2021年备考一级建造师考试工程法规考试题二附详尽答案

备考一级建造师考试《工程法规》考试题二附详尽答案一、单项选取题(共70题，每题1分。每题备选项中，只有1个最符合题意)1.如下法律规范性文献中，不属于国内法律体系中宪法有关法是()。A.《国籍法》B.《地方各级人民代表大会选举法》C.《民族区域自治法》D.《政府采购法》2.下列关于规范性法律文献效力表述，表述对的是()。A.部门规章效力必定高于地方政府规章B.地方性法规法律效力必定高于地方政府规章C.地方性法规法律效力必定高于部门规章D.地方性法规法律效力必定高于行政法规3.某建筑公司于4月2日提出申请，于4月12日获得工商行政管理机关核准营业执照;于10月5日提出申请，于11月3日获得建设行政主管部门核准资质证书，则该建筑公司具备法人资格时间为()。A.4月2日B.4月12日C.10月5日D.11月3日4.依照《建设工程质量管理条例》规定，建设工程在保修范畴和保修期限内发生下列质量缺陷中，应当由施工单位承担保修责任是()。A.因使用不当导致质量缺陷B.因顾客装修引起卫生间渗漏C.一场暴雨后散水坡局部下沉裂缝D.地震导致剪力墙裂缝5.某建筑工程施工中，由于现场监理工程师错误导致甲施工单位完毕工作某些计入乙施工单位已竣工程中，建设方依此而付款，则乙施工单位和建设方之间构成是()之债。A.施工合同B.无因管理C.侵权行为D.不当得利6.下列权利中，不属于著作人身权内容是()。A.签名权B.修改权C.保护作品完整权D.允许使用权7.某建筑设计公司工程师张某接受公司指派任务，为某住宅楼绘制出具施工图纸。按照著作权法规定，下列表述对的是()。A.张某享有工程设计图签名权，该公司享有著作权其她权利B.张某享有工程设计图刊登权、签名权、修改权和保护作品完整权，该公司享有著作权其她权利C.张某享有工程设计图所有权利，但该公司在其业务范畴内可以优先使用D.该公司享有工程设计图著作权所有权利，但应当予以张某相应奖励8.需要办理施工允许证建设工程，建设行政主管部门应在收到建设单位申请之日起()日内，对符合条件申请颁布施工允许证。A.7B.15C.30D.459.某建设单位欲新建一座大型综合市场，于3月20日领到工程施工允许证。开工后因故于10月15日中断施工：。依照建筑法施工允许制度规定，该建设单位向施工允许证发证机关报告中断施工状况最迟期限应是()。A.11月15日B.12月15日C.1月15日D.4月15日10.依照国内《建筑法》有关规定，下列表述：“建设工程开工后，施工单位应当按照国家关于规定向工程所在地省级建设行政主管部门申请施工允许证。”中，有()处错误。A.2B.3C.4D.511.监理工程师在实行监理过程中，发现某设计变更洽商内容不符合国家有关技术原则，则()。A.批示施工单位变更施工B.规定施工单位改正C.自己修改后交施工单位施工D.报告建设单位规定设计修改12.建筑业公司资质证书有效期为()。C.3年D.5年13.乙建筑公司为甲建筑公司分包商，施工过程中，由于乙建筑公司承建分包工程浮现了质量问题，则()。A.建设单位可以直接规定乙公司予以补偿B.建设单位只能规定甲建筑公司予以补偿，而不能直接规定乙公司予以补偿C.建设单位只能规定乙公司予以补偿D.如果乙公司无力补偿，则建设单位将无法通过其她获得补偿14.建设工程施工总承包单位依法将某些专业工程分包给其她单位，则()。A.分包工程现场安全生产由分包单位负总责B.分包单位生产安全事故由分包单位负责C.分包单位应当按合同商定对其分包工程质量向建设单位负责D.总承包单位和分包单位对分包工程安全生产承担连带责任15.下列关于建造师管理有关制度中对的是()。A.建造师初始注册证书有效期为3年，变更注册后有效期也为3年B.大型工程项目负责人可以由非本专业注册建造师担任C.注册证书由所聘任单位保管使用，执业印章由本人保管使用D.信用档案中除记录不良行为外，还应记录业绩及良好行为16.如下属于建造师不予注册情形是()。A.李某因聚众赌博被治安惩罚予以拘留，正处拘留期间B.范某申请注册时，已年满62周岁C.何某因故意伤害，判处1年半有期徒刑，现正在缓刑期间‘D.齐某2年前，曾因执业而被吊销注册证书17.