节能建筑与工程造价试题

造价工程师继续教育试题第一篇第1章单项选择题1.私人融资模式是指在公共项目建设中引入私人资金，由政府与私人共同投资或由私人独立投资，组建项目公司建设并运营的模式。以下属于私人融资模式的是（）。p1：4A．BOTB．EPCC．LSTKD．PMC2．对政府投资项目进行管理，首要的程序是（）。p1：6A．制定投资项目中长期规划B．申请进入项目储备库C．编报和审批项目建议书D．下达政府投资项目基本建设年度计划3．国家对政府投资项目和使用政府性资金的企业投资项目采用审批制，审批一般要经过批准（）三个环节。p1：8A．项目建议书、投资估算、初步设计及概算B．项目建议书、可行性研究报告、开工报告C．项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算D．项目建议书、可行性研究报告、施工图设计及预算4．政府投资项目的竣工决算，需由造价专业人员根据建设项目的施工图、竣工图、施工合同、现场签证、设计变更等方面从专业角度进行审查。其中，针对（）等进行重点审查。p1：10A．施工合同、设计变更、现场签证B．设计变更、现场签证、材料设备C．工程结算、现场签证、材料设备D．施工合同、现场签证、材料设备5．政府投资项目审计是对投资项目真实性、合法性和效益性的审计，其中（）应是审计关注的重点。p1：10A．真实性B．效益性C．合法性D．真实性和合法性6．鼓励公众和新闻媒体对政府投资项目进行监督的制度是（）。p1：6A.政府项目全面稽察检查制B.政府投资责任追究制度C.政府投资项目社会监督机制D.政府投资建设重大项目公示制7.政府投资项目审批流程中，项目施工过程资金拨付中涉及的有关机构有（）。p1：12A．政府财政部门B．国家发改委C．各级政府各级人民代表大会或其常务委员会D．政府投资审计机构判断题政府投资项目主要指公益性和基础设施项目,不包含工业项目。p1：12.政府投资项目与其他类型项目最大的区别在于投资主体的特殊性和投资项目的长期性。p1：13.代建制是指由政府将非经营性基础设施项目委托给专门的项目管理公司作为代建单位，由代建单位组织建设后再移交使用单位或运营单位。p1：44.经营性建设项目必须设立项目法人按企业项目管理运作，一些主要由政府投资的基础设施工程，如高速公路、港口、机场、地铁等建设项目，均实行项目法人制。p1：35.政府投资项目的财务决算及后评价涉及到的主要机构是政府财政部门，由其做总结和评价工作。p1：12第2章2.1单项选择题1.编制政府投资项目项目建议书时，投资估算的精确度与初步设计概算的误差一般不超过()。p1：14A．±10%B.±15%C．±20%D.±25%2.下列属于项目资本金筹措来源的是()。p1：19A.国家预算内投资B.银行贷款C.发行债券D.设备租赁3．PPP融资模式中，私人参与程度与承担的风险程度最大的是()。p1：19A．外包类B.租赁经营C.特许经营D.剥离(非公有机构拥有)2．投标报价的组成内容与招标控制价相同，但是计价的依据及计价结果不同。p1：402.4单项选择题1.发包人支付工程进度款，应按照合同约定计量和支付，支付周期()。p1：40A.长于计量周期B.短于计量周期C.等同计量周期D.与计量周期无关2.因设计变更引起项目总投资增加，增加额度在批准概算的()内且绝对额未超过规定金额的，由项目分管领导组织相关部门审定。p1：41A.8%B.10%C.15%D.20%3.除下列哪项情况之外，均不予办理工程变更()。p1：43A.由建设单位责任造成的工程量增加B.招标文件规定的应由承建单位自行承担的风险C.施工合同约定或已包括在合同价款内应由承建单位自行承担的风险D.承建单位在投标文件中承诺自行承担的或投标时应预见的风险4.下列各项中，属于索赔控制中加强现场施工管理措施的是：()。p1：45A.合同交底制度B.合同履行过程中的管理C.合同管理后评估制度D.严格控制工程变更与现场签证判断题1.施工阶段工程造价控制的主要任务是通过工程付款控制、工程变更费用控制、预防并处理好费用索赔、挖掘节约工程造价潜力来实现实际发生的费用不超过计划投资。p1：402.在项目实施过程中，凡不属于承包商责任导致项目拖期和成本增加事件发生后的30天内，必须以正式函件通知发包方。p1：452.5单项选择题1．没有用在项目建设过程中的、剩余的工器具及材料等是指（），它属于项目的节余。p1：51A.存货B.工程工器具C.库存器材D.交付使用资产2．批准的概算是考核建设工程造价的依据，工程造价的比较分析一般先对比整个项目的（）。