往年二建建设工程法规及相关知识样卷

2/2往年二建建设工程法规及相关知识样卷(一)（总分100分，考试时长90分钟）一、单项选择题（每小题2分，共100分）1、建设工程在开工阶段出现了下列情况，其中不能顺延工期的是（）。 A、当事顺延工期经发包人或者监理人签证等方式确认 B、承包人未在约定期限内提出工期顺延 C、能证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定 D、当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延2、货运合同的托运人未按照约定包装货物，承运人可以（）。 A、留置货物 B、要求赔偿 C、解除合同 D、拒绝运输3、按照相关规定，税务登记内容发生变化的，纳税人应当自办理工商变更登记之日起()内或办理工商注销登记前，向税务机关申报办理变更或者注销税务登记。 A、30日 B、45日 C、60日 D、90日4、人民法院接到行政机关强制执行的申请，应当在（）日内受理，且对于符合强制执行的规定，应当自受理（）日内作出执行裁定。 A、5，5 B、7，7 C、5，7 D、7，55、甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行中与乙公司达成和解协议。和解协议约定：将乙所欠220万元债务减少为200万元，乙自协议生效之日起2个月内还清。下列说法中，错误的是（）。 A、甲乙双方可以将执行和解协议提交法院执行局 B、法院可以依据规定裁定中止原生效法律文书执行 C、协议生效2个月后，乙并未履行协议的约定，甲可向法院申请恢复原判决的执行 D、协议生效2个月后，乙并未履行协议的约定，甲应向乙住所地法院提起民事诉讼6、某施工单位将进行危险化学品管道的施工作业，该施工单位需书面通知管道所属单位的时间应当是开工前（）。 A、3日 B、5日 C、7日 D、15日7、根据《合同法》规定，建设工程施工合同不属于()。 A、双务合同 B、有偿合同 C、实践合同 D、要式合同8、大学生小王2009年6月1日与东方建筑公司签订了书面劳动合同，期限为7年，2009年7月5日大学毕业后，8月1到公司报到。依据《劳动合同法》，东方建筑公司应自()起即与小王建立了劳动关系。 A、2009年6月1日 B、2009年7月5日 C、2009年8月1日 D、2009年10月10日9、王某应聘到某施工单位，签订了一份劳动合同，在合同尚未期满时，王某拟解除劳动合同。下列做法正确的是（）。 A、必须取得用人单位同意 B、口头通知用人单位即可 C、提前30日以书面形式通知用人单位 D、应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位10、甲、乙建筑公司共同投标承包了一栋高档写字楼工程的施工总承包业务，工程施工中由乙公司负责的部分工程发生了质量事故给业主造成了20万元的损失而产生了赔偿责任。对此，正确的处理方式应当是()。 A、业主方只能要求乙公司赔偿20万元 B、业主方要求甲公司赔偿其中10万元，甲认为是乙公司的责任拒绝赔偿 C、甲公司支付了业主方的10万元赔偿，但赔偿后按联合承包协议向乙追赔 D、乙公司不考虑联合承包协议，拒绝甲公司的追赔要求11、以下仲裁协议有效的是()。 A、争议发生之后才达成的仲裁协议 B、未排除法院管辖权的仲裁协议 C、以口头方式约定的仲裁协议 D、约定了两个仲裁委员会的仲裁协议12、某工程施工合同约定，2013年1月1日业主向承包商支付工程款，但业主却没有支付。2013年12月1日，承包商确认权利被侵害并就此向法院起诉。此案的诉讼时效将可至()。 A、2014年1月1日 B、2015年2月1日 C、2015年8月1日 D、2016年12月1日13、某市A区的建设单位将其位于本市B区的办公楼发包给本市C区的施工企业，双方在本市D区签订的施工合同，合同中未约定纠纷管辖地。后因工程质量问题产生纠纷，则建设单位可能向该市（）人民法院提起诉讼。 A、A区或B区 B、B区或C区 C、C区或D区 D、D区或A区14、11月23日，张某参加了二级建造师执业资格统一考试，并于2008年2月8日取得了资格证书，并于2016年04月25日申请注册成功，根据有关规定，张某初始注册有效期应当截止到()。 A、2019年11月23日 B、2017年4月24日 C、2018年11月23日 D、2019年4月25日15、关于建筑意外伤害保险的投保，下述说法正确的是（）。 A、施工企业应在工程项目开工后办理投保手续 B、投保应实行实名制 C、投保应计工程项目施工人数 D、工程项目中有分包单位的由总承包施工企业统一办理16、（2017年）关于行政复议的说法，正确的是（）。 A、行政复议既可以解决行政争议，也可以解决民事或者其他争议 B、在行政复议中随时可以调解 C、行政复议可以应申请一并审查抽象行政行为 D、行政复议决定具有终局性17、《刑法》及《刑法修正案》规定，强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果，情节特别恶劣的，处（）有期徒刑。 A、1年以下 B、1年～3年 C、3年～5年 D、5年以上18、事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于()小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 A、1 B、6 C、2 D、1219、在买卖合同中权利的瑕疵担保义务是指（）。 A、出卖人负有保证第三人不得向买受人主张任何权利的义务 B、买受人必须按合同支付货款的义务 C、出卖人负有保证所卖物品质量的义务 D、出卖人应当按照约定的质量要求交付标的物20、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，分包单位的从事危险作业人员的意外伤害保险的保险费是由()支付的。 A、总承包单位 B、分包单位自行 C、施工单位 D、第三方21、某建筑公司采用不同方式分别与甲、乙、丙、丁四家材料供应商订立了仲裁协议，其中无效的仲裁协议是()。 A、争议发生之后与甲达成的书面协议 B、与乙在合同中约定的仲裁条款 C、与丙通过电子邮件约定的仲裁意思表示 D、与丁口头约定的仲裁意思表示22、（2020年真题）资质许可机关应当注销建筑企业资质的情形是（）。 A、施工企业资质证书有效期届满，未依法申请延续的 B、施工企业发生合并、分立、重组以及改制的 C、施工企业被责令停产整顿的 D、施工企业名称、地址、法定代表人发生变更的23、取得建造师资格证书的张某2013年3月受聘并注册于甲公司，由于工作单位变动于2014年6月变更注册到乙公司，其变更后注册有效期的截止时间为()。 A、2016年3月 B、2016年6月 C、2017年3月 D、2017年6月24、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，其中造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故，称为（）。 A、一般事故 B、较大事故 C、重大事故 D、特别重大事故25、我国民事诉讼中的()是指在诉讼答辩期届满后开庭审理前，在人民法院的主持下，当事人之间相互明示其持有证据的过程。 A、质证 B、证据交换 C、认证 D、证明责任26、在民事诉讼中，当事人一方以合同中有仲裁条款为由，对人民法院受理本案提出异议的，应当在（）提出。 A、收到传票之日起7日内 B、举证期满前 C、首次开庭前 D、庭审结束前27、下列债中，属于当事人之间按照约定生产的债是（）。 