某施工合同履行过程中，由于监理工程师张某错误指令而给施工单位导致近5万元经济损失，对该损失向施工单位直接承担补偿责任是()。A.监理工程师张某B.项目总监理工程师C.监理单位D.建设单位18.某工程项目容许联合体投标，通过评比，最后由甲设计公司和乙建筑公司构成联合体中标并与建设单位订立合同。施工中，由于设计地下车库挡土墙截面过小而导致墙体发生偏移，该质量事故责任应由()承担。A.甲设计公司B.乙建筑公司C.甲设计公司和乙建筑公司D.建设单位19.按照《注册建造师管理规定》，下列情形中不予注册情形是()。A.申请人年近已达60岁，体弱多病B.因执业活动受到刑事惩罚，自惩罚执行完毕之日起至申请注册之日止已满4年C.曾被吊销注册证书，自惩罚决定之日起至申请注册之日止已经满2年D.申请人申请注册之日止4年前担任项目经理期间，所负责项目曾发生过重大质量事故20.按照《工程建设项目强制招标规模原则》规定，下列()不属于必要进行工程或设备、材料招标项目。A.采暖设备单项合同估算价约为112万元工程B.消防系统施工单项合同估算价约为160万元工程C.通风工程合同人工费估算价约为60万元(合同总额约240万元)工程D.节能施工单项合同估算价约为220万元工程21.某建设项目经评标委员会评标后，最后拟定甲单位中标，评标委员会于12月15日出具了评标报告，招标人在公示后于12月23日向甲单位发出了中标告知书，甲单位于12月26日收到中标告知书，则该中标告知书于()对招标人和中标人产生法律效力。A.12月15日B。12月23日C.12月26日D.公示期满22.下列行为中，不属于招标人与投标人串通投标是()。A.招标人协助投标人撤换文献，更改报价B.招标人在招标前预先内定中标人C.招标人与投标人事先商定，投标时压低标价D.招标人投标前规定投标人结合自己经济实力拟定投标价格23.如下关于注册建造师信用档案信息陈述，错误是()。A.信用档案信息内容由注册建造师及其聘任单位提供B.被投诉举报和解决应记人信用档案C.注册建造师业绩状况应记人信用档案D.注册建造师信用档案信息按照关于规定只向需求方查询公示24.甲施工公司于2月1日向乙材料供应商邮寄了订立合同信函。乙公司2月5日信函。乙公司2月5日先收到了甲公司声明该信函作废传真，2月7日才收到了订立合同信函。甲公司发出传真声明作废行为属于()。A.要约撤销B.要约邀请C.要约撤回D.要约生效25.合同解除后，合同商定权利义务终结，合同中结算条款()。A.同步解除B.若当事人不能协商一致，条款无效C.尚未履行终结履行D.依然有效26.如下合同类型，不属于《合同法》有名合同是()。A.建设工程施工合同B.建设工程勘察设计合同C.房地产项目贷款合同D.房地产项目合伙开发合同27.某工程项目，发、承包双方商定双方达到结算一致意见后，发包方支付剩余结算款项。本工程项目于8月15日通过竣工验收，同月22日交付发包人投入使用，承包人于同年9月5日向发包人提交竣工结算文献，后由于双方无法达到一致意见，承包人于4月28日向法院提起诉讼，则剩余结算款应付时间为()。A.8月15日B.8月22日C.9月5日D.4月28日28.承、发包人以《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—--0201版)订立合同，工程竣工后承包人提请竣工验收，但发包人长达一种半月之久拒不组织验收，此状况下对的解决方式是()。A.承包人应提请建设行政主管部门组织验收B.以提交竣工验收申请报告日期为实际竣工日期C.视为通过验收，以提请竣工验收报告之日后第29天为验收合格日D.继续等待验收29.发包人与承包人未订立书面建设工程施工合同，承包人按照发包人指令进行了工程施工，发包人在验收基本上支付了相应款项，则双方之间建设工程施工合同()。A.没有成立B.有效成立C.效力有待拟定D.竣工验收合格后方有效30.某宾馆工程，由于业主急于按期开业迎客，于工程竣工后在未进行竣工验收状况下就对外营业，使用中发现某些客房浮现漏水现象，则该质量责任应由()承担。A.总承包人B.防水分包人C.业主D.物业公司31.某一购销合同商定交货日期为7月1日，供货方甲因材料商乙迟延供料耽误了加工周期，于7月5日向买受人丙送货，途中恰遇洪水，货品尽损，则该批货品灭失责任须由()承担。