零星工程施工合同范本一样本

合同编号：建设工程承包合同工程名称：发包单位：迁安市西峡口铁矿承包单位：工程施工合同发包人：迁安市西峡口铁矿（如下简称甲方）承包人：施工队（如下简称乙方）按照《中华人民共和国合同法》及其她关于法律、法规和政府规章,遵循平等、互利、自愿和诚信原则双方就本工程关于事项协商一致,订立本合同。1、工程概况1.1工程名称：

1.2工程地点：西峡口铁矿

1.3承包范畴：(《工程项目一览表》见附件)1.4承包方式：包工包料1.5工期:本工程自年月日开工,于年月日竣工。1.6工程质量原则：执行国家验收原则达到合格1.7合同价款(人民币大写)：1.8计日工价格：人工价格元/日；设备使用费：元/日。以上价款为包干价,除本合同明文规定以外,不因任何因素做任何调节。如有有关变更及其她特殊因素，双方订立有关合同或凭证作为合同必要补充。2、甲方工作2.1开工前2天,向乙方提供经确认施工图纸或作法阐明1份,并向乙方进行现场交底。2.2指派郑喜生为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其她事宜。2.3如的确需要拆改原建筑物构造或设备管线,必要经甲方批准。3、乙方工作3.1参加甲方组织施工图纸或作法阐明现场交底,需要乙方二次设计工程,由乙方提供经甲方确认施工图纸和作法阐明1份,并拟定施工方案和进度筹划,交甲方审定,二次设计费已包括在合同价款中。3.2指派为乙方驻工地代表,负责合同履行。按规定组织施工,保质、保量、按期完毕施工任务,解决由乙方负责各项事宜。3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环保规定,办理有关手续。严格按照图纸或作法阐明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。3.4乙方在施工中要妥善保护好施工现场周边建筑物、设备管线、做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,3.5施工中未经甲方批准或关于部门批准,不得随意拆改原建筑构造及各种设备管线。3.6工程竣工未移送甲方之前,负责对现场一切设施和工程成品进行保护。4、关于工期商定4.1因甲方因素,影响工期,工期顺延。4.2因乙方责任,不能按期开工或半途无端停工,影响工期,工期不顺延。5、关于工程质量及验收商定5.1本工程以施工图纸、作法阐明、设计变更和国家制定与本工程项目关于施工及验收规范为质量评估验收原则。5.2本工程质量应达到本合同商定质量原则,达不到商定原则,乙方应承担违约责任。5.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程检查与验罢手续。否则乙方不得继续施工。5.4由于乙方因素导致质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。5.5工程竣工后,乙方应告知甲方验收,双方要及时组织验收,并办理验收、移送手续。6、工程价款支付6.1本合同生效后,按如下商定支付工程款。乙方依照甲方开具竣工证换取正式发票每月结算一次，按甲方资金筹划付款。扣5%为质保金，一年后无质量问题付清全款。6.2工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将关于资料送交甲方。甲方自接到上述资料28天内审查完毕,到期未提出异议,视为批准。7、关于材料供应商定7.1承包方式承包整体甲方不负责供应任何材料。7.2承包由乙方负责采购供应材料、设备,如不符合质量规定或规格有差别,应禁止使用。若已使用,给甲方及工程导致损失由乙方负责。8、关于安全生产和防火商定8.1由于乙方在施工生产过程中违背关于安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引起一切经济损失和法律后果。

第九条奖励和违约责任9.1由于乙方因素,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方合同价款千分之二违约金。9.2工程质量达不到本合同商定质量原则,乙方应免费返工或修复,因而而延误工期不予顺延。9.3乙方应妥善保护甲方提供设备及现场周边建筑物、设备管线、古树文物不受损害,否则应照价补偿。9.4未经甲方批准,乙方擅自拆改原建筑物构造或设备管线,由此发生损失或事故(涉及罚款),由乙方负责并承担损失。9.5未办理验罢手续,甲方提前使用或擅自动用,导致损失由甲方负责。9.6因责任方因素,合同无法继续履行时,应告知对方,办理合同终结合同,并由责任方补偿对方由此导致经济损失。10、争议解决10.1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度前提下,双方可采用协商解决或请关于部门进行调解。10.2当事人不肯通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,可向合同订立地人民法院起诉。11、其她商定无。

12、附则12.1本工程需要进行保修或保险时,应另订合同。

12.2本合同一式陆份,甲方执肆份，乙方两份。12.3本合同履行完毕后自动终结。

12.4附件(1)施工图纸或作法阐明(2)工程预算书（如下无合同正文）甲方(盖章)：乙方(盖章):法定代表人：