2021年二建法律法规真题及答案解析

二建法律法规真题及答案解析1.施工公司项目经理部经营活动法律后果由（）。

A.项目经理承担

B.公司法人承担

C.公司法定代表人承担

D.项目经理部与公司法人共同承担

【参照答案】B.本题考查是公司法人与项目经理部法律关系。项目经理未准时完毕施工任务，责任应由施工公司承担，而不是项目经理本人承担，也不是由项目经理部承担;项目经理签字材料款，如果不准时支付，材料供应商应当以施工公司作为被告，而不能直接告项目经理个人，也不能告项目经理部。参见教材P9。2.关于委托代理终结情形说法，对的是（）。

A.被代理人恢复了民軎行为能力

B.被代理人获得了民事行为能力

C.指定单位取消指定

D.代理期间届满或者代理軎务完毕

【参照答案】D.本题考查是建设工程代理行为终结。建设工程代理行为终结：（1)代理期间届满或者代理軎务完毕“2)被代理人取消委托或者代理人辞去委托；(3)代理人死亡；（4)代理人丧失民軎行为能力；（5)作为被代理人或者代理人法人终止。参见教材P11。3．甲房地公司在A地块开发住宅社区，为满足该社区住户观景需求，便与相邻乙工厂协商商定，甲公司支付乙工厂800万元，乙工厂在内不在本厂区建设15米以上建筑物，以免遮挡住户观景，合同订立生效后甲公司即支付了所有款项，日后，甲公司将A地块建设用地使用权转让给丙置业公司，关于A地块权利说法，对的是（）。

A．甲公司对乙工厂土地拥有地役权

B．甲公司对乙工厂土地拥有担保物权

C．甲公司给定权利自合同公正后获得

D．甲公司转让A地块后，丙公司不享有该项权利

【参照答案】A.本题考查是与土地有关物权。地役权：为使用自己不动产便利或提高其效益而按照合同商定运用她人不动产权利。选项B，担保物权：权利人在债务人不履行到期债务或者发生当事人商定实现担保物权情形，依法享有就担保财产优先受偿权利。选项C，地役权合同生效时地役权设立（可登记，也可不登记）。选项D，需役地及需役地用益物权转让时，受让人同步享有地役权。参见教材P17～18.4.关于不动产物权设立说法以，对的是（）。

A.不动产物权设立应依法登记

B.不动产物权设立尾自履登记

C.不动产物权设立自合同成立之日时生效

D.不动产登记由合同订立地登记机构办理

【参照答案】A。本题考查是物权设立、変更、转让、消灭和保护。选项B，未经登记，不发生效力；选项C，不动产权设立，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力；选项D，不动产登记，由不动产所在地登记机构办理。参见教材P18-5.下列事项中，属于专利权保护对象是（）。

A.施工公司名称成标志

B.施工公司编制投票文献

C.施工公司编制施工方案

D.施工公司创造新技术

【参照答案】D。本题考查建设工程知识产权常用种类。6．关于担保说法，对的是（）。

A．担保是用益物权一种

B．担保目是保障特定债权实现

C．担保合同是主合同

D．反但保不合用《担保法》规定

【参照答案】B。本题考查是担保与担保合同规定。选项A，用益物权涉及土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。选项C，担保合同是主合同从合同。参见教材P29～30.7.某开发商以A地块建设用地使用权作为向银行贷款担保，保证近期还款，此担保方式属于（）

A.保证

B.质押

C.抵押

D.留置

【参照答案】C。本题考查是抵押权。抵押是指债务人或第三人不转移对财产占有，将该财产作为债权担保。债务人不履行债务时，债权人有权以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产价款优先受偿担保方式。用如下财产抵押，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立：(1)建筑物和其她土地附看物；(2)建设用地使用权；(3)以招标、拍卖、公开协商等方式获得荒地等土地承包经营权；(4)正在建造建筑物。参见教材P31?32。8.关于建筑市场城信行为发布内容和范畴，下列说法中，对的是（）。

A.招标投标违法行为记录公示涉及商业秘密一律不得公开

B.招标投标违法行为记录公示涉及个人隐私一律不得公开

C.招标投标违法行为记录公示涉及公共利益一律不得公开

D.招标投标违法行为记录公示涉及国家秘密一律不得公开

【参照答案】D.本题考查是建筑市场城信行为发布。国家秘密不得公开。参见教材P104O。9.依照《建设工程安全生产管理条例》，施工单位有关人员未经安全**考梭不合格即从事有关工作，应责令限期改正，逾期未改正，〃下列人员中，屈于“有关人员”范畴是().