A、侵权之债 B、不当得利之债 C、无因管理之债 D、合同之债28、关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是（）。 A、建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于该月的25% B、建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录仅在工程项目上存档备查即可 C、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查 D、对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，必须书面委托集团分公司所在地分公司负责人进行带班检查29、根据《建筑法》规定，申请领取建筑工程施工许可证的条件不包括（）。 A、已经确定监理单位 B、已经确定建筑施工企业 C、建设资金已经落实 D、施工图设计文件已经按照规定进行了审查30、某幕墙专业分包工程施工过程中，发生了一起安全事故，造成2人死亡。根据《建设工程安全生产管理条例》，此次事故应由()上报有关主管部门。 A、幕墙分包企业 B、施工总承包企业 C、监理单位 D、建设单位31、某施工单位违反施工程序，导致一栋7层正在建设的楼房倒塌，致使5名工人死亡，直接经济损失4000万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，该事件属于()事故。 A、特别重大 B、重大 C、较大 D、一般32、依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露己获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的，给予警告，可以并处()的罚款。 A、1万元以上10万元以下 B、5万元以上20万元以下 C、10万元以上50万元以下 D、50万元以上200万元以下33、定金合同是当事人双方为了保证债务的履行，按照合同规定向对方预先给付一定数额的货币，定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的（）。 A、10% B、20% C、25% D、30%34、因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程作业的，必须经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府（）部门同意 A、文物行政 B、建设主管 C、文物保护 D、城乡规划35、在城市市区进行建设施工或者从事其他产生扬尘污染的活动，未采取有效扬尘防治措施，致使大气环境受到污染的，限期改正，处（）罚款。 A、2万元以下 B、5万元以下 C、1万元以上10万元以下 D、10万元以下36、根据《物权法》，为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利属于（）。 A、土地所有权 B、土地处分权 C、担保物权 D、地役权37、当事人申请再审，应当在判决、裁定发生法律效力后()月内提出。 A、3 B、6 C、9 D、1238、国家对落后耗能过高的生产工艺实行（）。 A、问责制度 B、整改制度 C、惩罚制度 D、淘汰制度39、下列关于人民法院审理案件的说法正确的是（）。 A、被告不提出答辩状，不能进行审理 B、人民法院审理案件一般以不公开审理为原则 C、涉及个人隐私、商业秘密的案件，一律不公开审理 D、普通程序的审判组织应当采用合议庭制度40、某建设单位向供货商订购某种由国家定价的特种材料，合同签订的价格为3000元/吨，约定于9月1日按时交货。但供货商到期后迟迟不交货，到9月15日，国家调整该类材料的价格为2850元/吨，到9月30日，国家又调整价格为3200元/吨，供货商于10月5日交货。为此双方的结算价格应按（）进行结算。 A、合同价3000元/吨 B、第一次调整价格2850元/吨 C、第二次调整价格3200元/吨 D、第一次和第二次调整价格的平均值41、（2014年）某施工企业在混凝土搅拌场所私设排污口，将废水直接排放，致使村里的十几亩水稻受损严重。有权作出行政罚款的主管部门是（）。 A、该村的村民委员会 B、建设行政主管部门 C、环保行政主管部门 D、规划行政主管部门42、《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法规定，工程项目质量安全管理的第一责任人是() A、企业总经理 B、企业总工程师 C、项目负责人 D、项目专职安全生产管理人员43、房地产公司甲的下列做法中，符合安全生产法律规定的是（）。 A、要求施工企业购买其指定的不合格消防器材 B、申请施工许可证时无须提供保证工程安全施工措施的资料 C、甲向施工企业提供的地下工程资料不准确 D、甲在拆除工程施工15日前将有关资料报送有关部门备案44、关于申请领取施工许可证的条件的说法，正确的是（）。 A、有保证工程进度的基本制度 B、建设工程所需投资己经到位30% C、已经办理该建筑工程用地批准手续 D、已经与施工企业签订了合作协议45、下述关于施工单位安全费用的提取管理的描述中，符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》要求的是（）。 A、建设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据 B、总包单位应当视具体情况将安全费用适当支付分包单位 C、建设工程施工企业不得擅自提高安全费用提取标准 D、市政公用工程安全费用提取标准为2.5%46、甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合体成员的行为中正确的是()。 A、该联合体成员甲公司又以自己名义单独对该项目进行投标 B、该联合体成员应签订共同投标协议 C、该联合体成员乙公司和丙公司又组成一个新联合体对该项目进行投标 D、甲、乙、丙、丁四家公司设立一个新公司作为该联合体投标的牵头人47、关于设计单位质量责任和义务的说法，正确的是（）。 A、设计单位项目负责人对因设计导致的工程质量问题承担责任 B、设计单位可以在设计文件中指定建筑材料的供应商 C、设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向建设单位作出详细说明 D、设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，但不必注明工程合理使用年限48、关于评标规则的说法，正确的是（）。 A、评标委员会成员的名单可在开标前予以公布 B、投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字的，评标委员会应当否决其投标 C、招标项目的标底应当在中标结果确定前公布 D、评标委员会确定的中标候选人至少为3个，并标明顺序49、下列关于举证时限的说法，错误的是（）。 A、举证时限是指法律规定或法院、仲裁机构指定的当事人能够有效举证的期限 B、当事人逾期提交的证据材料，人民法院审理时应组织质证 C、当事人在举证期限内不提交证据的，视为放弃举证权利 D、当事人应当在举证期限内向人民法院提交证据材料50、担保方式中，必须由第三人为一方当事人提供担保的是（）。 A、保证 B、抵押 C、留置 D、定金