A.供货方甲B.材料商乙C.买受人丙D.都不承担责任32.某建筑工程经竣工验收合格，但由于承包人存在工程转包行为而导致施工合同无效，则已竣工程价款结算原则是()。A.按照原无效合同商定B.参照原无效合同商定C.按照合同订立时合同履行地工程造价部门计价方式D.不予结算33.某承包人通过招标投标程序中标某高校办公楼建筑工程，双方以中标价订立了建设工程施工合同并履行备案手续，不久发包人进一步规定承包人减少价格，为此双方又订立了中标价格基本上让利12%补充合同，后承包人以补充合同商定显失公平为由主张撤销，则承包人行使该撤销权行使须在补充合同订立后()内行使。A.1年B.2年C.5年D.不限定期间34.评标委员会在对投标文献进行评审中，发现招标文献拟定评标原则和办法不尽合理，不利于择优选定中标人，则评标委员会对的做法是()。A.严格按照招标文献拟定原则和办法进行评审B.修改或者调节招标文献拟定原则和办法并告知投标人补充投标后进行评审C.修改或者调节招标文献拟定原则和办法后进行评审D.宣布本次招标投标作废，重新进行招标35.某建设项目在投标答疑阶段，投标人甲就招标文献某一设备型号提出疑问，招标人在进一步澄清时，须()。A.书面告知投标人甲B.书面告知所有投标人C.口头告知投标人甲即可D.口头告知所有投标人36.某工程项目最后拟定某建设公司中标，招标人于3月1日向中标人发出了中标告知书，中标人于3月5日收到，则招标人和中标人至少应在()前订立书面建设工程施工合同。A.3月15日B.4月1日C.3月20日D.4月5日37.某建设工程总造价为3500万元。建设方与施工方在合同中商定：无论何种因素，延误工期一日，施工单位应支付建设单位违约金10万元。后工程因各种因素共延误120天，则下列表述中对的是()。A.施工方只能按照商定支付1200万元违约金B.合同商定违约责任不符合公平原则C.施.工方可以违约金数额过高为由主张无效D.施工单位可以合同未履行备案手续为由主张无效38.某建设方依照评标成果向中标人发出了中标告知书，此中标告知书属于()。A.要约B.承诺C.要约邀请D.承诺邀请39.当事人商定由第三人向债权人履行债务，第三人不履行债务或者履行债务不符合商定，()承担违约责任。A.债务人应当向债权人B.第三人应当向债务人C.第三人应当向债权人D.债务人应当向第三人40.某建设工程施工合同订立于3月2日，合同商定工程开、竣工日期分别为3月10和10月1日;后工程于10月15日竣工验收合格，现承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必要在()前行使。A.4月1日B.10月1日C.4月15日D.10月15日41.甲为某公司法定代表人，某日与材料商乙订立了一份采购合同。按照公司章程规定，甲已经超越了其法人对其代表权限限制，但是，乙却不知情，则该合同()。A.无效B.有效C.某些有效D.效力待定42.某房地产开发商与施工单位订立了一份总承包合同，合同中商定施工单位每月20日向开发商上报本月已竣工程量进行计量审核，开发公司依照审核后工程量支付工程进度款，则()。A.不论浮现什么状况，施工单位都必要先行施工，否则就要承担违约责任工，否则就要承担违约责任B.如果施工单位有确切证据开发商不能支付工程款，就可以中断履行合同C.如果施工单位有确切证据证明开发商不能支付工程款，就可以终结履行合同D.开发商不能以施工单位未及时申报已竣工程量为由回绝付款43.甲、乙于5月31日订立商品混凝土买卖合同，商定甲于7月1日开始供应现场，乙于供货后每月15日付款。6月中旬甲有确切证据证明乙经营状况严重恶化，于是提出中断合同，乙不批准，后甲7月1日并没有供应商品混凝土。则下列表述对的是()。A.甲有权中断履行合同，然后规定乙在一定期限内提供恰当担保，乙不提供，甲可以解除合同B.如果乙提供一定担保，甲仍有权回绝继续履行合同，直至乙恢复履约能力C.甲有权中断合同，但无权解除合同D.甲无权中断履行合同，乙有权追究甲违约责任44.建设工程施工合同订立后，发包人合同外园区市政附属工程委托承包人施工，对此价款未做商定，后无法协商一致，则市政工程价款应按()市场价格履行。