A.安全员

B.资料员

C.材料员

D.原则员

【参照答案】A。10.关于工程项目配套建设环保设施竣工验收，下列说法中，对的是（）。

A.分期建设分期投入生产建设项目，其相应环保设施B.需进行试生产建设项目，环保设施应当自建设项目正**日起1个月内申请验收

C.建设行政主管部门收到验收申请之日起15日内，完毕环境**

D.环保设施验收不合格，主体工程正式投入生产，由建设行政主管部门责令停止生产

【参照答案】A。本题考查是建设工程竣工环保验收。选项需要进行试生产，建设单位应当自投入试生产之日起3个月内申请验收。选项C，环保部门自收到申请之日起30日内完毕验收。选项D，应由环保行政主管部门责令停止生产或者使用-参见教材P280~281。11.依照《大气污染防治法》，施工公司在都市市区内进行建设施工，未采用有效扬尘防治措施，致使大气环境受到污染。关于其应受“惩罚”说法，对的是（）。

A.由县级以上地方人民政府建设行政主管部□决定惩罚B.由县级以上地方人民政府环保行政主管部门决定惩罚

C.由县级以上地方人民政府环保行政主管部门决定限期改正，处以**

D.由县级以上地方人民政府建设行政主管部□和环保行政主管部□共同**定停工整顿，处以罚款

【参照答案】A.

【参照答案】本题考查是施工现场大气污染防治违法行为应承担法律责任。对因建设施工导致扬尘污染惩罚，由县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定-参见教材P177。12.依法应当招标项目，在下列情形中，可以不进行施工招标情形是（）。

A.技术复杂，有特殊规定

B.已通过招标方式选定特许经营项目投资人依法可以自行建设、生产或者提供

C.采购人自行建设、生产或者提供更为节约成本

D.需要向原中标人采购工程、货品或者服务，否则所需费用将大幅增长

【参照答案】B。

【参照答案】本题考查是可以不进行招标建设工程项目。可以不进行招标建设工程项目：（1）涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适当招标；（2）属于运用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工；（3）施工重要技术采用特定专利或者专有技术；（4）施工公司自建自用，且本公司资质符合工程规定；（5）在建工程追加附属小型工程或者主体加层，原中标人有能力承包;（6）法律、行政法规规定其他情形。参见教材P74.13.租赁合同出祖人出卖租赁房屋前告知了承祖人，此时承租人享有权利是（）。

A.优先购买权

B.留置权

C.抗辩权

D.优先受偿权

【答案】A

【参照解析】本题考査是租赁合同法律规定。出租人出委租赁房屋，应当在出卖之前合理期限内告知承租人，承租人享有以同等条件忧先购买权利-参见教材P157.14.“绿色施工”是指工程建设中，在保证质重、安全等基本〃*和技术进步，最大限度节约资源与减少对环境现“四节一环保”，其中“四节”是指（）。

A.节电、节能、节水、节材

B.节能、节地、节水、节材

C.节能、节水、节油、节材

D.节能、节电

【答案】B

【参照解析】本题考査是施工合理使用与节约能源规定。四节一环保：节能、节地、节水、节材和环保。参见教材P180.15.依照《注册建造师继续教诲管理暂行办法》，注册建造师继续教诲不合格，应予以法人解决是（）

A.撤销注册

B.处1万元以上

C.三年内不得再次申请注册

D.不予注册

【答案】D

【参照解析】本题考査是二级建造师注册。继续教诲不合格不予注册。参见教材P6616．依照《注册建造师执业管理办法（试行）》，注册建造师可担任两个项目项目负责人情形是（）。

A．两个项目发包人是同一单位

B．因发包人因素导致停工超过3个月

C．合同商定工程验收合格，正在办理工程结算

D．建造师同步具备两个专业执业资格

【答案】C

【参照解析】本题考查是建造师受聘单位和执业岗位范畴。注册建造师不得同步担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形除外：（1）同一工程相邻分段发包或分期施工；（2）合同商定工程验收合格；（3）因非承包方因素致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位批准。参见教材P68.17.关于承揽合同解除说法，对的是（）。

A.承揽人未经定作人批准将其承揽重要工作交由第三人完毕，定作人可以解除合同

B.除非合同当軎人双方书面商定，定作人和承揽人均不得随时解除承揽合同

C.承揽人发现定作人提供材料不符合商定，有权以书E告知方式，单方面解除承揽合同

D.承揽人可以随时解除承揽合同，导致定作人损失，应当补偿

【答案】A

【参照解析】本题考査是承揽合同法律规定。承揽人将其承揽重要工作交由第三人完毕，应当就第三人完毕工作成果向定作人负责，未经定作人批准，定作人可以解除合同。定作人承揽人可以随时解除承揽合同，导致定作人损失，应当补偿。参见教材148.18.依照《节约能源法》，违背建筑节能原则，有建设主管部□责令改正，处10万元以上50万元如下罚款参建单位是（）。

A.建设、施工、监理

B.设计、施工、监理

C.建设、设计、施工

D.建设、设计、监理

【答案】B

【参照解析】本题考査是节约能源法违法行为应承担法律责任-《节约能源法》规定，设计单位、施工单位、监理那位违背建筑节能原则，有建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元如下罚款。参见教材P186。19.某工程施工合同因被拖欠工程款发生纠纷，施工方诉讼法院，后本案经调解达到合同，并制作了调解书。关于本案中调解说法，对的是（）-

