工程招投标与合同管理模拟试题及案例分析

工程招投标及合同管理模拟试题一、单选题（1*20=20分）

1、

在下列合同中，（

）合同是可变更的合同。答案：CA一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的B以合法活动掩盖非法目的C因重大误会而订立的D损害社会公共利益的2、当工程内容明确、工期较短时，宜采纳（

）。A总价可调合同

B总价不行调合同

C单价合同

D成本加酬金合同答案：B3、依据我国《施工合同文本》规定，对于具体工程的一些特别问题，可通过（

）约定承发包双方的权利和义务。A通用条款

B专用条款

C监理合同

D协议书答案：B4、一般认为，投标是一种（

）。

A履约B要约C要约邀请D竞拍行为答案：B5、法律规定合同的诉讼有效期为2年。若某合同的诉讼时效进行到20个月时，发生中止是由，该是由持续5个月，则该是由消退后，诉讼时效尚有（

）。

A9个月

B6个月

C4个月

D2个月答案：C6、工程建设施工招标，招标单位应在定标内（

）天发出招标通知书。

A5

B7

C9

D15答案：B7、《施工合同示范文本》中规定，索赔事务发生（

）内，承包人应向工程师发出索赔意向通知。A14

B10

C28

D56答案：C8、下列建设工程施工合同文件出现冲突时，应优先考虑执行的是（

）。A工程量清单

B工程预算书C工程变更协议书D施工图纸答案：C9、对于执行政府定价或政府指导价的合同，假如在其履行过程中逾期交货而遇到标的物的价格发生变更时，则（

）。A无论是价格上涨还是下降，都按原合同价执行

B无论是价格上涨还是下降，都按新价格执行

C遇价格上涨，按新价执行；遇价格下降，按原价执行

D遇价格上涨，按原价执行；遇价格下降，按新价执行答案：D10、按计价方式不同，建设工程施工合同可分为：（1）总价合同（2）单价合同（3）成本加酬金合同三种。以承包商所担当的风险从小到大的依次来排列，应当是（

）。A（1）（2）（3）

B（3）（2）（1）

C（2）（3）（1）

D（2）（1）（3）答案：B11、下列事项中，承包方要求的费用索赔不成立的是（

）A建设单位未刚好供应施工图纸

B施工单位施工机械损坏

C业主缘由要求暂停全部项目施工

D因设计变更而导致工程内容增加答案：B12、在投标报价程序中，在调查探讨，收集信息资料后，应当（

）。A对是否参与投标作出确定B确定投标方案C办理资格审查D进行投标计价答案：A13、唱标按送达投标书的（

）依次进行。A先后

B逆

C随意

D无相关规定答案：A14、依据《中华人民共和国招标投标法》和国家计委有关规定，全部或部分运用国有资金投资或国家融资的项目，其重要设备材料的选购 ，单项合同估算价格在（C

）万元人民币以上时，必需进行招标。

A3000

B1000

C100

D50

答案：

C15、投标人少于（

A

）的，招标人应当依照《中华人民共和国招投标法》重新投标。

A3

B4

C5

D10答案：A16、关于投标报价策略论述正确的有（C

）。

A工期要求紧但支付条件志向的工程应较大幅度提高报价B施工条件好且工程量大的工程可适当提高报价C一个建设项目总报价确定后，内部调整时，地基基础部分可适当提高报价D当招标文件部分条款不公正时，可采纳增加建议方案法报价答案：C

17、关于评标，下列不正确的说法是（

D

）

A评标委员会成员名单一般应于开标前确定，且该名单在中标结果确定前应当保密B评标委员会必需由技术、经济方面的专家组成，其人数为五人以上的单数C评标委员会成员应当是从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称或者同等专业水平D评标委员会成员不得及任何投标人进行私人接触答案：D18、某基础工程隐藏前已经经过工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发觉部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表达正确的是（

D

）。

A费用由工程师担当，工期由承包方担当B费用由承包人担当，工期由发包方担当C费用由承包方担当，工期由承发包双方协商D费用和工期均由承包方担当答案：D19、《建设工程施工示范文本》附有三个附件，不属于其附件的是（