p1：51A.竣工决算B.总概算C.工程概算D.综合概算3．竣工决算主要从以下方面入手：工程变更、价差与索赔；主要实物工程量；（）；建设单位管理费。p1：52A.主要材料消耗B.内部控制制度C.建设资金来源及管理、使用情况D.工程项目目标评价4．项目的（）是指在项目建设完成并投入运行之后，对项目的既定目标能否按期实现，项目能否可以持续并保持较好的效益，项目是否具有可重复性，接受投资的项目业主是否愿意并可以依靠自己的能力继续去实现既定目标等方面做出评价。p1：55A.可实现性B.可评价性C.持续性D.成功性判断题1．重大设计变更应经总监理工程师审批，否则不应列入结算。p1：502．发行债券不属于项目的负债资金。p1：513．当财务现金流量来自财务报表时，对应收而未实际收到的债权和非货币资金都不可计为现金流入。p1：542.6单项选择题1．一些地区设立了政府投资项目财务中心，对市级政府投资项目的资金按照“一个中心、两种模式、分类监管”的方式进行管理，即按照基础产业类、基础设施类和公益事业类项目的性质和（），分别采取财政专户管理和派遣财务总监两种管理模式。p1：73A.资金用途B.资金监管方式C.资金承担风险D.资金来源2．政府投资项目竣工后尚有建设资金结余的，按基本建设财务管理规定，（）部分留作单位留成收入。p1：74A.30%B.40%C.50%D.25%3．项目工程管理实行代建制，项目使用单位发生的前期费用会计核算账目，项目使用单位应认真整理形成书面报告材料，经（）审核后，移交项目代建单位统一核算管理。p1：76A.建设管理部门B.财政部门C.业主单位主管部门D.上级人民政府判断题1．未经财政部门确认资金来源的项目，投资综合管理应不予立项；确属情况特殊的，必须报政府批准同意。p1：732．未列入年度政府投资项目资金计划的，财政部门可直接根据工程实际情况适当预拨工程款。p1：74第2编工程量清单计价模式下的施工合同管理实务复习题一．单选题1．合同管理作为整个项目管理的关键，哪个方面（）不是其主要体现。（P79）A.合同管理是项目管理的核心B.合同管理对项目管理的辅助作用C.合同管理对项目承包的经济效益有重大的影响D.合同确定了各方的项目实施目标2.最近几年，ADR在欧美国家合同纠纷解决中应用较多，并取得了良好的效果。还有谈判、调解、微型审判（Minitrial）、争端评审委员会（DRB）、争端审查专家（DRE）等解决方式。上述争议解决办法的共同特点在于其给合同双方提供了一个（）来解决合同纠纷，从而使合同双方免于将合同纠纷提交诉讼。（P80）A.非对抗的环境B.对抗的环境C.工程师D.FIDIC3.()是承包人进行工程建设和发包人支付工程价款的依据，是约束双方义务和权力的具有法律效力的文书。（P80）A.工程法律B.工程法规C.工程规范D.工程合同4．我国于2008年12月1日施行的（），是符合我国工程造价管理改革的总体目标，本着国家宏观调控、市场竞争形成价格的原则制定的。（P81）A.《建设工程工程量清单计价规范》GB80500-2003B.《建设工程工程量清单计价规范》GB80500-2008C.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2003D.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-20085．FIDIC合同条件的计价模式是()。（P81）A．总价合同B.成本加酬金合同C.单价合同D.以上合同均可6．工程量清单计价可以使用单价合同和总价合同形式，而“08清单规范”建议采用（）。（P82）A.单价合同B．总价合同C.成本加酬金合同D.以上合同均可7.新的计价方式明确了()和工程变更所带来的风险应由发包人承担。（P82）A．投标所报成本B.工程量的计算错误C.投标所报单价D.投标所报总价8．合同中因非承包人原因引起的工程量增减，该项工程量变化在合同约定幅度以内的，应执行（）。（P82）A.调整后的综合单价B.原有的综合单价C.增减后的综合单价D.新协商的综合单价9.因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更费用，经()确认后调整。（P82）A.发包人B.设计人C.工程师D.承包人10.在合同履行过程中，发包人按照合同约定的时间和方式，以()确认符合质量要求完成的项目工程量和对应的清单单价计算的价款额，再计入确定的变更金额、索赔金额、工程价款调整额以及应抵扣的预付款等，支付工程进度款。（P83）A.