如遇不可抗力因素导致工程延期，双方应协商解决，并签订补充协议。三、合同价款及支付方式3.1工程总造价为人民币[总造价]元（大写：[大写金额]）。3.2甲方应按照以下方式支付工程款项：3.2.1合同签订后，甲方支付乙方合同总价的30%作为预付款；3.2.2工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价的30%；3.2.3工程竣工并验收合格后，甲方支付乙方合同总价的30%；3.2.4剩余10%作为质量保证金，待工程保修期满且无质量问题后支付。四、工程质量和售后服务4.1乙方应按照国家相关标准和甲方要求进行施工，确保工程质量。4.2工程竣工后，乙方应提供[保修期限]年的免费保修服务，并提供终身维护服务。4.3保修期内，如因乙方原因导致设备故障，乙方应在接到甲方通知后24小时内响应，并在48小时内解决故障。五、违约责任5.1如乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价的10%。5.2如甲方未按合同约定支付工程款项，乙方有权要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金为逾期付款金额的千分之五每日。六、争议解决6.1本合同在履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：[甲方公司名称]乙方（盖章）：[乙方公司名称]甲方代表（签名）：_______________乙方代表（签名）：_______________签订日期：____年____月____日2024带目录带附件详细版-工业物联网平台建设施工合同目录一、合同背景与目的二、合同主体三、工程范围与内容四、合同工期五、合同价款及支付方式六、工程质量和售后服务七、违约责任八、争议解决九、其他约定十、附件一、合同背景与目的1.1为加强甲方工业物联网平台建设，提高生产效率和管理水平，甲方委托乙方进行工业物联网平台建设施工。1.2双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，签订本合同，明确双方的权利和义务。二、合同主体2.1甲方：[甲方公司名称]2.2乙方：[乙方公司名称]三、工程范围与内容3.1工程名称：[工程名称]3.2工程地点：[工程地点]3.3工程内容：乙方负责工业物联网平台的设计、采购、施工、调试、培训及售后服务等工作。四、合同工期4.1工程总工期为[总工期]天，自合同签订之日起计算。4.2如遇不可抗力因素导致工程延期，双方应协商解决，并签订补充协议。五、合同价款及支付方式5.1工程总造价为人民币[总造价]元（大写：[大写金额]）。5.2甲方应按照以下方式支付工程款项：5.2.1合同签订后，甲方支付乙方合同总价的30%作为预付款；5.2.2工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价的30%；5.2.3工程竣工并验收合格后，甲方支付乙方合同总价的30%；5.2.4剩余10%作为质量保证金，待工程保修期满且无质量问题后支付。六、工程质量和售后服务6.1乙方应按照国家相关标准和甲方要求进行施工，确保工程质量。6.2工程竣工后，乙方应提供[保修期限]年的免费保修服务，并提供终身维护服务。6.3保修期内，如因乙方原因导致设备故障，乙方应在接到甲方通知后24小时内响应，并在48小时内解决故障。七、违约责任7.1如乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价的10%。7.2如甲方未按合同约定支付工程款项，乙方有权要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金为逾期付款金额的千分之五每日。八、争议解决8.1本合同在履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：[甲方公司名称]乙方（盖章）：[乙方公司名称]甲方代表（签名）：_______________乙方代表（签名）：_______________签订日期：____年____月____日十、附件（附件内容根据实际情况填写，如设计方案、设备清单等）附件列表：1.设计方案2.设备清单3.工程进度计划4.质量保证书5.保修服务条款6.违约金计算方式7.争议解决流程法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.违约金：当一方违反合同约定时，应向另一方支付的一定金额作为违约赔偿。3.质量保证金：为保证工程质量，甲方向乙方支付的一定金额，待工程保修期满且无质量问题后支付。4.保修期：乙方对工程提供免费保修服务的期限。5.终身维护服务：乙方对工程提供终身维护服务的承诺。6.逾期付款：甲方未按合同约定支付工程款项的行为。7.诉讼：当双方无法通过协商解决纠纷时，可以向人民法院提起诉讼。实际执行过程中可能遇到的相关问题及注意事项：1.工程延期：在合同中明确不可抗力因素导致的工程延期处理方式，如签订补充协议、调整工期等。2.质量问题：在合同中明确工程质量标准和验收流程，确保乙方按照要求进行施工。3.支付款项：在合同中明确支付方式和时间，避免逾期付款和纠纷。4.售后服务：在合同中明确保修期限和维护服务内容，确保乙方提供及时有效的售后服务。5.违约责任：在合同中明确违约金的计算方式和支付时间，以约束双方按照合同约定履行义务。解决办法：1.对于工程延期，双方应签订补充协议，明确调整后的工期和责任。2.对于质量问题，甲方有权要求乙方进行整改，并按照合同约定追究乙方的责任。3.对于逾期付款，乙方有权要求甲方支付逾期付款的违约金，并采取相应的法律手段追讨款项。4.对于售后服务，乙方应按照合同约定提供及时有效的保修和维护服务，确保工程正常运行。5.对于违约责任，双方应按照合同约定履行义务，如一方违反合同约定，另一方有权要求支付违约金。适用场景：本