A

）。

A承包人分包工程一览表

B承包人承揽工程项目一览表C发包人供应材料一览表

D工程质量保修书答案：A20、投标单位应依据招标单位供应的工程量清单，逐一填写单价和合价。在开标后发觉的分项投标单位没有填写单价或合价，则（

C

）。

A允许投标单位补充填写

B视为废标

C认为此项费用已包括在其他项的单价和合价中D由招标人退回标书答案：C二、多选题（10*2=20分）1、《建设工程施工合同示范文本》规定了工程变更的程序和变更后合同价款的确定，下列表述正确的是（

）

A设计变更超过原设计标准时，应报发包人批准B承包人在施工过程中更改施工组织设计，应经工程师同意C变更有关工程的施工时间和依次属于设计变更D变更有关工程的质量标准和工期属于设计变更E变更工程价款的报告应由承包人提出

答案：CDE2、

评标过程中应当作为废标处理的状况包括（

）

A投标文件未按对投标文件的要求予以密封B拒不按要求对投标文件进行澄清、说明或补正C投标文件未能对招标文件提出的全部实质性要求和条件做出响应D经评标委员会确认投标人报价低于其成本价E组成联合体投标，投标文件未附联合体各方投标协议答案：CD3、

凡在国内运用国有资金的项目，必需进行招标的状况包括（

）

A勘察、设计、监理等服务的选购 ，单项合同估算价在50万元人民币以上B重要设备、材料选购 等货物的选购 ，单项合同估算价在100万元人民币以上C施工单项合同估算价在200万元人民币以上D项目总投资额在1000万元人民币以上E项目总投资额在2000万元人民币以上答案：ABCE4、

投标文件的技术性评审包括（

）

A实质上响应程度

B质量限制措施

C方案可行性评估和关键工序评估D环境污染的爱护措施评估E现场平面布置和进度支配答案：BCD5、工程索赔的依据有（

）

A工程检验报告B工程进度支配C施工合同文本及附件D施工许可证

E招标文件答案：ABCE6、《施工合同文本》由（

）组成。

A协议书B中标函C通用条款D专用条款E规划许可证答案：ACD7、招投标应遵循的原则有（

）

A公开B公允C投标方资信好D公正E诚恳信用答案：ABDE8、依据国家计委关于工程建设项目招标范围和规模标准所作出的具体规定，关系到社会公共利益、公众平安的公用事业项目的范围包括（