设计人B.承包人C.工程师D.发包人11.()是确定合同价款、计算工程变更价款、支付工程进度款、竣工结算和处理索赔的依据。（P83）A.工程量清单B.投标所报成本C.投标所报总价D.以上均是12．工程价款的调整包含了三个方面的调整：()、其他可调因素的调整和建设工程造价管理机构对综合单价的强制性调整。（P85）A.单价变化的调整B.支付工程进度款C.索赔处理D.工程量变化的价格调整13.工程量变化的价格调整，当工期不变或非发包人原因延期时，按承包人在一项承包合同价格中的（）相对固定的原则调整综合单价。（P85）A.现场管理费和利润总额B.企业管理费和利润总额C.企业管理费和规费总额D.直接工程费和规费总额14．工程量变化的价格调整，当工期发生变化时，应根据延长工期的原因区别对待。承包人在合同价格中包括的企业管理费和利润总额可以作为参考，综合考虑（）和工期变化的综合影响。（P85）A.工程量变化B.工程进度款C.现场管理费D.企业管理费和规费总额15.调价计算公式，如：其中Ft1、Ft2、Ft3……Ftn是指各可调因子的（）指数。（P85）A.现行价格B.基本价格C.协商价格D.投标价格16．目前国内工程施工招标评标基本上多采用（）和经评审的最低标价法。（P86）A.综合评分法B.最低投标价法C.直接委托法D.随机抽取法17.合同纠纷解决方式有和解、调解、（）。（P86）A.行政命令和诉讼B.工程师命令和诉讼C.DABD.仲裁和诉讼18．()是解决合同纠纷的一种主要方式。（P87）A.和解B.仲裁C.调解D.诉讼19.《施工合同文本》（GF-1999-0201）由（）三部分组成。（P92）A.协议书、通用条款、三个附件B.专用条款、通用条款、三个附件C.协议书、通用条款、专用条款D.协议书、专用条款、三个附件20．《施工合同文本》（GF-1999-0201）涉及工程造价的条款体现在（）。（P93）A.价款数量确定和价款支付过程B.工程进度款C.现场管理费D.企业管理费和规费总额21.价款的数量，就是承包人按合同中的要求施工，发包人为此必须承担并支付的费用。它涉及两个方面：（）。（P93）A.计价项目和计价规则B.企业管理费和利润总额C.现场管理费和利润总额D.直接工程费和规费总额22．无条件计价项目是指不论什么情况都明确由发包人（或承包人）承担的费用项目。以下无条件计价项目是指（）。（P93）A.承包人原因造成的损失B.分包单位违约行为给发包人造成的损失C.施工人员意外伤害保险D.设计变更发主的费用23.FIDIC（99版）合同条件53.3条也规定：当据以提出索赔的事件具有连续性影响时，承包商提出的索赔报告应被视为是临时的详细报告，承包应在事件所产生的影响结束后的（）天之内发出一个最终的详细报告。（P100）A.7B.14C.21D.2824．承包人的推定责任，根据合同的订立原则，对于索赔的发生导致的承包人的损失，应该推定由承包人承担。承包人推定责任判别的一个重要原则就是（）。（P102）A.作为一名合格的有经验发包人的工程技术与管理人员可以预见到的施工问题B.作为一名合格的有经验承包人的工程技术与管理人员可以预见到的施工问题C.作为一名合格的有经验监理人的工程技术与管理人员可以预见到的施工问题D.作为一名合格的有经验设计人的工程技术与管理人员可以预见到的施工问题25.工程索赔的一般原则，非承包人责任和非发包人责任，承包人可以获得（）补偿。（P102）A.费用B.工期C.费用和工期D.均不能26．在工程采用平行承包模式下，发包人委托多个承包人参与工程建设，由（）负责协调各承包人。（P103）A.发包人B.承包人C.设计人D.分包人27.据《施工合同文本》第39.3条，当发生不可抗力事件时，承包人与业主遵照（）的原则，进行风险分配。（P105）A.发包人承担B.承包人承担C.分包人承担D.风险共担28.工程拖期可以分为“可原谅的拖期”和“不可原谅的拖期”。可原谅的拖期是由于（）原因造成的工程拖期。（P103）A.非发包人B.非承包人C.非监理人D.非设计人29．根据《施工合同文本》第3.3条，双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称，当国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款的约定的时间向承包人提供施工技术要求，发包人要求使用国外标准、规范的，应由（）负责提供中文译本。（P105）A.发包人B.承包人C.监理人D.设计人30.