参考答案一、单项选择题1、B【解析】2020版教材P112

(二)工期顺延

当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。2、D【解析】本题考查的是运输合同的法律规定。托运人应当按照约定的方式包装货物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，适用《民法典》第156条的规定。托运人违反包装的规定的，承运人可以拒绝运输。3、A【解析】《税收征收管理法》第16条规定：“从事生产、经营的纳税人，税务登记内容发生变化的，自工商行政管理机关办理变更登记之日起三十日内或者向工商行政管理机关申请办理注销登记之前，持有关证件向税务机关申报办理变更或者注销税务登记”。根据上述法律规定，只有A选项符合题干要求，是正确选项；其他B、C、D选项都不符合题干要求。考点:考查对税务登记内容变更的规定4、C【解析】本题考查的是行政强制的种类和法定程序。人民法院接到行政机关强制执行的申请，应当在5日内受理。人民法院对行政机关强制执行的申请进行书面审查，对符合强制执行规定，且行政决定具备法定执行效力的，除依法可以听取被执行人和行政机关意见的情形外，应当自受理之日起7日内作出执行裁定。5、D【解析】A正确。执行中当事人可以自愿协商达成和解协议，依法变更生效法律文书确定的权利义务主体、履行标的、期限、地点和方式等内容。B正确。和解协议达成后，有规定情形的，人民法院可以裁定中止执行。C正确，D错误。被执行人一方不行执行和解协议的，申请执行人可以申请快复执行原生效法律文书，也可以就履行执行和解协议向执行法院提起诉讼。6、C【解析】2020版教材P223页

《危险化学品安全管理条例》规定，进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，施工单位应当在开工的7日前书面通知管道所属单位，并与管道所属单位共同制定应急预案，采取相应的安全防护措施。7、C【解析】【考点】考查合同的分类

在合同的分类中，建设工程合同同时属于有名合同、双务合同、有偿合同、诺成合同、要式合同、非格式合同；本题C项为正选。8、C【解析】2020版教材P130

用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立。小王是8月1日开始工作，劳动关系自8月1日开始。9、C【解析】2020版教材P133

《劳动合同法》规定，劳动者提前30日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。10、C【解析】2020版教材P97页

《建筑法》也规定，共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。共同承包各方应签订联合承包协议，明确约定各方的权利、义务以及相互合作、违约责任承担等条款。各承包方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任。如果出现赔偿责任，建设单位有权向共同承包的任何一方请求赔偿，而被请求方不得拒绝，在其支付赔偿后可依据联合承包协议及有关各方过错大小，有权对超过自己应赔偿的那部分份额向其他方进行追偿。11、A【解析】2020版教材P302页

仲裁是当事人根据在纠纷发生前或纠纷发生后达成的协议，自愿将纠纷提交中立第三方作出裁决，纠纷各方都有义务执行该裁决的一种解决纠纷的方式。12、D【解析】2020版教材P317页

本案属普通诉讼时效，普通诉讼时效期间通常为3年。依照《民法典》的规定，债务人在债权人第一次向其主张权利之时明确表示不履行义务的，诉讼时效期间从债务人明确表示不履行义务之日起计算。13、B【解析】2020版教材P307

《民事诉讼法》规定：“因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。14、D【解析】2020版教材P64页