）

A石油项目B供电项目

C教化项目D商品住宅E消遣场所项目答案：BCD9、标底的编制依据有（

）。

A招标文件确定的计价依据和计价方法

B阅历数据资料

C工程量清单

D工程设计文件

E施工组织设计和施工方案等答案：ACD10、建设工程的招标方式可分为（

）

A公开招标B邀请招标C议标D系统内招标E行业内招标答案：ABC三、简答题。（20分）1、依据《中华人民共和国施工合同（示范文本）》的规定，承包人应按专用条款的约定完成那些工作？（9分）答案：(1)依据发包人的托付，在其设计资质允许的范围内，完成施工图设计或及工程配套的设计，经工程师确认后运用，发生的费用由发包人担当。(2)向工程师供应年、季、月工程进度支配及相应进度统计报表。(3)依据工程须要供应和修理非夜间施工运用的照明、围栏设施，并负责平安保卫。(4)按专用条款约定的数量和要求，向发包人供应在施工现场办公和生活的房屋及设施，发生费用由发包人担当。(5)遵守有关部门对施工场地交通、施工噪声以及环境爱护和平安生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人。发包人担当由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外。(6)已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的成品爱护工作，爱护期间发生损坏，承包人自费予以修复。要求承包人实行特别措施爱护的工程部位和相应的追加合同价款，专用条款内约定。(7)按专用条款的约定做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物爱护建筑)、古树名木的爱护工作。(8)保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，担当因自身缘由违反有关规定造成的损失和罚款。(9)承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。承包人不履行上述各项义务，应对发包人的损失赐予赔偿。2、建设项目施工招标程序是什么？6分答案：建设项目的报建审查建设单位资质招标申请资格预招标文件的编制及送审资格预审发放招标文件现场勘察投标预备会工程标底的编制及送审开标、评标、定标签订合同3、我国对建设工程的最低保修期限有何要求？（5分）答案：基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理运用年限屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年供热及供冷系统，为两个采暖期、供冷期电线管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为两年四、名词说明：（8分）1、不平衡报价法（4分）答案：不平衡报价，指在总价基本确定的前提下，如何调整内部各个子项的报价，以期既不影响总报价，又在中标后投标人可尽早收回垫支于工程中的资金和获得较好的经济效益。2、工程项目招标（4分）答案：工程招标是指在建筑市场上，建设单位，也称发包方或招标方，即通常指业主或项目投资人通过招标的方式，将工程建设项目的勘察、设计、施工、建筑装饰装修、材料设备供应、监理和工程总承包等业务全部或分阶段发包，并对投标商及其报价和施工规划等进行审查、评比，最终选定中标人的行为。五、案例分析题（32分）1、（16分）某建设单位经相关主管部门批准，组织某建设项目全过程总承包{即EPC模式)的公开招标工作。依据实际状况和建设单位要求，该工程工期定为两年，考虑到各种因素的影响，确定该工程在基本方案确定后即起先招标，确定的招标程序如下：(1)成立该工程招标领导机构；(2)托付招标代理机构代理招标；(3)发出投标邀请书；(4)对报名参与投标者进行资格预审，并将结果通知合格的申请投标者；(5)向全部获得投标资格投标者发售招标文件；(6)召开投标预备会；(7)招标文件的澄清及修改；(8)建立评标组织，制定标底和评标、定标方法；(9)召开开标会议，审查投标书；(10)

组织评标；(11)及合格的投标者进行质疑澄清；(12)确定中标单位；(13)发出中标通知书；(14)建设单位及中标单位签订承发包合同。问题：（1）指出上述招标程序中的不妥和不完善之处。（2）该工程共有7家投标人投标，在开标过程中，出现如下状况：1)其中1家投标人的投标书没有依据招标文件的要求进行密封和加盖企业法人印章，经招标监督机构认定，该投标作无效投标处理；2)其中1家投标人供应的企业法定代表人托付书是复印件，经招标监督机构认定，该投标作无效投标处理；3)开标人发觉剩余的5家投标人中，有1家的投标报价及标底价格相差较大，经现场协商，也作为无效投标处理。

指明以上处理是否正确，并说明缘由。答案：问题1第（3）条发出招标邀请书不妥，应为发布（或刊登）招标通告（或公告）。（1分）第（4）条将资格预审结果仅通知合格的申请投标者不妥，资格预审的结果应通知到全部投标者。（2分）第(6)条召开投标预备会前应先组织投标单位踏勘现场。（2分）第(8)条制定标底和评标定标方法不妥，该工作不应支配在此处进行。（2分）问题2．第(1)的处理是正确的，投标书必需密封和加盖企业法人印章；（3分）第(2)的处理是正确的，企业法定代表人的托付书必需是原件；（3分）第(3)的处理是不正确的，投标报价及标底价格有较大差异不能作为判定是否为无效投标的依据。（3分）2、（16分）某工程由A、B、C、D四个分项工程组成，合同工期6个月，合同规定：1)开工前建设单位向施工单位支付10%的工程预付款，工程预付款在4、5、6月份结算时均摊抵扣。2)保留金为合同总价的5%，每月从施工单位的工程进度款中扣留10%，扣完为止。3)工程进度款逐月结算，不考虑物价调整。4)分部分项工程累计完成超过支配工程量的20%时，该部分工程工程量超出部分的结算单价调整系数为0.95。各月支配完成的工程量及全费用单价如表一所示，1、2、3月份实际完成的工程量如表二所示，表一