根据《施工合同文本》第16.3条规定：工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由（）承担，相应顺延工期。（P106）A.监理人B.承包人C.发包人D.设计人二.判断题1.严格的合同管理是建筑市场法制化、规范化的具体体现和主要内容之一。（）（P78）2.要加强合同管理，就必须建立索赔机制，需要健全法律法规和规范化的市场，而这两个方面是相互矛盾的。（）（P78）3.按国际惯例进行工程项目管理包括三个核心内容，即按国际通用的程序进行招投标、采用国际工程合同条件和进行严格的合同管理。（）（P80）4.单价合同又可分为：固定单价合同和可调单价合同。单价合同适用范围比较宽，风险可以得到合理分摊。而总价合同则可分为：固定总价合同和可调总价合同。总价合同适用于设计深度较高，预计变更较少，或工程范围明确项目。相比较单价合同而言，总价合同对承包人的风险较小。（）（P84）5.目前国内工程施工招标评标基本上多采用综合评分法和经评审的最低标价法，这些评标方法，企业有完全的自主定价权，即无论企业的技术水平、管理水平有多高，其成本多低，都可以保证企业能够根据自己的内在实力来获取报价的高分值或接近评标最低价。（）（P86）6.工程量清单是确定合同价款、计算工程变更价款、支付工程进度款、竣工结算和处理索赔的依据。准确、全面、规范的工程量清单既有利于工程造价管理，又有利于发包人和承包人对工程目标的控制。（）（P83）7.《施工合同文本》（GF-1999-0201）适用于各类公用建筑、民用住宅、交通工程、工业厂房、交通设施和线路、管道的施工和设备安装等所有工程项目施工。（）（P93）8.《施工合同文本》（GF-1999-0201）第42.1款中：承包人提出使用专利技术或特殊工艺，应取得工程师认可，承包人负责办理申报手续，发包人承担有关费用等。（）（P93）9.价款的数量，就是承包人按合同中的要求施工，发包人为此必须承担并支付的费用。它涉及两个方面：计价项目和计价规则。（）（P93）10.过失条件计价项目是指因发包人（或承包人）不当行为或过错而相应承担的费用项目。（）（P94）11.价款支付过程，就是指自合同生效后，随着施工的进行，从开工到竣工这整个过程中，不同阶段价款的支付。这也涉及两个方面：支付条件确定和支付过程管理。（）（P94）12.按照国际通行的做法，计量规则是合同文本的配套文件，我国现行的《施工合同文本》与计价规范就是完全配套的。（）（P95）13.我国建筑施工合同范本的编制工作一般由建设部和工商行政管理局共同承担，但考虑到建筑产品采购的特殊性、技术要求的多样性，工程变更、工程款支付及施工索赔程序的复杂性等因素，合同范本的编制工作不应由政府承担，而应由具有丰富专业经验的行业协会来完成，如土木建筑学会、造价管理协会等行业协会。（）（P96）14.DRB与DAB解决合同争议的方式基本原理一样，将合同争议交给具有施工技术和管理经验的专家，比起将争议交给仲裁或诉讼中仅凭法律条款来处理复杂技术问题的法律专家，更令人放心。（）（P97）15.SWOT策略（strength,weakness,opportunities,threats），是指企业在选择竞争战略时，要对企业外部的优势与劣势，内部环境的机会与威胁进行综合评价，最终达到选出一种适宜战略的目的。（）（P101）16.SWOT策略中，优势（S）包括企业核心竞争力较强、企业员工素质较高和企业资金周转困难等。（）（P102）17.SWOT策略中，当S和O值评分较高时，应采取保守型的索赔策略。当W和T值较大时，应采取进攻型的索赔策略。当S、O、W和T值均居中偏移时，宜采取适当竞争型的索赔策略。（）（P102）18.根据国际惯例，费用索赔的基本原则是，应使索赔人能达到如同合同得以履行的状态。这一原则也在一定程度上体现在我国《合同法》之中。（）（P103）19.工期索赔的计算的方法主要是网络分析法。当采用单项索赔时，若延误事件是关键工作，则工期补偿＝延误事件延误的时间；当延误事件是非关键工作时，若延误时间≤总时差时，不给予补偿；当延误时间＞总时差时，工期补偿＝延误时间－总时差。（）（P105）20.《施工合同文本》（GF-1999-0201）第16.3条规定：工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。（）（P106）第3篇《工程项目招标代理实务》单选题1.