A.法院调解应由亩判员一人主持

B.调解书经双方当事人签收即发生法律效力

C.法院调解必要邀请关于单位和个人协助0.调解书与判决书效力不同

【答案】B

【参照解析】本题考査是法院调解。法院调解调解书和效力和判决书是同样；人民法院进行调解，可以由宙判员一人主持；人民法院进行调解，可以邀请参见教材32920.下列试块、试件和材料中，必要实行见证取样和送检是（）。

A.屋面、厕浴间使用防水材料

B.非承重构造钢筋及连接接头试件

C.用于防水层上保护层商品混凝土

D.抹灰砂浆中使用掺加剤

【答案】A

【参照解析】本题考査是对建筑材料、设备等进行检查检测规定-下列试块、试件和材料必要实行见证取样和送检：（1〉用于承重构造混凝土试块；用于承重墙阼砌筑砂浆试块；（3)用于承重构造钢筋及连接接头试件；（4)用于承重墙砖和泯凝土小型砌块；（5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆水泥；（6)用于承重构造混凝土中使用掺加剤；(7)地下、屋面、厕浴间使用防水材料；(8)国家:规定必要实行见证取样和送检其她试块、试件和材料-参见教材P263-到建设工程21.某市质重监督站_科长李某因涉嫌制假被公安机关拘圉、处以5000元罚款，没收其全部违法所得财产。市质簠监督站懂得此軎后将李某开除，李某不服公安机关和质量监督站做法，就如下軎项提出行政复议，其中超过行政复议范畴軎项是（）

A.被拘留

B.被罚款5000元

C.被质重监督站开除

D.被没收违法所得

【答案】A

【参照解析】本题考査是行政复议范畴、受理和复议决定。拘甾尾于行政诉讼受理范畴。参见教材P335.22．关于履约保证金说法，对的是（）。

A.中标人必要缴纳履约保证金

B．履约保证金不得超过中标合同金额20%

C．履约保证金是投标保证金另一种表述

D．中标人违背招标文献规定回绝提交履约保证金，视为放弃中标项目

【答案】D

【参照解析】履约保证金不得超过中标合同金额10%，招标人规定中标人提交履约保证金，中标人应当提交。参见教材P87.23.依照《建设工程安全生产管理条例》，施工起重机械和整阼提高脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，应当由（），并出具合格证明。

A.安裝单位质检合格

B.建设单位检査验收

C.建设行政主管部□检査验收

D.监理单位检査验收

【答案】A

【参照解析】本题考査是施工现场安全防护和安全费用规定。参见教材P215.24.依照《建筑业公司资质管理规定》，施工公司隐瞒有关状况或提供虛假材料申请建筑业公司资质，不予受理并予以鍪告，申请人在（）内不得再次申请。

A.4年

B.3年

C.2年

D.1年

【答案】D

【参照解析】本题考査是施工允许法律制度违法行为应承担法律责任。《建筑业公司资质管理规定》中规定，申请人隐瞒关于状况或者提供虛假材料申请建筑业企业资质，不予受理或者不予行政允许，并予以鍪告，申请人在1年内不得再汷申请建筑业公司资质。参见教材P62。27.关于投标说法，对的是（）

A.投标文献未经投标单位盖章和单位负责人签字，招标人应当拒收

B.投标文献未按照招标文献规定严密，招标人应当拒收

C.投标人逾期送达投标文献，应当向招标人作出合理阐明

D.联合体投标，可以在评标委员会提出书面评标报告前更换成员

【答案】B

【参照解析】本题考査是投标文献。《招标投标法》进一步规定，未通过资格预审申请人提交投标文献，以及逾期送达或者不按照招标文献规定密封投标文献，招标人应当拒收。参见教材P82。28.依照《劳动合同法》，用人单位违背有关规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同，自应当订立无固定期限劳动合同之日起劳动者准时支付（）工资。

A.4倍

B.3倍

C.2倍

D.1倍

【答案】C

【参照解析】本题考査是劳动合同及劳动关系中违法行为应承担法律责任。《劳动合同法》规定，用人单位违背本法规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同，自应当订立无固定期限劳动合同之日起向劳动者每月支付2倍工资。参见教材P144.29．关于招标方式说法，对的是（）。

A．公开招标是招标人以招标公示方式邀请特定法人或者其她组织投标

B．邀请招标是指招标人以投标邀请书方式规定五个以上待定法人或者其她组织投标

C．省级人民政府拟定地方重点项目不适当公开招标，经省级人民政府批准可以进行邀请招标

D．国有资金占控股或者主导地位依法必要进行招标项目一律公开招标

【答案】C

【参照解析】本题考查是建设工程法定招标范畴、招标方式和交易场合。国务院发展筹划部门拟定国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府拟定地方重点项目不适当公开招标，经国务院发展筹划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准，可以进行要去招标。参见教材P75.30.依照《文物保护法》，下列对违法行为解决办法中，对的是（）