各月支配完成工程量及全费用单价表

月份工程量分项工程名单123456全费用单价（元每立方米）A500750

180B

600800

480C

90011001100

360D

850950300表二

1、2、3月份实际完成的工程量表月份工程量分项工程名单123A560550

B

6801050C

450问题：1)该工程的预付款为多少万元？应扣留的保留金为多少万元？2)各月应扣留的预付款各是多少万元？3)1、2、3月份造价工程师应确认的工程进度款各为多少元？（15分）答案：合同价：〔（500+750）*180+（600+800）×480+（900+1100+1100）*360+（850+950）*300〕=255.31）预付款：255.3*10%＝25.53保留金：255.3*5%=12.7652）各月应抵扣的工程款：1月0万元；2月：0万元；三月：0万元，从四月起，每月扣25.53/3=8.51万元4月8.51万元；5月：8.51万元；6月：8.51万元3）一月份签证：560*180*0.9=90720元＝9.072万元二月份签证：A560+750=1250，560+550=1110<1250*(1+20%)B680<600*(1+20%)=720签证量：(550*180+680*480)*0.9=382860三月份签证：B680+1050=1730>1400*(1+20%)=16801730-1680=50480*0.95=456[(1050-50)*480+50*456+450*360]×0.9=598320建设工程合同管理及索赔案例一背景：某施工单位依据领取的某2000m2两层厂房工程项目招标文件和全套施工图纸，采纳低报价策略编制了投标文件，并获得中标。该施工单位(乙方)于某年某月某日及建设单位(甲方)签订了该工程项目的固定价格施工合同。合同工期为8个月。甲方在乙方进入施工现场后，因资金紧缺，无法如期支持工程款，口头要求乙方暂停施工一个月。乙方亦口头答应。工程问题：该工程采纳固定价格合同是否合适？该施工合同的变更形式是否妥当？此合同争争论据合同法律规范应如何处理？案例二背景：某建设单位(甲方)拟建立一栋职工住宅，采纳招标方式由某施工单位(乙方)承建。甲乙双方签订的施工合同摘要如下：协议书中的部分条款工程概况工程名称：职工住宅楼工程地点：市区工程内容：建筑面积为3200平方米工程承包范围承包范围：某建筑设计院设计的施工图所包括的土建、装饰、水暖电工程合同工期开工日期：2002竣工日期：2002合同工期总日历天数：190天(扣除5月1—3日)质量标准工程质量标准：达到甲方规定的质量标准合同价款合同总价为：壹佰陆拾肆仟元人民币(￥166.4万元)(八)乙方承诺的质量保修在该项目设计规定的运用年限(50年)内，乙方担当全部保修责任。(九)甲方承诺的合同价款支付期限及方式工程预付款：于开工之日支付合同总价的10%作为预付款。预付超声波学予扣回，干脆抵作工程进度款。工程进度款：基础工程完成后，支付合同总价的10%；主体结构三层完成后，支付合同总价的20%；主体结构全部封楠后，支付合同总价的20%；工程基本竣工时，支付合同总价的30%。为确保工程如期竣工，乙方不得因甲方资金的短暂不到位而停工和拖延工期。竣工结算：工程竣工验收后，进行竣工结算。结算时按全部工程造价的3%扣留工程保修金。(十)合同生效合同订立时间：2002合同订立地点：XX市XX区XX街XX号本合同双方 约定：经双方主管部分批准及公证后生效专用条款中有关合同价款的条款合同价款及支付本合同价款采纳固定价格合同方式确定合同价款包括的风险范围：工程变更事务发生导致工程造价增减不超过合同总价10%政策性规定以外的材料价格涨落等因素造成工程成本变更。风险费用的计算方法：风险费用已包括在合同总价中。风险范围以外合同价款调整方法：按实际竣工建筑面积520.00元/m2调整合同价款。补充协议条款在上述施工合同协议条款签订后，甲乙双方又接着签订了补充施工合同协议条款、摘要如下：补1.