A.订立合同步合同订立地B.订立合同步合同履行地C.履行合同步合同订立地D.履行合同步合同履行地45.对于劳动争议申请仲裁时效，下列说法对的是()。A.时效期间为2个月B.劳动关系存在期间因拖欠劳动报酬发生争议，申请时效为1年C.仲裁时效中断，从中断时起，时效重新计算D.劳动关系终结，应当自劳动关系终结之日起1年内提出申请46.某建筑公司在施工过程中，需要向流经工地河流排放大量含热沸水。依照《水污染防治法》规定，建筑公司在排放水时，需要保证()。A.其下游近来灌溉取水点水质符合农灌原则B.水体水温符合水环境质量原则C.有防溢液、防溢流详细办法D.消毒达标后排放47.某建筑项目位于都市市区内，按照《环境噪声污染防治法》规定，施工中向周边生活环境排放噪声应当符合国家规定()排放原则。A.建筑施工场界环境噪声B.建筑施工机械噪声C.都市市区环境噪声D.都市生活区环境噪声48.依照《绿色施工导则》规定，施工现场内为减少道路占用土地，通路宜设立成()。A.环形B.网格形C.发散形D.对角线形49.按照《文物保护法》规定，如下不属于施工单位在进行工程建设中发现文物应采用办法是()。A.停止施工，配合保护现场B.报告本地文物行政部门C.进行发掘并移送发掘物品D.发掘未结束前不得继续施工50.某建筑施工公司于3月1日申请安全生产允许证，3月20日获得安全生产允许证，该允许证至()届满。A.3月1日B.3月20日C.3月1日D.3月20日61.某工程因施工方因素导致质量存在缺陷，由于建设方付款不及时，施工方回绝修方回绝修复。建设方采用下列做法中，不对的是()。A.建设方可以解除合同B.建设方可以规定减少支付工程款C.建设方可以规定施工方承担违约责任D.建设方可以行使抗辩权回绝支付所有工程款62.某住宅工程交付使用十年后，发现因施工因素导致地基基本局部下沉，承重梁浮现裂缝，对此应承担责任是()。A.设计单位B.住户集体C.建设单位D.施工单位63.仲裁调解书应于()生效。A.仲裁庭作出时B.双方达到合意时C.仲裁调解书送达时D.双方签收调解书后64.下列关于民事诉讼证人出庭作证表述中，不对的是()。A.证人应当出庭作证B.证人作证时应当接受当事人质询C.当事人申请证人出庭作证，应当在举证期限届满前10日提出，并经人民法院允许D.证人在法院组织双方当事人互换证据时出席陈述证言后，还必要出庭作证65.下列关于民事诉讼期间表述，不对的是()。A.当事人不服地方人民法院一审判决，有权在判决书送达之日起15日内提起上诉B.当事人不服地方人民法院一审裁定，有权在裁定书送达之日起15日内提起上诉C.合用简易程序案件，应当在备案之日起3个月内审结D.第一审普通程序案件，应当在备案之日起6个月内审结，有特殊状况可以延长66.下列证据可以单独作为认定案件事实根据是()。A.存有疑点视听资料B.与原件核对无异复印件C.与一方当事人或者其代理人有利害关系证人出具证言D.无合法理由未出庭作证证人证言67.按照《行政允许法》规定，行政机关作出行政允许决定期限是()。A.收到行政允许申请之日起15日内B.收到行政允许申请之日起20日内C.受理行政允许申请之日起15日内D.受理行政允许申请之日起20日内68.某仲裁委员会仲裁某一建设工程施工合同争议案件，仲裁庭对建设工程施工合同效力求议事项未能形成多数意见，本案中关于建设工程施工合同效力问题应()裁决。A.按首席仲裁人意见作出B.由人民法院审理C.请示仲裁委员会主任并按其意见作出D.重新构成仲裁庭经评议后作出69.在某建筑工地上，附近居民与施工方发生噪声扰民纠纷，双方批准调解解决。在下列解决方式中，由()主持或参加调解，属于行政调解。A.施工方上级单位B.建设方C.本地建设行政管理部门D.人民法院70.下列行为不属于《行政诉讼法》规定受案范畴行为是()。A.吊销公司营业执照B.行政罚款C.逮捕D.行政拘留二、多项选取题(共30题，每题2分。每题备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选每个选项得0.5分)1.建设法律既涉及专门建设领域法律，也涉及与建设活动有关其她法律。其中应当由全国人民代表大会制定法律是()。A.《合同法》B.