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（国务院2000年第3号令），明确了必须进行招标的工程建设项目的具体范围和规模标准，其中规定施工单项合同估算价在（）万元人民币以上的必须进行招标。P111A．50B.200C.5002.乙级工程招标代理机构只能承担工程总投资（）人民币以下的工程招标代理业务。P112A.5000万元B.6000万元C.8000万元D.1亿元3.招标代理机构的工作内容不包括（）。P114～P115A.进行招标策划B.对投标申请人进行资格预审确定投标人C.编制招标文件D.确定中标人4.招标代理机构应提请招标人自中标通知书发出之日起（）内与中标人订立书面合同。P117A.7日B.15日C.30日D.90日5.标段划分的原则包括哪几方面（）。P119A.科学合理、系统完善；界面清晰、责权明确；经济合理、客观务实B.符合我国相关法律和法规；科学合理、系统完善；界面清晰、责权明确；经济合理、客观务实C.符合我国相关法律和法规；科学合理、系统完善；经济合理、客观务实D.符合我国相关法律和法规；界面清晰、责权明确；经济合理、客观务实6.一般可采用的工程承发包模式包括哪几类：（）。P124～P125A.施工总承包模式；平行发包模式；设计施工一体化（总）承包模式B.施工总承包模式；设计施工一体化（总）承包模式C.施工总承包模式；平行发包模式D.平行发包模式7.一个完整的招标投标过程，包括五个基本环节，除了招标、投标、开标、定标之外，还包括（）环节。

P122～P124

A．发布招标公告B．踏勘现场C．评标D．编制招标文件

8.施工招标准备阶段，草拟招标公告或投标邀请书、资格预审公告所需时间一般为（）。P123A.1天B.3天C.4天D.2天9.招标代理机构协助招标人形成施工招标合同的时间一般需（）。P124A.9天B.5天C.7天D.6天10.招标文件由（）编制，是投标人参与投标、编制投标文件的主要依据。P127A.招标人B.委托招标代理机构C.招标人或委托招标代理机构D.建设行政主管部门11.建设工程的招投标过程就是合同谈判和订立的过程，（）。P127A.招标是要约，投标是承诺B.招标是要约，中标是承诺C.投标是要约，合同是承诺D.招标是要约邀请，投标是要约，中标通知书是承诺12.招标文件中的合同条件应（）。P127A.反映投标人的要求和期望B.反映招标人的要求和期望C.反映备案人的要求和期望D.反映所有参与人的要求和期望13.招标文件的组成应包括以下内容：（）。P128A.招标公告/投标邀请书、招标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单、图纸、技术标准和格式、投标文件格式B.招标公告/投标邀请书、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单报价、图纸、技术标准和格式、投标文件格式C.招标公告/投标邀请书、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单报价、图纸、技术标准和格式、投标文件格式D.招标公告/投标邀请书、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单、图纸、技术标准和格式、投标文件格式14.勘察设计招标的计价依据中实行政府指导价的，其浮动幅度为：（）。P132A.上下10%B.上下20%C.上20%，下30%D.上下30%15.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）中规定，招标工程以（）为基准日，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价的，应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的规定调整合同价款。P136A.投标截止日B.投标截止日前28天C.中标通知书签发日D.合同签订日16.造价工程师在招标文件编制工作中的主要工作内容是（）。P141A.工程量清单的编制B.工程量清单的编制，招标控制价的编制C.工程量清单的编制，招标控制价的编制，确定报价的格式、原则、依据等D.工程量清单的编制，招标控制价的编制，确定报价的格式、原则、依据等，合同条件的编制17.中标人的()就是合同价。P136A.投标价B.评标价C.评审价D.结算价18.综合单价是完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的（），以及招标文件中招标人要求投标人所承担的风险内容及其范围（幅度）产生的风险费用。