木门窗均用水曲柳板包门窗套；补2.铝合金窗90系列改用42型系列某铝合金厂产品；补3.挑阳台均采纳42型系列某铝合金厂铝合金窗封闭。问题：上述合同属于哪种计价方式合同类型？该合同签订的条款有哪些不妥当之处？应如何修改？对合同中未规定的承包商义务，合同实施过程中又必需进行的工程内容，承包商应如何处理？案例三背景：某施工单位(乙方)及某建设单位(甲方)签订了某项工业建筑的地基强夯处理及基础工程施工合同。由于工程量无法精确确定，依据施工合同专用条款的规定，按施工图预算方式计价，乙方必需严格依据施工图及施工合同规定的内容及技术要求施工。乙方的分项工程首先向监理工程师申请质量论证，取得质量论证后，向造价工程师提出计量申请和支付工程款。工程开工前，乙方提出了施工组织设计并得到批准。问题：在工程施工过程中，当进行到施工图所规定的处理范围边缘时，乙方在取得在场的监理工程师认可的状况下，为了合夯击质量得到保证，将夯击范围适当扩大。施工完成后，乙方将扩大范围内的施工工程量向造价工程师提出计量付款的要求，但遭到拒绝。试问造价工程师拒绝承包商的要求合理否？为什么？在工程施工过程中，乙方依据监理工程师指示就部分工程进行了变更施工。试问变更部分合同价款应依据什么原则确定？在开挖土方过程中，有两项重大事务使工期发生加拿大的拖延：一是土方开挖时遇到了一些工程地质勘探没有探明的孤石，排队孤石拖延了肯定的时间；二是施工过程中遇到九天季节性大雨后转为特大暴雨引起山洪暴发，造成现场临时道路、管网和施工用房等设施以及已施工的部分基础被冲坏，施工设备损坏，运进现场的部分材料被冲走，乙方数名施工人员受伤，雨后乙方用了许多工时清理现场和复原施工条件。为此乙方依据索赔程序提出了延长工期和费用补偿的要求。试问造价工程师应如何审理？案例四背景：某年4月A单位拟建办分楼一栋，工程地址位于建成的X小区旁边。A单位就勘察任务及B单位签订了工程合，。合同规定勘察费15万元。该工程经过勘察、设计等阶段于10月20日问题：托付方A应预付勘察定金数额是多少？该工程签订勘察合同几天后，托付方A单位通过其他渠道获得A小区业主C单位供应的X小区勘察报告。A单位认为可以借用该勘察报告，A单位即通知B单位不再履行合同。请问上述事务中，哪些单位的做法是错误的？为什么？A单位是否有权要求返还定金？若A单位和B单位双方都按期履行合同，并按B单位供应的勘察报告进行设计及施工。但在进行基础施工阶段，发觉其中有部分地段地质状况及勘察报告不符，出现懦弱地基，而在原报告中并未指出。此时B单位应担当什么责任？问题3中，施工单位D由于进行地基处理，施工费用增加20万元，工期延误20天，对于这种状况，D单位应怎样处理？而A单位应担当哪些责任？案例五背景：某海滨城市为发展旅游业，经批准兴建一座三星级大酒店。该项目甲方于XX年10月10日分别及某建筑工程公司(乙方)和某外资装饰工程公司(合同约定主体建筑工程施工于当年11月10日正式开工。合同日历工期为2年5个月。因主体工程及装饰工程分别为两个独立的合同，由两个承包商承建，为保证工期，当事人约定：主体及装饰施工实行立体交叉作业，即主体完成三层，装饰工程承包商马上进入装饰作业。为保证装饰工程达到三星级水平，业主托付某监理公司实施“装饰工程监理”在工程施工年6个月时，甲方要求乙方将竣工日期提前2个月，双方协商修订施工方案后达成协议。该工程按变更后的合同工期竣工，阅历收后投入运用。在该工程投入运用2年6个月后，乙方因甲方少付工程款起诉至法院。诉称：甲方于该工程验收合格后签发了竣工验收报告，并已开张营业。在结算工程款时，甲方本应付工程总价款1600万元人民币，但只付1400万元人民币。特恳求法庭判决被告支付剩余的200万元及拖期的利息。在庭审中，被告答称：原告主体建筑工程施工质量有问题，如：大堂、电梯间门洞、大厅墙面、游泳池等主体施工质量不合格。因此，装修商进行返工，并提出索赔，经监理工程师签字报业主代表认可，共支付15.2万美元，折合人民币125万元。此项费用应由原告担当。另外还有其他质量问题，并造成客房、机房设备、设施损失计人民币75万元。