《建筑法》C.《招标投标法》D.《物权法》E.《都市房地产管理法》2.某县县内公路改造工程，该县政府与施工单位订立了工程承包合同。工程竣工后，县审计局依法出具《审计决定书》，县政府依照《审计决定》结算了工程价款。就上述案情，下列表述对的是()。A.县政府与施工单位依工程承包合同形成行政法律关系B.根据审计成果，施工单位与县审计局形成行政法律关系C.《审计决定书》送达时，对施工单位产生法律约束力D.对《审计决定书》不服时，应当先申请行政复议E.施工单位可以以县政府为被告提起民事诉讼3.在工程建设领域，参加建设活动各方主体中，必要具备公司法人资格是()。A.施工单位B.设计单位C.监理单位D.建设单位E.勘察单位4.某建筑公司为施工需要委派王某外出采购建材，王某接到任务后突发急病，便委托自己亲属代为采购了一批建材。事后，王某将此事如实报告给公司，公司以为当时可以换人去完毕任务因而不予承认。对此案，下列说法对的是()。A.王某委托亲属行为构成指定代理B.王某委托亲属行为应事先征得公司批准C.王某委托亲属行为事后告知公司即对公司产生约束力D.王某应对委托亲属行为承担责任E.王某亲属应对此承担责任5.某施工项目在施工过程中，施工单位与A材料供应商订立了材料买卖合同，但施工单位误将应支付给A材料供应商货款支付给了B材料供应商，则下列表述中对的是()。A.施工单位与A材料上之间存在合同之债B.A材料商与B材料商之间存在无因管理之债C.施工单位与B材料商存在不当得利之债D.A、B材料商之间不存在债关系E.施工单位与B材料商之间存在侵权之债6.在工程建设领域，下列()可以由有关权利人享有著作权。A.建设单位编制招标文献B.有法定代表人签字授权委托书C.项目经理完毕工作报告I).工程设计图纸E.监理睬议纪要7.某建筑公司同某混凝土站订立了商品混凝土供货合同，合同商定建筑公司于合同订立后5日内支付60%货款，后建筑公司据说混凝土站负债累累，紧张付款后不能供应商品混凝土，遂在合同商定付款期内回绝付款。对此，下列表述对的是()。A.建筑公司不付款行为属于违约B.建筑公司有权主张解除合同C.混凝土站有权规定建筑公司付款D.建筑公司有权规定混凝土站提供担保E.建筑公司行使是不安抗辩权8.下列选项中不符合法定颁发施工允许证条件有()。A.已经按约支付了土地出让金，但土地证尚未办好B.没有建设工程规划允许证，但规划局出具了允许证正在办理便函C.有拆迁允许证，但工程拆迁尚有一点没有扫尾D.已经订立施工合同，但中标施工公司资质不能满足规定规定E.建设资金已经贯彻9.对于中标告知书法律效力下列说法不对的是()。A.中标告知书就是正式合同B.中标告知书是要约邀请C.中标告知书是要约D.中标告知书是承诺E.中标告知书只是单方意思表达10.下列情形中，能导致注册建造师注册证书和执业印章失效情形有()。A.未达到注册建造师继续教诲规定B.聘任单位破产C.聘任单位被吊销营业执照D.与聘任单位解除了合同关系E.注册有效期满但未延续注册11.根据不同原则，可以将合同划分为不同种类。下列分类中，建设工程合同所属分类涉及()。A.有名合同B.双务合同C.单务合同D.免费合同E.有偿合同12.某工程项目工程主体构造已基本竣工，由于建设单位未依约支付相应工程款，施工单位提出解除合同并告知了建设单位。双方在协商时各自提出了自己观点，这些观点中对的是()。A.合同解除后，对于主体未完毕某些工程，施工单位有义务完毕B.合同解除后，已竣工程某些应予拆除恢复原状C.合同解除须经法院或仲裁确认后才生效D.合同解除后，对于未完某些工程终结履行E.施工单位规定解除合同，同步可以规定补偿损失13.关于劳动合同中试用期商定，错误是()。A.劳动合同期限3个月如下，试用期不得超过1个月B.劳动合同期限一年以上不满三年，试用期不得超过3个月C.无固定期限劳动合同，试用期不得超过6个月D.用人单位与同一劳动者可以商定多次试用期，但合计不得超过6个月E.完毕一定工作任务为期限合同，不得商定试用期14.某建筑公司依照施工需要，委托加工厂加工构件，后由于意外状况，建筑公司告知加工厂取消合同;加工厂以为自己已经完毕了60%工作，应当继续履行合同;则下列说法中对的是()。A.建筑公司取消合同属于违约行为B.