P140A.人工费、材料费、施工机械使用费B.人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费与利润C.人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费与利润、税金D.人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费与利润、税金与规费19.招标控制价的编制所涉及的价格应按当时当地（）计算。P142A.平均价格水平B.成本价格水平C.微利价格水平D.暴利价格水平20.评标委员会在对实质上响应招标文件要求的投标进行报价评估时，对用数字表示的金额与用文字表示的金额不一致时，以（）为准。P148A.数字金额与文字金额中小的B.数字金额C.文字金额D.数字金额与文字金额中大的21.我国招标投标法规定，开标时间应为()。P143

A.提交投标文件截止时间B.提交投标文件截止时间的次日

C.提交投标文件截止时间的7日后D.其他约定时间22.评标委员会根据招标文件规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争时，评标委员会（）。P145A.直接确定中标人B.依法结束评标C.可以否决全部投标D.更改招标文件，使投标人符合招标文件要求，继续评标23.我国《评标委员会和评标办法暂行规定》（七部委令2001年第12号）规定，下列情况中应作为废标处理的是()。P144A.投标文件中个别地方存在漏项B.投标文件中提供了不完整的技术信息C.投标文件所提供的投标担保有瑕疵D.投标文件签字人不是投标人的法定代表人24.根据《评标委员会和评标办法暂行规定》（七部委令2001年第12号）的有关规定，评标委员会完成评标后，应当（）。P169～P170A.向招标人提出口头评标报告，并推荐合格的中标候选人B.向招标人提出书面评标报告，并决定合格的中标候选人C.向招标人提出口头评标报告，并决定合格的中标候选人D.向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人25.下列哪项不属于评标报告应如实记载的主要内容：（）。P170A.评标基本情况和数据表B.符合要求的投标一览表C.评审的价格或者评分比较一览表D.推荐中标人26.经评审的最低投标价法的适用范围是（）。P146A.建筑规模大，质量、工期、成本受不同施工方案影响较大，招标人对招标项目的技术、性能有特殊要求的项目B.建筑规模大，质量、工期、成本受不同施工方案影响较大，工程管理要求较高的施工招标项目C.工期长，质量、工期、成本受不同施工方案影响较大，工程管理要求较高的施工招标的评标D.工期短，质量、工期、成本受不同施工方案影响较小，工程管理要求一般的施工招标的评标27.下列不属于投标报价一般分析内容的是（）。P150A.算术性错误修正B.法定规费和税金的完整性分析和修正C.工程量计算D.汇总评审分析过程中的疑问事宜和商务部分评审初步结果28.开标由（）主持，邀请所有投标人参加。P143A.公正机构代表人B.招标人（或招标代理人）C.投标人代表D.行政监督机构代表人29.评标委员会完成评标报告后，应向招标人提出书面评标报告。评标报告由（）签署。P170A.招标人代表B.评标委员会负责人C.评标委员会全体成员D.评标委员会代表30.未能在实质上响应的投标，应（）。P147A.作必要的澄清、说明或者补正B.由评标委员会决定是否为废标C.作废标处理D.不予受理二、是非题（正确√，错误×）1.我国《招标投标法》规定：“招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜。”（）P1112.《工程建设项目招标代理机构资格认定办法》（建设部令第154号）规定：“从事工程招标代理业务的机构，应当依法取得国家发展计划委员会或者省、自治区、直辖市人民政府发展计划主管部门认定的工程招标代理机构资格，并在其资格许可的范围内从事相应的工程招标代理业务。”（）P1123.由于对招投标工作有前瞻性，也具有导向作用，招标策划应在工程前期较早地开展。因此招标策划要在设计前完成到一定程度，即初步策划，在施工前期进行详细的招标策划。而对于投资规模大、建设期长、经济社会影响较为深远的大型建设项目，工程前期较长、工作量大、参与者众多，若要达到科学决策、统筹安排的目的，在项目施工实施阶段便应该开展招标策划了。