共计损失200万元人民币，应从总工程款中扣除，故支付乙方主体工程款为1400万元人民币。原告辩称：被告称工程主体不合格不属实，并向法庭呈交了业主及有并方面签字的合格竣工验收报告及业主致乙方的感谢信等证据。被告又辨称：竣工验收报告及感谢信，是在原告法定代表人宴请我方时，提出为了企业普级的状况下，我方代表才签的字。此外，被告代理人又向法庭呈交了业主被装饰工程公司提出的索赔15.2万美元(经监理工程师和业主代表签字)的清单56件。原告再辩称：被告代表发言纯系戏言，怎能以签署竣工验收报告为儿戏？恳求法庭以文字为证。又指出：假如真的存在被告所说的状况，那么被告应当依据《建设工程质量管理条例》的规定，在装饰施工前通知我方修理。原告最终恳求法庭关注：从签发竣工验收报告到起诉前，乙方向甲方多次以书面方式提出结算要求。在长达2年多的时间里，甲方从未向乙方提出过工程存在质量问题。问题：原、被告之间的合同是否有效？假如在装修饰施工时，发觉主体工程施工质量有问题，甲方应实行哪些正值措施？对于乙方因工程款纠纷的起诉和甲方因工程质量问题的起诉，法院是否予以爱护？案例六：背景：某汽车制造厂土方工程中，承包商在合同标明有松软石的地方没有遇到松软石，因此工期提前1个月。但在合同中另一未标明有坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩石，开挖工作变得更加困难，由此造成了实际生产率比原支配低得多，经测算影响工期3个月。由于施工速度减慢，使得部分施工任务拖到雨季进行，按一般公认标准推算，又影响工期2个月。为此承包商打算提出索赔。问题：该项施工索赔能否成立？为什么？在该索赔事务中，应提出的索赔内容包括哪两方面？在工程施工中，通常可以供应的索赔语气证据有哪些？承包商应供应的索赔文件有哪些？请帮助承包商拟定一份索赔通知。案例七背景：某建设工程系外资贷款项目，业主及承包商依据FIDIC《土木工程施工合同条件》签订了施工合同。施工合同《专用条件》规定：钢材、木材、水泥由业主供货到现场仓库，其他材料由承包商自行选购 。当工程施工至第五层框架柱钢筋绑扎时，因业主供应的钢筋未到，使该项作业从10月3日至10月1610月7日至10月9日10月14日至10月17日为此，承包商于10月20日工期索赔：a.框架柱扎筋10月3日至10月16b.砌砖10月7日至10月9c.抹灰10月14日至10月17总计恳求顺延工期：21天费用索赔：窝工机械设备费：一台塔吊14*234=3276元一台混凝土搅拌机14*55=770元一台砂浆搅拌机7*24=168小计：4241元窝工人工费：扎筋35人*20.5*14=9873.50元砌砖30人*20.5*3=1813.50元抹灰35人*=2821.00元小计：14508.00元c.保函费延期补偿：(1500*10%*6%。/365)*21=517.81元d.管理费增加：(4214+14508.00+517.81)*15%=2885.97元e.利润损失：(4214+1458.00+517.81+2885.97)*5%=1106.29元经济索赔合计：23232.07元问题：承包商提出的工期索赔是否正确？应予以批准的工期索赔为多少天？假定经双方协商一样，窝工机械设备费索赔按台班单价的65%计；考虑对窝工人工应合理支配工人从事其他作业后的降效损失，窝工人工费索赔按每工日10元讲；保函费计算方式合理；管理费、利润损失不予补偿。试确定经济索赔额。案例八背景：某厂房建设场地原为农田。按设计要求在厂房建立时，厂房地坪范围内的耕植土应清除，基础必需埋在老土层下2.00m处。为此，业主在“三通一平”阶段就委任土方施工公司清除了耕植土问题。某施工单位通过投标方式获得了该项工程施工任务，并及建设单位签订了固定价格合同。然而，施工单位在开挖基坑时发觉，相当一部分基础开挖深度虽已达到设计标高，但仍未见老土，且在基坑和场地范围内仍有一部分深层的耕植土和池塘淤泥等必需清除。问题：在工程中遇到地基条件及原设计所依据的地质资料不符时，承包商应当怎么？