A.擅自迁移、拆除不可移动文物，处以罚款

B.擅自在文物保护范畴内建设工程，吊销资质证书

C.刻划、凃污文物尚不严重，由公安机关或文物所在单位处以罚款

D.刻划、凃污文物尚不严重，有公安机关或文物所在单位予以鍪告，可以并惩罚款

【答案】D

【参照解析】本题考査是对施工中文物保护违法行为应承担在重要法律责任。刻划、凃污或者损坏文物尚不严重，或者损毁依法设立文物保护单位标志，由公安机关或者文物所在单位予以警告，可以并惩罚款。参见教材P193.31.关于施工公司违法行为应承担法律责任说法，对的是（）

A.超越本单位资质级别承揽工程，责令停止违法行为并减少资质级别

B.将承包工程转包，责令改正并没收违法所得

C.未获得资质证书承揽工程，予以取缔，并处以罚款；有违法所得

D.容许她人以本公司名义承揽工程，没收违法所得并处以罚款和吊销资质证书

【答案】C

【参照解析】本题考査是施工公司资质违法行为应承担重要法律责任。《建筑法》规定，未获得资质证书承揽工程，予以取缔，并处以罚款；有违法所得，予以没收。参见教材P62.32.某开发商在一大型商场项目开发建设中，违背国家:规定，擅自减少工程质重原则，因而导致重大安全軎故。该軎故责任主体应当承担刑軎责任是（）

A.重大责任軎故罪

B.重大劳动安全軎故

C.串通投标罪

D.工程重大安全軎故罪

【答案】D

【参照解析】本题考査是建设工程刑軎责任种类及承担方式-建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违背国家:规定，减少工程质星原则，导致重大安全軎故尾于工程重大安全軎故罪。参见教材P41.33.依照《安全生产法》，生产经营单位发生生产安全軎故导致人员伤亡等损失，应当依法承担略偿责任，拒不承担，由（）依法强制执行。

A.人民法院

B.人民政府

C.建设行政主管部门

D.安全生产监督管理部门

【答案】A

【参照解析】本题考査是施工安全軎故应急救援与调査解决违法行为应承担法律责任。《安全生产法》规定，生产经营单位发生生产安全軎故导致人员伤亡、她人财产损失，应当依法承担略偿责任；拒不承担或者其负责人逃匿，由人民法院依法强制执行。参见教材P241.34．关于合同示范文本说法，对的是（）。

A．示范文本可以使合同订立规范和条款完备二建试题答案

B．示范文本为强制使用合同文本

C．采用示范文本是合同成立前提

D．采用示范文本是合同生效前提

【答案】A

【参照解析】本题考查是建设工程合同示范文本性质与作用。如果缺少合同示范文本，某些当事人订立合同不规范，条款不完备，漏洞较多，将给合同履行带来很大困难，不但影响合同履约率，还导致合同纠纷增多，解决纠纷难度增大。参见教材P124.35.甲装饰公司拖欠某劳务公司10万元工程款，劳务公司多次索要无果，当决定诉时发现，

甲装饰公司已经分立为乙装饰公司和丙运送公司，而乙、丙两个公司对10万元工程欠款偿还蚩亘未做明确商定，劳务公司便以乙装饰公司为被告拆至法院，法院受理后告知丙公司应诉。此时，丙公司作为当軎人尾于（）

A.共同诉讼人

B.原告

C.有独立祈求权第三人

D.无独立祈求权第三人

【答案】A

【参照解析】本题考査是民軎诉讼当軎人和代理人。共同诉讼人，是指当軎人一方或双方二人以上（含二人)，其诉讼标是共同，或者诉讼标是同一种类、人民法院以为可以合并审理并经当軎人批准，共同在人民法院进行诉讼人。参见教材P300.36.依照《劳动合同法》，劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立（）以上固定期限劳动合同.

A.5年

B.3年

C.2年

D.1年

【答案】C

【参照解析】本题考査是“包工头”用工模式和劳务派遣。劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上无固定期限劳动合同，按月支付劳动报酬。参见教材P134.37.某工程竣工验收时发现隐蔽工程检査质重不合格，经査，是由于设计缺陷导致。下列说法中，对的是（）。

A.设计人应负责返修，费用由设计方先行承担

B.承包人应负责返修，费用由承包人先行承担

C.承包人应负责返修，费用由发包人先行承担

D.由设计缺陷导致质箠不合格，承包人不负责返修

【答案】C

【参照解析】本题考査是施工质重检查和返修规定。对于非施工单位因素导致质重间题，施工单位也应当负责返修，但是因而导致损失及返修费用由责任方负责。参见教材P265.38.依照《建筑施工场界环境躁声排砍原则》（GB12523—).建筑施工场界环境夜间噪声夜间是指()期间。

