土地整理劳务分包合同

PAGEPAGE1合同编号：_______甲方（土地整理方）：_______乙方（劳务分包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将其土地整理项目中的劳务作业分包给乙方的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：土地整理劳务作业，包括但不限于土地平整、挖掘、填筑、绿化等。二、分包范围2.1乙方根据甲方的要求，按照本合同约定的工程内容、质量、进度等完成劳务作业。2.2乙方负责提供完成劳务作业所需的劳动力、技术、设备、材料等。三、合同工期3.1本合同工期为_______天，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。3.2如遇下列原因，工期相应顺延：（1）不可抗力因素；（2）甲方原因导致的停工、窝工；（3）设计变更或工程量增加。四、合同价款4.1本合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。4.2付款方式：（1）合同签订后_______日内，甲方支付乙方合同价款的_______%；（2）工程进度达到_______时，甲方支付乙方合同价款的_______%；（3）工程完工验收合格后_______日内，甲方支付乙方合同价款的_______%；（4）剩余_______%的合同价款作为质保金，质保期满后_______日内一次性支付。五、质量标准5.1乙方应按照甲方的要求和施工图纸、技术规范等进行施工，确保工程质量达到国家规定的合格标准。5.2工程质量不符合约定，乙方应在甲方指定期限内无偿返工或修理，并承担由此产生的费用。六、安全生产6.1乙方应严格遵守国家安全生产的法律、法规和标准，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。6.2乙方负责处理因自身原因导致的安全生产事故，并承担相应的法律责任和费用。七、违约责任7.1甲方未按约定支付合同价款的，每逾期一日，应支付逾期付款金额万分之五的违约金。7.2乙方未按约定完成工程或工程质量不符合约定的，每逾期一日，应支付逾期完工或修理金额万分之五的违约金。八、争议解决8.1本合同在履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可向工程所在地的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______甲方代表（签字）：_______乙方代表（签字）：_______签订日期：_______年_______月_______日2024带目录带附件详细版-土地整理劳务分包合同目录一、合同双方基本信息二、工程概况三、劳务分包范围四、合同工期五、合同价款及支付方式六、质量标准七、安全生产八、违约责任九、争议解决十、其他约定十一、附件一、合同双方基本信息甲方（土地整理方）：_______地址：_______法定代表人：_______统一社会信用代码：_______乙方（劳务分包方）：_______地址：_______法定代表人：_______统一社会信用代码：_______二、工程概况2.1工程名称：_______2.2工程地点：_______2.3工程内容：土地整理劳务作业，包括但不限于土地平整、挖掘、填筑、绿化等。三、劳务分包范围3.1乙方根据甲方的要求，按照本合同约定的工程内容、质量、进度等完成劳务作业。3.2乙方负责提供完成劳务作业所需的劳动力、技术、设备、材料等。四、合同工期4.1本合同工期为_______天，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。4.2如遇下列原因，工期相应顺延：（1）不可抗力因素；（2）甲方原因导致的停工、窝工；（3）设计变更或工程量增加。五、合同价款及支付方式5.1本合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。5.2付款方式：（1）合同签订后_______日内，甲方支付乙方合同价款的_______%；（2）工程进度达到_______时，甲方支付乙方合同价款的_______%；（3）工程完工验收合格后_______日内，甲方支付乙方合同价款的_______%；（4）剩余_______%的合同价款作为质保金，质保期满后_______日内一次性支付。六、质量标准6.1乙方应按照甲方的要求和施工图纸、技术规范等进行施工，确保工程质量达到国家规定的合格标准。6.2工程质量不符合约定，乙方应在甲方指定期限内无偿返工或修理，并承担由此产生的费用。七、安全生产7.1乙方应严格遵守国家安全生产的法律、法规和标准，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。7.2乙方负责处理因自身原因导致的安全生产事故，并承担相应的法律责任和费用。八、违约责任8.1甲方未按约定支付合同价款的，每逾期一日，应支付逾期付款金额万分之五的违约金。8.2乙方未按约定完成工程或工程质量不符合约定的，每逾期一日，应支付逾期完工或修理金额万分之五的违约金。九、争议解决9.1本合同在履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可向工程所在地的人民法院提起诉讼。十、其他约定10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______甲方代表（签字）：_______乙方代表（签字）：_______签订日期：_______年_______月_______日十一、附件附件1：施工图纸附件2：技术规范附件3：安全生产责任书附件4：质量保证书附件列表：1.施工图纸2.技术规范3.安全生产责任书4.质量保证书法律名词及解释：1.甲方：指土地整理方，即委托方，负责提供土地整理项目，对工程有监督和管理权。2.乙方：指劳务分包方，即承包方，负责按照甲方的要求完成土地整理劳务作业。3.劳务分包：指乙方根据甲方的要求，提供劳动力、技术、设备等完成土地整理劳务作业的行为。4.工期：指甲方和乙方约定的完成土地整理劳务作业所需的时间。5.合同价款：指甲方支付给乙方的劳务费用。6.质量标准：指甲方和乙方约定的工程质量要求，应达到国家规定的合格标准。7.安全生产：指甲方和乙方在施工过程中应遵守的国家安全生产的法律、法规和标准。8.违约责任：指甲方或乙方违反合同约定所应承担的法律责任。9.争议解决：指甲方和乙方在合同履行过程中发生争议时的解决方式。实际执行过程中可能遇到的相关问题及注意事项：1.工期延误：由于不可抗力、甲方原因、设计变更等原因导致工期延误，双方应提前沟通，明确工期顺延的具体期限。2.质量问题：乙方在施工过程中应严格按照甲方的要求和技术规范进行施工，确保工程质量。如出现质量问题，乙方应在甲方指定期限内无偿返工或修理。3.安全事故：乙方在施工过程中应严格遵守安全生产的法律、法规和标准，加强安全管理，防止安全事故的发生。如发生安全事故，乙方应承担相应的法律责任和费用。4.合同价款支付：甲方应按照合同约定的付款方式和时间向乙方支付合同价款。如甲方逾期支付，应按照合同约定支付逾期付款金额的违约金。5.合同解除：如一方严重违约，另一方有权解除合同。合同解除后，双方应按照合同约定办理相关手续，结清已