已竣工作量超过一半，应当继续履行合同C.建筑公司有权取消合同D.加工厂不得规定继续履行E.建筑公司应补偿加工厂损失15.下列属于行政强制办法是()。A.拘役B.限制出境C.罚款D.没收财物E.查封场合16.某建筑施工现场钢构造分包工程所使用塔吊是由分包单位租赁某建筑设备厂，并由其负责安装保养工作，按照《建设工程安全生产管理条例》规定，该塔吊使用前，必要由()共同进行验收，验收合格方可进行施工使用。A.总承包单位B.监理单位C.建设单位D.分包单位E.建筑设备厂17.当前国内实行强制性原则包括()。A.批准发布时已明确为强制性原则B.发布时未明确为强制性原则，但其编号中不带“/T”C.自后批准发布，未明确为强制性原则，但其中有必要严格执行强制性条文(黑体字)，编号也不带“/T”D.国际原则或者国外原则，而国内现行强制性原则未作规定E.发布原则中使用“宜”、“不适当”等用词条文18.按照《行政允许法》规定，在地方性法规和省、自治区、直辖市人民政府规章中不得设定行政允许涉及()。A.拟定公民资格允许B.拟定法人资质允许C.限制其她地区个人或者公司到本地区从事生产经营和提供服务D.不动产登记制度允许E.限制其她地区商品进入本地区市场19.下列关于工程监理质量责任中，说法对的是()。A.工程监理业务可以依法转让B.监理工程师应当采用旁站、巡视和平行检查等形式，对建设工程实行监理C.工程监理单位应当依法获得相应级别资质证书D.未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装E.未经总监理工程师签字施工单位不得进行下一道工序施工，不得拨付工程款20.工程项目节能工程，存在()时，不得组织节能验收。A.隐蔽验收记录等技术档案和施工管理资料不完整B.违背强制性条文质量问题而未整治完毕C.参加验收各方主体验收意见不一致D.参加验收人员不具备相应资格E.验收程序和执行原则不符合规定21.对于保修义务承担和维修经济责任承担，下述说法对的是()。A.因监理单位错误管理而导致质量缺陷，由施工单位负责维修后向监理单位索赔B.建设单位供应建材引起质量缺陷，经施工单位检查后使用，由施工单位承担经济责任C.因使用单位使用不当导致损坏问题，施工单位不负责维修D.施工单位施工所导致质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任E.设计问题导致质量缺陷，先由施工单位负责维修22.某开发商拖欠某施工单位结算款200余万元逾期未偿还，后在施工单位屡次催促下，作出有关意思表达，下列开发商所作意思表达可以视为批准履行义务是()。A.承诺分三次偿还B.承诺近期偿还100万元C.承诺由物业公司偿还D.提供还款银行担保函E.承诺出售其名下房产来偿还23.某建设项目由于发生工程款纠纷，建设行政管理部门组织各方进行了调解后施工单位不服，其可以采用纠纷解决办法涉及()。A.对调解方案提出行政复议B.依照合同商定提起仲裁C.依照合同商定提起民事诉讼D.与各方再次进行协商E.提起行政诉讼24.依照《民事诉讼法》规定，当事人可以上诉民事判决或裁定是()。A.基层法院作出第一审判决B.第二审法院发回重审后第一审判决C.按照审判监督程序对第一审法院对案件作出判决D.不予受理裁定、对管辖有异议裁定和驳回起诉裁定E.最高法院一审裁判25.如下关于人民法院就数个证据对同一事实证明力认定原则表述，对的是()。A.物证证明力普通不大于其她书证B.通过公证书证证明力普通不不大于其她书证C.鉴定意见证明力普通不不大于其她书证D.直接证据证明力普通不不大于间接证据E.与当事人有亲属或其她密切关系证人证言，其证明力和其她证人相等26.3月，某建设单位与甲施工单位订立《施工合同》，商定由甲承建办公楼。接着甲又与乙施工单位订立一份《劳务分包合同》，商定由乙承包该办公楼建设任务并承担所有责任。则下列说法错误是()。A.《施工合同》、《劳务分包合同》均有效B.《施工合同》、《劳务分包合同》均无效C.《施工合同》有效，《劳务分包合同》无效D.《施工合同》无效，《劳务分包合同》有效E.《施工合同》、《劳务分包合同》有效与否，结合履行状况而定27.甲公司根据合同中仲裁合同向