初始注册证书与执业印章有效期为3年。15、D【解析】2020版教材P236页

（三）建筑意外伤害保险的投保施工企业应在工程项目开工前，办理完投保手续。鉴于工程建设项目施工工艺流程中各工种调动频繁、用工流动性大，投保应实行不记名和不计人数的方式。工程项目中有分包单位的由总承包施工企业统一办理，分包单位合理承担投保费用。业主直接发包的工程项目由承包企业直接办理。16、C【解析】选项A行政复议的任务是解决行政争议，而不是解决民事或其他争议。选项B行政复议以书面审查为主，以不调解为原则；选项D，行政复议后还可以向人民法院提请诉讼。17、D【解析】2020版教材P217页

强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处5年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处5年以上有期徒刑。18、A【解析】2020版教材P243页

《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。19、A【解析】2020版教材P156

《民法典》第150条规定，出卖人就交付的标的物负有保证第三人不得向买受人主张任何权利的义务，但法律另有规定的除外。20、A【解析】2020版教材P235页

教材“施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。21、D【解析】2020版教材P332

《仲裁法》规定，“仲裁协议包括合同中订立的仲裁条款和其他以书面形式在纠纷发生前或者纠纷发生后达成的请求仲裁的协议。”据此，仲裁协议应当采用书面形式，口头方式达成的仲裁意思表示无效。22、A【解析】资质许可机关应当注销建筑企业资质的情形有：（1）资质证书有效期届满，未依法申请延续的；（2）企业依法终止的；（3）资质证书依法被撤回、撤销或吊销的；（4）企业提出注销申请的；（5）法律、法规规定的应当注销建筑业企业资质的其他情形。23、A【解析】2020版教材P64页

《注册建造师管理规定》中规定，在注册有效期内，注册建造师变更执业单位，应当与原聘用单位解除劳动关系，并按照规定办理变更注册手续，变更注册后仍延续原注册有效期。注册证书和执业印章是注册建造师的执业凭证，由注册建造师本人保管、使用。注册证书与执业印章有效期为3年。因此时间为2013年3月-2016年3月24、C【解析】2020版教材P239页

生产安全事故的等级划分标准重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。25、B【解析】2020版教材P314页

我国民事诉讼中的证据交换，是指在诉讼答辩期届满后开庭审理前，在人民法院的主持下，当事人之间相互明示其持有证据的过程。26、C【解析】有效的仲裁协议排除了人民法院对仲裁协议约定的争议事项的司法管辖权。《仲裁法》规定，当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，人民法院受理后，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉，但仲裁协议无效的除外。27、D【解析】本题考查的是建设工程债的发生根据。在当事人之间因产生了民法典律关系，也就是产生了权利义务关系，便设立了债的关系。这里合同之债最合理。28、C【解析】本题考查的是施工单位负责人施工现场带班制度。选项A，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%。选项B，建筑施工企业负责人带班检查时,分别在企业和工程项目存档备查。选项D，对于有分公司（非独立法人）的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可书面委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查。29、A【解析】2020版教材P45页

《建筑法》规定，申请领取施工许可证，应当具备下列条件：(1)已经办理该建筑工程用地批准手续；(2)依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划；(3)需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；(4)已经确定建筑施工企业；(5)有满足施工需要的施工图纸及技术资料；(6)有保证工程质量和安全的具体措施；(7)建设资金已经落实；(8)法律、行政法规规定的其他条件。30、B【解析】2020版教材P242页

实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。31、C【解析】2020版教材P239页

生产安全事故的等级划分标准。教材根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。32、A【解析】2020版教材P89

依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露己获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的，给予警告，可以并处1万元以上10万元以下的罚款；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。影响中标结果的，中标无效。33、B【解析】2021/2020版教材P32页

定金应当以书面形式约定。当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。定金合同从实际交付定金之日起生效。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。34、A【解析】2020版教材P198

因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意;在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意35、C【解析】本题考查的是施工现场大气污染防治违法行为应承担的法律责任。在城市市区进行建设施工或者从事其他产生扬尘污染的活动，未采取有效扬尘防治措施，致使大气环境受到污染的，限期改正，处1万元以上10万元以下罚款。36、D【解析】2021/2020版教材P16页

地役权，是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。37、B【解析】2020版教材P326

当事人可以申请再审的时间当事人申请再审，应当在判决、裁定发生法律效力后6个月内提出。38、D【解析】2020版教材P187

国家对落后的耗能过高的用能产品、设备和生产工艺实行淘汰制度。39、D【解析】被告不提出答辩状的，不影响人民法院审理。普通程序的审判组织应当采用合议制。合议庭组成人员确定后，应当在3日内告知当事人。公开审理是人民法院审理案件的一项基本原则，只有在例外情形下，才可以不公开审理。离婚案件，涉及商业秘密的案件，当事人申请不公开审理的，可以不公开审理。40、A【解析】2020版教材P158

支付价款的义务执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行。41、C【解析】对于水污染，县级以上地方人民政府或环保行政主管部门有权作出行政罚款。42、C【解析】2020版教材P209页