A.21点至次日6点

B.22点至次日8点

C.21点至次日8点

D.22点至次日6点

【答案】D

【参照解析】本题考査是施工现场噪声污染防治规定。“夜间”是指22:00至次日6:00之间时间段。参见教材P168。39.下列合同各项内容中，不尾于合同重要条款是（）。

A.价款或者报酬

B.保险条款

C.履行期限、地点和方式

D.当蚩人名称

【答案】B

【参照解析】本题考査是建设工程施工合同法定形式和内容。保险条款不属于合同重要条款。参见教材P106。40．某建设工程项目中，甲公司中标后将其转包给不具备相应资质乙公司，乙公司施工工程不符合规定质量原则，给建设单位导致损失，下列说法中，对的是（）

A．建设单位与甲公司有直接合同关系，应由甲公司承担补偿责任

B．甲、乙承担连带补偿责任

C．实际施工并导致损失是乙公司，应由乙公司承担补偿责任

D．因建设单位管理不到位，应由建设单位承担某些损失

【答案】B

【参照答案】本题考查是承包单位违法行为应承担法律责任。因对转包工程或者违法分包工程不符合规定质量原则导致损失，与接受转包或者分包单位承担连带补偿责任。41.下列愔形中，投标人中标有效是（）

A.投标人予以招标人金铳获取中标

B.投标人在投标书中表面予以招标人折扣获取中标

C.投标人在账外予以招标人回扣获取中标

D.投标人在账外予以评标委员会财物获取中标

【答案】B

【参照解析】本题考査是禁止投标人以行贿手段谋取中标。投标人以行贿手段谋取中标是一种严重违法行为，其法律后果是中标无效。在帐外暗中予以对方单位或者个人回扣，以行贿论处；对方单位或者个人在帐外收受回扣，以受贿论处-禁止投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿手段谋取中标。参见教材P84。42.某施工合同纠纷案经仲裁裁决，将已经竣工工程某些楼层折价给施工单位抵偿工程欠款，但建设单位回绝履行裁决。因而，施工单位决定申请执行仲裁裁决。关于申请执行总裁裁决说法中，对的是（）。

A.施工单位申请执行期间为1年

B.申请执行本案仲裁裁决，由施工单位所在地中级人民法院管辖

C.申请执行本案仲裁裁决，由本案工程合同订立地中级人民法院管辖

D.施工单位有权向人民法院申请执行

【答案】D

【参照解析】本题考査是仲裁裁决执行。选项A申请仲裁裁决强制执行期间为2年；选?B由仲裁合同订立地或者被申请人住所地中级人民法院管辖。参见教材323-32643.某施工公司与材料供应商订立合同中商定了违约金5万元，同步商定由施工公司支付供应商定金4万元。日后供应商未能交货，施工公司为最大限度维护自身利益，可以规定供应商支付（）万元。

A.13

B.9

C.8

D.5

【答案】B

【参照解析】本题考査是定金规定。施工单位只能在双倍定金与违约金加返还定金中选其一，双倍定金是8万元，违约金加返逐定金是9万元，故最大限度维护自身利益可以规定供应商支付9万元。参见教材P33。44.依照《建筑法》及有关法规，建设单位应当办理施工允许证是工程是()

A.国务院批准开工报告工程

B.城鑛市政基本设施工程

C.建筑面积200m2以上工程

D.工程投资额在20万元以上工程

【答案】B

【参照解析】本题考査是施工允许证合用范畴。工程投资额在30万元如下或者建筑面积在300平方米如下建筑工程；开工报告与施工允许证不要重复办理。参见教材P45。45.依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件合用法律间题解释》，下列情形中，导致建设工程质重缺陷，发包人应当承担过错责任是（）

A.未申领施工允许证

B.迟延提供设计文献

C.拖欠工程款

D.直接指定分包人分包专业工程

【答案】D

【参照解析】本题考査是建设单位有关质重责任和义务。建设单位指定分包工程应征得总包批准。46．依照《建设工程质量管理条例》，在工程建设过程中，对违背国家规定，减少工程质量原则，导致重大安全事故，构成犯罪，应对（）依法追究刑事责任。

A．法定代表人

B．经营负责人

C．直接负责人

D．项目负责人

【答案】C

【参照解析】本题考查是违法行为应承担法律责任。《建设工程质量管理条例》规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违背国家规定，减少工程质量原则，导致重大安全事故，构成犯罪，应对直接负责人员依法追究刑事责任。47.依照《民軎诉讼法》，下列证据中，尾于书证是（）

A.录音录像材料

B.建筑材料样品

C.工程质重鉴定报告

D.施工合同

【答案】D

【参照解析】本题考査是民軎诉讼证据.选项A尾于电子数据；选项B尾于物证，选项C尾于鉴定意见。参见教材P303。48.关于工程监理单位有关质重责任和义务，下列说法对的是（）。