（）P1184.招标代理人要在招标策划正式开始的时候（甚至之前），就需要介入到项目前期工作中。（）P1185.分阶段标段是对大型项目根据工程策划和建设时间将其划分为多个阶段或多期标段。一些大型项目，由于市场需要、资金筹措、地理因素、与周边建筑工程配合等方面原因需要分期招标和实施，但是这些项目经常采用一次整体规划设计，分期详细策划，滚动建设的方式。而对于使用功能和边界条件特殊或影响因素多的大型建设工程项目，则可根据项目实施的进展情况采用较小时间跨度，统一详细策划的分阶段划分标段的方式进行招标。（）P1206.在编制详细计划时，应重点考虑施工总进度计划及施工工序等影响因素，即对于发生在关键线路上的影响总工期的各项工程，应重点考虑其招标时间的合理性，以避免总体施工的延误。（）P1247.勘察、设计、施工、监理招标文件的组成框架基本相似，都是把投标报价作为招标的核心。（）P1288.勘察、设计、施工、监理招标可以按照项目的实际情况进行组合、采用一体化招标。（）P131～P1329.招标控制价（也称拦标价）是招标人根据国家、地方等颁发的有关计价依据和办法，按设计施工图纸计算后对招标工程限定的最高工程造价。（）P13810.国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，并应编制招标控制价。（）P13911.招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其送报主管招标投标的建设行政部门审核。（）P13912.按规定使用工程量清单计价规范招标的工程必须采用综合单价计价。（）P14213.当投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误内容时，评标委员会可以要求投标人以口头方式作必要的澄清、说明或者补正。（）P14814.不管招标文件是否有明确约定，如果评标委员会认定某投标人的投标价低于其个别成本，该投标即构成废标。（）P15315.招标代理人（造价工程师）或评标委员会在进行投标报价评审时，无论是否存在算术性错误，投标函内所填的投标价格维持不变（算术性错误修正的结果要回归到唱标的投标价格）。（）P16316.商务标评分时的评标价=经评审的投标价-∑暂列金额-∑暂估价-税金。（）P17117.施工评标方法的合理选用仅应考虑以下因素：工程规模和技术复杂程度、工期和合同形式、潜在投标人的竞争基础。（）P146～P14718.若招标代理人（造价工程师）或评标委员会对投标人的投标报价检查时，发现有漏项但不会使整个投标价低于成本，且投标人在澄清、说明或补正中已承认并承诺由其承担该漏项费用时，可将该项所有报价中最高报价计入其评标价中。（）P14819.在评标启动投标质疑和澄清程序时，只能集中所有问题进行，不可以分批分别进行。（）P16320.招标代理人或评标委员会对存有算术错误的投标人的商务报价进行修正，经修正后的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。（）P164节能建筑与工程造价试题1.单项选择题（每题的四个选项中，只有一个最符合题意）（1）下列不属于建筑能耗特点的是（）。P173A．建筑能耗总量高B．建筑能耗增势迅猛C．建筑用能效率高D．高耗能建筑比例大（2）下列不属于节能建筑的特征是（）。P176A．冬暖夏凉B．通风良好C．人工控制D．光照充足（3）下列关于建筑节能说法错误的是（）。P177A．新时期要培养人们资源节约的观念，这一时期的“节约”不像以往的“不消费”，而是更加强调“不浪费”。B．建筑围护结构的节能要与采暖、空调、照明以及家用电器设备和系统的节能结合进行，多管齐下。C．必须提倡建设低能耗建筑来满足人们对适宜舒适度的追求。D．节约能源不是长久之计而是权宜之计。（4）下列关于建筑节能与节能建筑的描述错误的是（）。P178A．建筑节能意味着限制发展或降低建筑物的服务标准B．节能建筑就是要给建筑物“穿好棉衣”、“戴好棉帽”、“穿好棉鞋”C．建筑节能是从积极意义上提高利用效率D．建筑节能有时也称作建筑合理用能（5）（）代表的是高效率、环境好而又可持续发展的建筑，自身适应地方自然生态而又不破坏地方自然生态的建筑，它所追求的是一种可持续发展的建筑模式。P179A．生态建筑B．可持续建筑C．绿色建筑D．节能建筑（6）下列关于建筑节能工作的评价错误的是（）。P184A．新建建筑已基本上实现按节能设计标准设计B．新建建筑节能施工标准贯彻度有较大进展C．