《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定，项目负责人是工程项目质量安全管理的第一责任人，应对工程项目落实带班制度负责。项目负责人带班生产是指项目负责人在施工现场组织协调工程项目的质量安全生产活动。43、D【解析】建设单位相关的安全责任二、向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料五、不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等六、申请施工许可证应当提供有关安全措施的资料七、装修工程和拆除工程的规定建设单位应当在拆除工程施工15日前，将相关资料进行备案44、C【解析】申请领取施工许可证的法定条件。《建筑法》规定，申请领取施工许可证，应当具备下列条件：（1）已经办理该建筑工程用地批准手续；（2）依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划；（3）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；（4）已经确定建筑施工企业；（5）有满足施工需要的施工图纸及技术资料；（6）有保证工程质量和安全的具体措施；（7）建设资金已经落实；（8）法律、行政法规规定的其他条件。45、A【解析】2020版教材P225页

建设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据。总包单位应当将安全费用按比例直接支付分包单位并监督使用，分包单位不再重复提取。企业可以根据安全生产实际需要，适当提高安全费用提取标准，市政公用工程安全费用提取标准是1.5%.46、B【解析】2020版教材P81页

联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。47、A【解析】本题考查的是勘察、设计单位相关的质量责任和义务。选项B，除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。选项C，设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。注意这里是向施工单位，而不是建设单位。选项D，正确的说法应为设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限。48、B【解析】A选项，评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。C选项，招标项目设有标底的，招标人应当在开标时公布。D选项，^中标候选人应当不超过3个，并标明排序。49、B【解析】当事人逾期提供证据的，人民法院应当责令其说明理由；拒不说明理由或者理由不成立的，人民法院根据不同情形可以不予采纳该证据，或者采纳该证据但予以训诫、罚款。故B的说法是不正确的。50、A【解析】2021/2020版教材P29页