A.监理单位仅对施工质堂承担责任

B.监理单位在接受监理委托后，因利害关系需回避，可以转让监理业务

C.工程监理实行总监理工程师负责制

D.监理单位将不合格建筑材料按照合格签字，导致损失，承担所有责任

【答案】C

【参照解析】本题考査是工程监理单位有关质重责任和义务-总监理工程师在授权范畴内可以发布关于指令，全面负责受委托监理工程.选项A选项B工程监理单位不得转让工程监理业务；选项D承担连带责任。49.以守法为基本，依照违法违规行为行政惩罚记录，对市场主体进行诚信评价是（）

A.行业协会综合信用评价

B.行业协会协助政府部□综合信用评价

C.政府对市场主体守法诚信评价

D.社会中介信用机构综合信用评价

【答案】C

【参照解析】本题考査是建筑市场城信评价基本规定。以守法为基本，依照违法违规行为行政惩罚记录，对市场主体进行诚信评价是政府对市场主体守法诚信评价。参见教材P105.50.下列安全生产责任中，尾于施工单位安全生产管理机构专职安全生产管理人员责任是().

A.贯彻制定安全生产规章制度和操作规程

B.保证安全生产费用有效使用

C.检査危险性较大工程安全专项施工方案贯彻状况

D.组织制定安全施工办法

【答案】C

【参照解析】本题考査是施工单位安全生产责任制度。建筑施工公司安全生产管理机构专职安全生产管理人员在施工现场检査过程中具备如下职责:査阅在建项目安全生产关于资料、核算关于愔况；检査危险性较大工程安全专项施工方案贯彻状况；监督项目专职安全生产管理人员履责状况;监督作业人员安全防护用品配备及使用愔况；对发现安全生产违章违规行为或安全隐患，有权当场予以纠正或作出解决决定；对不符合安全生产条件设施、设备、器材，有权当场作出査封解决决定；对施工现场存在重大安全隐患有权越级报告或直接向建设主管部报告；公司明确其她安全生产管理职责。参见教材P201.51．货运合同托运人未按照商定包装货品，承运人可以（）。

A．留置货品

B．规定补偿

C．解除合同

D．回绝运送

【答案】D

【参照解析】本题考查是运送合同法律规定。托运人应当按照商定方式包装货品。对包装方式没有商定或者商定不明确，合用《合同法》第156条规定。托运人违背包装规定，承运人可以回绝运送。参见教材P161.52.下列行为中，尾于工程安全不良行为是（）。

A.在施工中偷工减料，使用不合格建筑材料、建筑构配件和设备

B.未对因工程施工也许导致损害毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采用防护办法

C.不按照工程设计图纸或施工技术原则施工

D.未对建筑材料、建筑构配件、设备、商品混凝土进行检测

【答案】B

【参照解析】本题考査是施工单位不良行为记录认定原则。选项ACD尾于工程质重不良行为。参见教材P102.53.某施工公司下列工作安排，违背《劳动法》中关于女职工特殊保护规定（）。

A.安排正在哺乳未满1周岁婴子女工李某从軎资料整顿工作

B.安排怀孕6个月女工後某从軎夜班工作

C.安排怀孕期间女工赵某从軎第3级体力劳动强度劳动

D.批准女工王某只能休产假120天

【答案】C

【参照解析】本题考査是女职工和未成年工特殊保护。不得安排女职工在怀孕期间从軎国家规定第3级体力劳动强度劳动和孕期禁忌从軎活动。参见教材P139.54.关于招标程序和规定说法，对的是（)。

A.依法必要进行招标项目，招标人必要委托有资质招标代理机构办办理招标軎宜

B.招标项目按照国家:关于规定需要履行项目审批手续，应当先履行审批手续，获得批准

C.招标文献可以不涉及拟订立合同重要条款

D.招标人对已发出招标文献进行必要澄清或修改应当重新招标

【答案】B

【参照解析】本题考査是招标基本程序。《招标投标法》规定，招标项目按照国家:关于规定需要履行项目亩批手续，应当先履行审批手续，获得批准。参见教材P75.55.关于民事诉讼审判程序说法，对的是（）

A.一审程序涉及普通程序和特殊程序

B.必要以书面形式起诉

C.原告必要与案件有直接利害关系

D.提交起拆状同步提交所有证据

【答案】C

【参照解析】本题考査是民軎诉讼审判和执行程序。选喷A，对的表述应为“”一审程序涉及普通程序和简易程序；选项B，对的表述应为“起拆方式，应当以书面起诉为原则，口头起诉为例外”；选项D，对的表述应为“提交起诉状时，有具体诉讼祈求和所依照軎实和理由即可，不需要提交所有证据”。参见教材P310-311。56.某买卖合同商定甲向乙供货，并商定甲向承运人再交付货品即视为甲完毕交付，在货品交付运送期间，乙将该货品转卖给丁并告知丙向丁交费，但乙和丁对于货品毁损、灭失风险没有商定-关于本案例中货品毁损、灭失风险承担说法，对的是（）