对于工程施工中出现变更工程价款和工期的事务之后，甲乙双方须要留意哪些时效性问题？依据修改的设计图纸，基坑开挖要加深加大，造成土方工程量增加，施工工效降低。在施工中又发觉了较有价值的出土文物，造成承包商部分施工人员和机械窝工，同时承包商为爱护文物付出了肯定的措施费用。请问承包商应如何处理此事？案例九背景：某工程项目施工采纳了包工包全部材料的固定价格合同。工程招标文件参考资料中供应的用砂地点距工地4公里。但是开工后，检查该砂质量不符合要求，承包商只得从另一距工地20公里的供砂地点选购 。而在一个关键工作面上又发生了几种缘由造成的临时停工：5月20日至5月26日承包商的施工设备出现了从未出现过的故障；应于5月24日问题：承包商的索赔要求成立的条件是什么？由于供砂距离的增大，必定会引起费用的增加，承包商经过细致细致计算后，在业主指令下达的第3天，向业主的先进造价工程师提交了将原用砂单价每吨提高5元人民币的索赔要求。作为一名造价工程师你批准该索赔要求吗？为什么？若承包商对因业主缘由造成窝工损失进行索赔时，要求设备窝工损失按台班计算，人工的窝工损失按日工资标准计算是否合理？如不合理应怎样计算？由于几种状况的短暂停工，承包商在6月25日向业主的造价工程师提出处长工期26天，成本损失人民币2万元/天(此费率已经造价工程师核准)和利润损失费人民币2千元/你认为应当在业主支付给你承包商的工程进度款中扣除因设备故障引起的竣工拖期违约损失赔偿金吗？为什么？案例十背景：某厂(甲方)及某建筑公司(乙方)订立了某工程项目施工合同，同时及某降水公司订立了工程降水合同。甲乙双方合同规定：采纳单价合同，每一分项工程的实际工程量增加(或削减)超过招标文件中工程量的10%以上时调整单价；工作B、E、G作业运用的主导施工机械一台(乙方自备)，台班费为400元/台班，其中台班折旧费为50元/台班。施工网络支配见图5-1(单位：天)BEG564不会画！！甲乙比方合同约定8月15降水方案错误，致使工作D推迟2天，乙方人员协作用工5个工日，窝工6个工日；8月21日至8月22因设计变更，工作E工程量由招标文件中的300m3增至350m3，超过了10%；合同中该工作的综合单价为55元/m3，经协商调整后综合单价为50元/为保证施工质量，乙方在施工中将工作B原设计尺寸扩大，增加工程量15m3，该工作综合单价为78元/m3在工作D、E均完成后，甲方指令增加一项临时工作K，经核准，完成该工作须要1天时间，机械1台班，人工10个工日。问题：上述哪些事务乙方可以提出索赔要求？哪些事务不能提出索赔要求？说明其缘由。每项事务工期索赔各是多少？总工期索赔多少天？工作E结算价应为多少？假设人工工日单价为25元/工日，合同规定窝工人工费为12元/工日，因增加用工所需管理费为增加人工费的20%，工作K的综合取费为人工费的80%。试计算除事务3外合理的费用索赔总额。案例十一背景：某建筑公司(承包方)及某建设单位(发包方)签订了建筑面积为2100m2的单层工业厂房的施工合同，合同工期为20周。承包方按时提交了施工方案和施工网络支配，见图5-2和表5-1图实际施工过程中发生了如下几项事务：在工程进行到第9周结束时，检查发觉A、B、C、E、G工作均全部完成，D、F和H三项工作实际完成的奖金用量分别为15万元、14万元和8万元。且前9周各项工作的实际投资均及支配投资相符。在随后的施工过程中，J工作由于施工质量问题，工程师代表下达了停工令使其暂停施工，并进行返工处理1周，造成返工费用2万元；M工作因发包方要求的设计变更，使该工作因施工图纸晚到，推迟2周施工，并造成承包方因停工和机械闲置而损失1.2万元。为此承包方向发包方提出了3周工期索赔和3.2万元的费用索赔。表5-1网络支配工作时间及费用工作名称ABCDEFGHIJKLM持续时间(周)3433343245646费用(D万元)1012815242822161226302324问题：试绘制该工程的早时标网络进度支配，依据第9周末的检查结果标出实际进度前锋线，分析D、F和H三项工作的实际进度及支