保证是非常常见的担保方式，所谓保证，是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。

往年二建建设工程法规及相关知识样卷(二)（总分100分，考试时长90分钟）一、单项选择题（每小题2分，共100分）1、（2017年）根据《建设工程施工合同（示范文本)》，关于隐蔽工程检查程序的说法，正确的是（）。 A、隐蔽工程经监理人检查质量不合格的，承包人按监理人指示完成修复后即可覆盖，无需重新检查 B、监理人不能按时进行检查的，应在检查前48小时向承包人提交书面延期要求 C、监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，承包人不得完成覆盖工作 D、隐蔽工程必须经监理人检查且质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后承包人方可覆盖2、根据《刑法》，附加刑是补充主刑适用的刑罚方法。下列各项中，属于附加刑的是（）。 A、罚款 B、赔偿损失 C、没收财产 D、赔礼道歉3、（）是指权利人在法律规定的期限内，对其发明创造所享有的制造、使用和销售的专有权。 A、专利权 B、商标权 C、著作权 D、发明权4、某建筑公司以欺骗手段超越资质等级承揽某工程施工项目，因技术水平低，工程出现多次返修，给建设单位造成较大经济损失。建设单位得知真相，遂主张合同无效，并可自行追究建筑公司的()。 A、违约责任 B、侵权责任 C、缔约过失责任 D、赔偿责任5、用人单位和劳动者协商一致可以变更劳动合同，但劳动合同的变更不能（） A、在合同依法订立之后进行 B、变更合同期限和劳动报酬 C、变更劳动保护和工作条件 D、违反法律法规的强制性规定6、建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（）。 A、项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效 B、项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效 C、项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效 D、项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效7、施工单位的下列行为中,属于工程质量不良行为认定标准的是()。 A、将承包的工程转包或违法分包的 B、未取得资质证书承揽工程的,或超越本单位资质等级承揽工程的 C、未按照节能设计进行施工的 D、以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的8、在我国法律体系中，调整平等主体之间财产关系和人身关系的法律部门是（）。 A、行政法 B、劳动法 C、经济法 D、民法9、关于上位法与下位法的法律地位与效力，下列说法中正确的是（）。 A、《建筑法》高于《建设工程质量管理条例》 B、《北京市建筑市场管理条例》高于《建设工程质量管理条例》 C、《北京市建筑市场管理条例》高于《陕西省建筑市场管理条例》 D、《陕西省建筑市场管理条例》高于《北京市建筑市场管理条例》10、某市政工程施工过程中，施工单位进行道路挖掘未进行围挡防护，导致夜间一行人张某失足坠落沟槽内摔伤，为此，施工单位对张某须承担的是()。 A、刑事责任 B、违约责任 C、侵权责任 D、行政责任11、某发包人负责采购材料，欠甲材料供应商100万元，在工程实施过程中，为了筹措资金又将工程抵押给银行，工程竣工后，施工单位经多次催促，发包人始终无法支付结算价款。最后向法院申请拍卖该工程，那么，在拍卖完成后，（）将最先受偿。 A、甲材料供应商 B、银行 C、施工单位 D、先到先得，没有先后顺序12、根据《必须招标的工程项目规定》中的规定，全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目,对于必须招标范围内的工程，达到下列规模必须招标的是()。 A、工程设计单项合同估算价40万元 B、施工单项合同估算价450万元 C、重要材料采购单项合同估算价50万元 D、工程监理单项合同估算价30万元13、某新成立的建筑公司，创始人于2018年11月3日向工商部门提出申请，同年11月18日核准并签发营业执照。该公司于11月29日提出资质申请，12月6日建设行政主管部门核准该资质申请。该公司取得法人资格的时间是（）。 A、11月29日 B、11月3日 C、11月18日 D、12月6日14、《循环经济促进法》规定，发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按照（）的原则实施。 A、减少废物产生 B、减量化优先 C、能源消耗最低 D、再利用优先15、建设工程招标投标过程中，银行为建筑工程公司提供的工程保函属于（）。 A、主合同 B、从合同 C、无偿合同 D、计划合同16、当事人以下列财产抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立，未经登记，不得对抗善意第三人（）。 A、学校 B、交通运输工具 C、医院 D、幼儿园17、根据《担保法》，下列财产不能作为担保物的是（）。 A、厂房 B、可转让专利权 C、生产原料 D、公立幼儿园的教育设施18、甲总承包单位将其承建的工程分包给乙承包单位,双方订立分包合同并约定因本合同发生的一切争议均由某仲裁委员会裁决。后双方因质量问题发生争议,同时发现该分包行为未经建设单位同意。下列关于本案仲裁协议效力的说法,,正确的是()。 A、分包合同无效,则仲裁协议无效 B、分包合同有效,则仲裁协议有效 C、分包合同效力待定,则仲裁协议效力待定 D、分包合同效力与仲裁协议效力没有相关性19、下列不属于用益物权的是（）。 A、建设用地使用权 B、地役权 C、财产权 D、土地承包经营权20、没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为是不当得利，不当得利的法律后果是（）。 A、返还不当利益 B、双倍赔偿损失 C、赔偿实际损失 D、赔偿合理费用21、（2018年）关于承揽合同当事人权利义务的说法，正确的是（）。 A、定作人不得中途变更承揽工作的要求 B、定作人提供的材料不符合约定的，承揽人可以自行更换材料 C、承揽人向定作人交付工作成果的，定作人应当验收该工作成果 D、定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失22、关于仲裁调解的说法，正确的是（）。 A、仲裁庭必须先进行调解 B、调解不成不能做出裁决书 C、仲裁调解书与裁决书具有同等法律效力 D、经仲裁庭调解双方当事人达成调解协议的，仲裁庭不能制作裁决书23、随着科学技术的发展，某工程建设国家标准的部分规定显露出明显的缺陷，对此工程建设标准适宜的处置方式是()。 A、废止 B、局部修订 C、继续有效 D、复审24、工程勘察、设计、施工单位组成联合体以EPC方式共同承包工程时，其承包工程范围以（）资质等级划定。 A、勘察单位 B、设计单位 C、施工单位 D、三者中资质等级低的单位25、下列关于国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目招标方式的表述中，错误的是（）。 A、非涉密的国有资金占55%的控股项目，如果受技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择时，可以采用邀请招标 B、国有资金占40%股份，另外两家私有合作企业占股份分别为30%的，可以采用邀请招标 C、国有资金控股，但受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的，可以采用邀请招标 D、采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项目，可以采用邀请招标26、某环保局办公楼工程竣工验收后，其电气管线、给排水管道的最低保修期限是()。 