A.乙与丁买卖合同成立时，货品毁损、灭失风险由丁承担

B.甲向丙交付货品后，货品毁损、灭失风险由丙承担

C.甲与乙买卖合同成立，货品毁损、灭失风险即由乙承担□.交付货：物I后，灭失风险由乙承担

【答案】A

【参照解析】本题考査是标物毁损灭失风险承担。出卖人出卖交由承运人运送在途标物，除当軎人另有商定以外，毁损、灭失风险自合同成立时起由买受人承担。参见教材P152。57．建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用，该工程竣工日期应为（）

A．提交验收报告之日

B．建设工程竣工之日

C．转移占有建设工程之日

D．竣工验收合格之日

【参照答案】C.

【参照解析】本题考查是竣工日期。建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用，以转移占有建设工程之日为竣工日期。参见教材P110.58.依照《消防法》和《食品安全法》，关于施工现场违法行为应承担法律责任说法，正确是（）

A.埋压、*占、遮摆消火栓或者占用防火间距，处以罚款

B.进货时未查验允许证和有关证明文献，予以鍪告并处以罚款

C.未按规定规定贮存、销售食品或者清理库存食品，罚款并责令停产停业

D.故意破坏或者伪造火灾现场尚不构成犯罪，拘甾并可处以罚款

【参照答案】A。

【参照解析】本题考查是施工现场消防安全违法行为应承担法律责任。“对于埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距”责令改正，处以5000元以上5万元如下罚款。参见教材P231-59.依照《工伤保险条例》，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病，需要暂停工作接受工伤医疗，停工甾薪期普通不超过（）个月

A.12

B.10

C.8

D.6

【参照答案】A.

【参照解析】本题考查是工伤医疗停工留薪期。停工甾薪期普通不超过12个月?参见教材P226。60．下列仲裁合同中，有效仲裁合同是（）。

A．本合同履行过程中，凡因本合同引起任何争议，均提请仲裁委员会仲裁

B．本合同履行过程中，凡因本合同引起任何争议，可申请仲裁或提起诉讼

C．本合同履行过程中，凡因本合同引起任何争议，均提请北京仲裁委员会仲裁

D．本合同履行过程中，凡因本合同引起任何争议，应先申请仲裁后提起诉讼

【参照答案】A。

【参照解析】本题考查是仲裁制度。仲裁和诉讼是两种不同争议解决方式，当事人只能选用其中一种。参见教材P321.61.下列行为中，属于招标人违法行为有（）

A.招标人与投标人就投标方案进行谈判

B.招标人发出中标告知书后无合法理由变化中标成果

C.招标人按规定期间和程序对已发出招标文献进行修改

D.招标人在合同建立时向中标人提出附加条件

E.招标人按规定期间和程序对已发出资格预审文献进行修改

【答案】ABD

【参照解析】本题考査是招标人违法行为应承担法律责任。选项ABD都属于招标人违法行为。参见教材P88-89.62.依照《合同法》应当呆用书面形式合同有（）

A.建设工程勘察合同

B.委托合同

C.建设工程施工合同

D.承揽合同

E.建设工程设计合同

【参照答案】ACE.本题考查是建设工程施工合同法定形式《合同法》规定，建设工程合同应当采用书面形式。参见教材P106。63.依照《合同法》，违约方承担略偿损失构成要件涉及（）

A.具备违约行为

B.具备**目

C.导致损失后果

D.违约方有过错，或是无过错，但法律规定应当略偿

E.违约行为与损失后果之间具备因果关系

【参照答案】ACDE。本题考查是承担略偿损失责任构成要件。（i)具备违约行为；（2)导致损失后果；（3)违约行为与财产等损失之间有因果关系；U)违约人有过错，或者虽无过错，但法律规定应当略偿。参见教材P113。64．依照《合同法》，合同权利义务终结情形有（）。

A．债务人依法将标物抵押

B．合同解除

C．债务互相抵消

D．债权人依法将标物提存

E．债权人免除债务

【参照答案】BCDE.本题考查是合同终结。《合同法》规定，有下列情形之一，合同权利义务终结：（1）债务已经按照商定履行；（2）合同解除；（3）债务互相抵消；（4）债务人依法将标物提存；（5）债权人免除责任；（6）债权债务同归于一人；（7）法律规定或者当事人商定终结其她情形。参见教材P121.65.依照《建设工程质箠管理条例》，建设工程竣工验收应当具备条件有（）

A.完毕建设工程设计各项内容

B.有完整技术挡案和施工管理资料

C.有工程使用重要建筑材料，建筑构配件和设备进场实验报告

D.有监理单位和施工单位共同订立质重叠格文献

E.有建设单位订立工程保修书

【参照答案】BC.本题考查是竣工验收应当具备法定条件。选项A不太全面：完毕建设工程设计和合同商定各项内容；选项D:有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别订立质箠合格文献；选项E:有施工单位订立工程保修书。参见教材P278。66.关于无效合同说法，对的有（）。