北方采暖地区既有居住建筑供热计量及节能改造工作已经启动D．可再生能源在建筑中的规模化应用进展缓慢（7）“建筑节能的考核没有纳入政府层面考核”体现了建筑节能中存在（）问题。P185A．建筑节能各项管理制度还不够健全B．建筑节能管理机制不够完善C．新建建筑执行节能标准的水平有待进一步提高D．北方地区供热计量改革滞后（8）关于我国建筑节能市场的现状描述错误的是（）。P188A．节能建筑市场尚未形成B．节能部品市场秩序混乱C．节能服务市场处于萌芽状态D．市场配套环境已经完善（9）建筑节能市场存在的问题包括（）。P189A．建筑节能市场信息不对称、建筑节能市场有效需求不足B．建筑节能市场缺乏供给意愿、建筑节能市场有效需求不足C．建筑节能市场缺乏供给意愿D．建筑节能市场信息不对称、有效需求不足和缺乏供给意愿（10）下列说法正确的是（）P189A．市场需方（消费者）对建筑节能信息的掌握程度高B．市场供方（开发商等）对建筑节能信息的掌握程度高C．市场需方与市场供方对建筑节能信息的掌握程度相差不大D．无法确定（11）建筑节能市场有效需求不足，不包括以下（）的原因。P190A．能源价格过低B．供暖收费体制不合理C．产权主体多样化D．节能建筑建造成本偏高（12）近年来，美国政府在建筑节能中的作用也逐渐加强，主要表现在（）。P192A．制定标准、政策优惠、开发和推荐能源新技术B．制定标准、开发和推荐能源新技术C．政策优惠D．开发和推荐能源新技术（13）“能源之星”计划是（）推出的。P193A．美国B．法国C．日本D．英国（14）法国政府在出台了有关节能的强制性规范同时，也出台了一系列的经济激励措施配合节能政策的贯彻施行。下列属于经济激励措施的是（）。P193A．政府机构、行业协会、能源企业和其他相关部门在建筑节能中各司其责，形成了良好的运作模式。B．厂商不断提高所生产产品的节能性能，降低成本和价格，使建筑的能效水平不断提高。C．政府对建筑物保温、供热系统控制及锅炉节能给予税收优惠，对部分节能领域采取加速折旧方式。D．法国政府也积极鼓励各能源行业和建材生产企业对节能技术和产品的研发。（15）下列关于发达国家建筑节能实践的共同特点描述错误的是（）。P195A．市场发挥着基础性作用B．节能的实施是个渐进的过程C．政府发挥着基础性作用D．都重视市场和政府的双重作用（16）下列不属于政府在建筑节能市场的作用的是（）。P195A．制定合理的节能标准，以明确节能目标B．强化政府在建筑节能市场中的基础性作用C．制定并实施激励性政策，激发市场潜力D．开展节能的基础性研究，对技术进步和产业发展予以支持（17）下列关于太阳能光电建筑应用现状说法错误的是（）。P198A．从认识到政策B．从研发到示范C．从城市到农村D．从农村到城市（18）美国能源部长朱棣文的环保新主张是（）。P199A．白色屋顶B．蓝色屋顶C．绿色屋顶D．黑色屋顶（19）大量资料表明，项目在移交后的使用及维护成本与建设成本的关系是（）。P201A．远远大于B．远远小于C．相差无几D．不确定（20）全寿命周期环境成本是指（）。P201A．建筑在从项目构思、产品建成投入使用直至报废全过程对社会经济造成的不利影响B．建筑从项目构思到项目建投入使用直至项目寿命周期终结全过程所发生的一切可直接体现为资金耗费投入的总和C．建筑从筹建到竣工验收为止所投入的全部成本费用D．项目在整个寿命周期内对环境造成的潜在的和显在的不利影响（21）全寿命周期资金成本中Kt的含义是（）。P202A．第t年的物业管理费用B．第t年的专项维修费用C．第t年业主使用费用D．第t年的废弃处置费用（22）（）主要是指建筑丧失使用价值以后，经过拆除清理所残留的、可供出售或利用的构配件、废旧材料等的价值。P204A．废弃处置费用B．残值C．物业管理费用D．专项维修费用（23）全寿命周期成本评价方法包括（）。P204A．技术经济评价方法、费用效率法、系统分析评价方法B．权衡分析法、费用效率法、系统分析评价方法C．技术经济评价方法、价值分析方法、系统分析评价方法D．技术经济评价方法、费用效率法、权衡分析法（24）采用技术经济评价方法进行建设项目评价的关键是计算项目的技术经济评价指标。下列治标不属于动态评价指标的是（）。P205A．净现值B．内部收益率C．投资收益率D．净年值（25）层次分析法属于全寿命周期成本评价方法中的（）。P206A．技术经济评价方法B．价值分析方法C．系统分析评价方法D．费用效率法（26）根据建设项目建设程序的特点，我们把节能建筑全寿命周期造价管理分为（）进行造价控制与成本分析。P211A．决策阶段、设计阶段、招标及合同