A、5年 B、3年 C、2年 D、1年27、（2020年真题）关于民事诉讼管辖权异议的说法，正确的是（）。 A、人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，应当在法庭辩论终结前提出 B、当事人未提出管辖权异议并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权 C、人民法院对当事人提出的异议，审查后认为异议成立的，裁定驳回起诉 D、对人民法院就级别管辖权异议作出的裁定，当事人不得提起上诉28、（2015年）根据《民事诉讼法》，下列证据中，属于书证的是（）。 A、录音录像材料 B、建筑材料样品 C、工程质量鉴定报告 D、施工合同29、人民法院接到起诉状后应当在。()日内审查立案或者裁定不予受理。原告对裁定不服的，可以提起上诉。 A、3 B、5 C、7 D、1030、与甲有合作关系的钢材供应商乙在没有约定的情况下运送10吨钢筋到甲工地，甲经验收确认钢筋合格后用于工程施工，则该合同属于（）。 A、有效合同 B、无效合同 C、可撤销合同 D、可变更合同31、下列法律责任中，属于民事责任承担方式的是()。 A、警告 B、罚款 C、支付违约金 D、没收财产32、根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位，未编制拆卸方案和制定安全施工措施的，可以（）。 A、责令限期改正 B、直接吊销资质证书 C、责令限期改正，处5万元以上10万元以下的罚款 D、直接责令停业整顿33、我国《固体废物污染防治法》中对于固体废物污染环境问题做了有关规定，下列选项叙述不正确的是（）。 A、禁止境外废物进境倾倒.堆放 B、禁止将危险物与旅客用同一运输工具运载 C、禁止向水体排放油类.酸类废液 D、禁止经中华人民共和国过境转移危险废物34、（2019年）根据《招标投标法实施条例》，关于联合体投标的说法，正确的是（）。 A、招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体可以在资格预审后组成 B、资格预审后联合体增减、更换成员的，应当书面通知招标人 C、招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标 D、联合体各方在同一招标项目中可以以自己名义单独投标35、甲乙双方签订买卖合同的情形是：2010年11月10日，甲在合同书上签字后寄送乙方;2010年11月20日，乙在合同书上签字，并将双方签字的合同书寄还甲;2010年11月30日，甲收到该合同书;合同书约定合同于2010年12月10日生效。则该合同成立时间是（）。 A、2010年11月10日 B、2010年11月20日 C、2010年11月30日 D、2010年12月10日36、工程总承包单位可以按合同约定或经建设单位同意，直接将相关业务分包给有相应资质的单位。对此，下列说法中错误的是()。 A、仅具有设计资质的企业承接工程总承包项目时，应将项目的施工业务分包给具有相应资质的施工企业 B、仅具有施工资质的企业承接工程总承包项目时，应将项目的设计业务分包给具有相应资质的设计单位 C、工程总承包单位可以直接发包总承包合同涵盖的其他专业业务 D、自行实施工程设计的总承包单位不得将主体部分的设计业务分包给其他单位37、某建筑企业的劳动争议调解委员会应由()组成。 A、企业的法定代表人与劳动行政部门的代表 B、企业的工会代表与劳动行政部门的代表 C、职工代表和企业代表 D、职工代表、企业代表和劳动行政部门的代表38、（2020年真题）关于公布建筑市场诚信行为的说法，正确的是（） A、对于整改不力的单位，信息发布部门可以延长其不良行为记录信息公布期限 B、优良行为记录信息的公布期限一般为6个月 C、不良行为记录信息公布期限一般为5年 D、对整改确有实效的单位，信息发布部门可以直接取消公布其不良行为39、甲水泥厂因无力支付乙钢材厂钢材的货款，遂向乙钢材厂提供了一批水泥用来抵账。后乙钢材厂将该批水泥出售给丙施工单位，则关于该水泥买卖合同的效力，下列说法中正确的是()。 A、水泥买卖合同为有效合同 B、水泥买卖合同为无效合同 C、水泥买卖合同因乙钢材厂超越经营范围而无效 D、水泥买卖合同因乙钢材厂超越经营范围而效力待定40、关于施工企业资质证书的申请、延续和变更的说法，正确的是()。 A、企业首次申请资质应当申请最低等级资质，但增项申请资质不必受此限制 B、资质许可机关逾期未做出资质准予延续决定的，视为准予延续 C、施工企业发生合并需承继原建筑业企业资质的，不必重新核定建筑业企业资质等级 D、被撤回建筑业企业资质证书的企业，可以在资质被撤回后6个月内，向资质许可机关提出核定低于原等级同类别资质的申请41、工程项目招标出现下列情形，应当重新招标的是（）。 A、经过资格预审合格的投标人不足5个的 B、开标时投标人只有3个的 C、评标委员会否决了所有投标的 D、全部投标人的报价均高于标底的42、建设单位转让在建工程，对于施工合同而言，这在民事法律关系变更中属于()变更。 A、主体 B、客体 C、内容 D、标的43、双方按市场价格签定了合同，则按照《合同法》规定，合同履行中如果价款或报酬不明确，且按合同条款和交易习惯仍不能确定时，应按照（）履行。 A、订立合同时履行地的政府定价 B、订立合同时履行地的市场价格 C、履行合同时履行地的政府定价 D、履行合同时履行地的市场价格44、对“总承包单位与分包单位就分包工程承担连带责任”的正确理解是(). A、建设单位只能向分包单位请求赔偿，不能向总承包单位请求赔偿 B、在总承包单位或分包单位赔偿前，均有权要求建设单位向另一方请求赔偿 C、在总承包单位或分包单位赔偿后，有权依据分包合同对于不属于自己责任的赔偿向另一方进行追偿 D、连带责任仅限于连带赔偿责任，不连带承担其他合同义务45、11月1日，由于受全球经济危机的影响，甲建筑公司的海外项目受到冲击，甲建筑公司遂与在其公司工作了15年的海外部副总王某解除了劳动合同。依据《劳动合同法》，甲建筑公司通知王某解除劳动合同的日期最迟应是()。 A、2008年10月1日 B、2008年10月3日 C、2008年10月16日 D、2008年11月1日46、担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为（）。 A、债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务 B、债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务 C、保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务 D、保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，被保证人按约定履行债务47、招标人对已发出的招标文件需要进行修改或澄清的，应在提交投标文件的截止时间至少（）前进行，否则应顺延提交投标文件的截止时间。 A、3 B、5 C、10 D、1548、《建设工程安全生产管理条例》中提出的安全生产管理机构是指（）。 A、建设单位设置的负责安全生产管理工作的独立职能部门 B、设计单位设置的负责安全生产管理工作的独立职能部门 C、施工单位设置的负责安全生产管理工作的独立职能部门 D、政府机构设置的负责安全生产管理工作的独立职能部门49、注册建造师需要增加执业专业时，应按规定申请专业增项注册。增项注册应提交拟增项专业的（）。 A、资历证明 B、经考核认定的相应能力证明 C、专业资格证明 D、业绩证明50、某项目分期开工建设，开发商二期工程3、4号楼仍然复制使用一期工程的施工图纸。施工时施工单位发现该图纸使用的02标准图集现已废止，施工单位的正确做法是()。 A、继续按图施工 B、按现行图集套改后继续施工 C、及时向相关单位提出修改建议 D、由施工单位技术人员修改图纸