A.无效合同不具备违法性

B.无效合同具备违法性

C.无效合同某些无效会影响其她某些效力

D.无效合同自订立之时就不具备法律效力

E.无效合同也许会损害社会公共利益

【参照答案】BD，本题考查是无效合同。无效合同特性是：具备违法性；具备不可履行性、自订立之时就不具备法律效力。67.依法必要进行施工招标工程建设项目，可以采用邀请招标情形有（）。

A.项目受自然地区环境限制，只有少数潜在投标人可供选取

B.施工重要技术采用不可代替专利或者专有技术

C.采用公开招标方式费用占项目合同金额比例过大

D.涉及国家:安全，国家秘密或者抢险救灾，适当招标但不适当公开招标

E.在建工程追加附尾小型工程或者主体加层工作

【参照答案】AC.本题考查是建设工程招标方式。国有资金占控股或者主导地位依法必要进行招标项目，应当公开招标，但是有下列愔形，可以邀请招标：（1)技术复杂、有特殊规定或者受自然环境限制，只有少重潜在投标人可供选取；（2)采用公开招标方式费用占项目合同金额比例过大。参见教材P75。68.关于投标人说法，对的有（）。

A.投标人发生合并、分离、破产等重大变化，其投标无效

B.投标人参加依法必要进行招标项目投标，不受地区或者部□限制

C.存在控股关系不同单位不得参加同一招标项目投标

D.单位负责人为同一人不同单位参加同一标段投标，有关投标无效

E.两个以上法人或者其她组织可以构成一种联合体投标

【参照答案】BD.本题考查是投标人。选项E说法自身没有错误，即联合体投标；但是题干问是“关于投标人”说法，因此不太妥当。参见教材P81。69.依照《劳动合同法》，用人单位可以与劳动者解除劳动合同情形有（）。

A.劳动者被依法追究刑事责任

B.劳动者严重违背用人单位规章制度

C.在规定医疗期内职工患病

D.女职工在哺乳期内

E.劳动者在试用期内被证明不符合录取条件

【参照答案】ABE.本题考查是劳动合同解除和终结。处选项ABE之外，其情形尚有：（1）严重失职，营私舞弊，给用人单位导致重大损害；（2）劳动者同步与其她用人单位建立劳动关系，对完毕本单位工作任务导致严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正；（3）因《劳动合同》第26条第1款第1项规定情形致使劳动合同无效。参见教材P130.70.无独立祈求权第三人，其诉讼权利涉及（）。

A.申请提起诉讼

B.申请参加诉讼

C.提起反诉

D.由法院告知参加诉讼

E.申请提起公益诉讼【原则答案?建设工程教诲网】BD.本题考查是当軎人。对当事人双方诉讼标，第三人以为有独立祈求权，有权提起诉讼。对当事人双方诉讼标，第三人虽然没有独立祈求权，但案件解决成果同她有法律上利害关系，可以申请参加诉讼，或者由人民法院告知她参加诉讼。参见教材P300-301。71.在建设工程招投标活动中，关于联合体投标说法，对的有（）。

A.联合体各方在同一招标喷目中，既可以联合体名义招标，又可以自己名义招标

B.两个以上个人可以构成联合体

C.招标人可以强制投标人构成联合体

D.在资格预审前，联合体可以增长成员

E.联合体各方就中标项目承担连带责任

【参照答案】DE.本题考查是联合体投标。两个以上法人或者其她组织可以构成一种联合体，以一种投标人身份共同投标。招标人不得强制投标人构成联合体共同投标。联合阼中标，联合阼各方应当共同与招标人订立合同，就中标项目向招标人承担连带责任。联合体应当在提交资格预审申请文献前构成，资格预审后联合体增减、更换成员，其投标无效。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其她联合体投标，有关投标均无效。参见教材P81。72.下列建设工程安全生产责任中，属于工程建立单位安全职责有（）。

A.审查安全技术办法或专项施工方案

B.编制安全技术办法或专项施工方案

C.对施工现场安全生产负总则

D.对施工安全事故隐患提出整治规定

E.浮现安全事故，负责成立事故调查组

【参照答案】AD.本题考查是工程监理单位安全责任。工程监理单位安全责任涉及：对安全技术办法或专项施工方案进行审查；依法对施工安全施工隐患进行解决；承担建设工程安全生产监理责任。参见教材P246-247.73.依照《合同法》，免除施工单位违约责任情有（）。

A.施工单位因安全事故隐患，被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误

B.因拖欠农民工工资，某些农民工停工抗议，致使工期延误

C.地震导致已竣工程被爆破拆除重建，导致建设单位费用增力口

D.由于战争，施工单位暂停施工，致使工期延误

E.因迟延履行而遭遇洪水，导致工期延误

【参照答案】CD.本题考查是违约责任免除。《