参考答案一、单项选择题1、D【解析】考查施工质量检验和返修的规定。选项A，隐蔽工程不合格，修复后需要监理人重新检查才能覆盖；选项B，如果监理人不能及时进行隐蔽工程验收，那么需要提前24小时告知承包人；选项C，监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作。2、C【解析】2021/2020版教材P40页

《中华人民共和国刑法》规定，刑罚分为主邢和附加刑。主刑包括：（1）管制；（2）拘役；（3）有期徒刑；（4）无期徒刑；（5）死刑。附加刑包括：（1）罚金；（2）剥夺政治权利；（3）没收财产；（4）驱逐出境。3、A【解析】2021/2020版教材P21页

专利权是指权利人在法律规定的期限内，对其发明创造所享有的制造、使用和销售的专有权。4、D【解析】《民法典》第52条规定：“无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力”。A选项为追究违约责任。但由于合同无效，合同中的违约条款也当然无效，当事人不能再依据合同追究对方违约责任。可见A选项不符合题干要求。B选项为追究侵权责任。根据《民法通则》第134条的规定，承担侵权民事责任的方式包括：停止侵害；排除妨碍；消除危险；返还财产；恢复原状；修理、重作、更换；赔偿损失；消除影响、恢复名誉；赔礼道歉等。由于侵权责任的内容太过宽泛，并非都针对无效合同，可见B选项不符合题干要求。C选项为追究缔约过失责任。虽然根据《民法典》第42条的规定，因缔约过失给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。但是因一方缔约过失行为而订立的合同，并非都属于无效合同，可能属于可撤销、可变更合同。可见C选项不符合题干要求。D选项为追究赔偿责任。《民法典》第58条规定：“合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方可见所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任”。可见D选项最符合题干要求，是正确选项。考点:合同无效后的法律后果5、D【解析】2020版教材P133

变更劳动合同时应当注意：（1)必须在劳动合同依法订立之后，在合同没有履行或者尚未履行完毕之前的有效时间内进行；（2)必须坚持平等自愿、协商一致的原则，即须经用人单位和劳动者双方当事人的同意；（3)不得违反法律法规的强制性规定；（4)劳动合同的变更须采用书面形式。6、D【解析】本题考查的是抵押权、质押、留置权、定金的规定。抵押最大的特点是不转移占有，房地产属于必须登记类，在办理抵押登记之日起生效。@##7、C【解析】2020版教材P104

(三）工程质量不良行为认定标准：(1)在施工中偷工减料的,,使用不合格建筑材料、建筑构配件和设备的,或者有不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的其他行为的;(2)未按照节能设计进行施工的;(3)未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检测,或未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的;(4)工程竣工验收后,不向建设单位出具质量保修书的,或质量保修的内容、期限违反规定的;(5)不履行保修义务或者拖延履行保修义务的。8、D【解析】行政法是调整国家行政管理活动中各种社会关系的法律规范的总和。劳动法是调整劳动关系的法律。经济法是调整国家在经济管理中发生的经济关系的法律。民法是调整作为平等主体的公民之间、法人之间、公民和法人之间的财产关系和人身关系的法律。可见本题正确答案为D选项。9、A【解析】2021/2020版教材P4页

法的效力层级，是指法律体系中的各种法的形式，由于制定的主体、程序、时间、适用范围等的不同，具有不同的效力，形成法的效力等级体系。（1）宪法至上；（2）上位法优于下位法；（3）特别法优于一般法；（4）新法优于旧法（5）需要有关机关裁定适用的特殊情况。具体表现为由高到低的顺序：宪法、法律、行政法规、地方性法规及自治条例和单行条例、部门规章、地方政府规章、国际条约。10、C【解析】2021/2020版教材P39页

侵权责任是指行为人因过错侵害他人财产、人身而依法应当承担的责任，以及虽没有过错，但在造成损害以后，依法应当承担的责任。11、C【解析】2020版教材P116

《民法典》第286条规定，建筑承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。12、B【解析】2020版教材P73

根据《必须招标的工程项目规定》中的规定，全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目第五条本规定第二条至第四条规定范围内的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须招标：

（一）施工单项合同估算价在400万元人民币以上；

（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上；

（三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上。

同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到前款规定标准的，必须招标。13、C【解析】企业法人以工商部门核准注册之日，即营业执照签发之日，为取得法人资格之日。14、B【解析】2020版教材P188

《循环经济促进法》规定：发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按照减量化优先的原则实施。15、B【解析】2021/2020版教材P29页

担保合同是从合同，从合同无效，担保合同无效。建设工程施工常用的担保种类：施工投标保证金、施工合同履约保证金、工程款支付担保、预付款担保。@##16、B【解析】2021/2020版教材P31页

当事人以下列财产抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立，未经登记，不得对抗善意第三人：（1）生产设备、原材料、半成品、产品；(2)交通运输工具；(3)正在建造的船舶、航空器。17、D【解析】担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金。下列财产不得抵押：（1）土地所有权；（2）耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权；（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施；（4）所有权、使用权不明或者有争议的财产；(5)依法被查封、扣押、监管的财产；依法不得抵押的其他财产。18、D【解析】2020版教材P333页

(4)仲裁协议的独立性：仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，以及合同成立后未生效、被撤销等，均不影响仲裁协议的效力。当事人在订立合同时就争议达成仲裁协议的，合同未成立也不影响仲裁协议的效力。19、C【解析】2021/2020版教材P15页

用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。20、A【解析】2021/2020版教材P19页

不当得利，是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此得利者与受害者之间形成债的关系。得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人。21、D【解析】A错误，定作人可以中途变更承揽工作的要求，造成承揽人损失的，应当赔偿损失；B错误，定作人提供的材料不符合约定的，承揽人应当及时通知定作人更换、补齐或者采取其他补救措施。承揽人不得擅自更换定作人提供的材料，不得更换不需要修理的零部件；C错误，承揽人完成工作向定作人交付工作成果，并提交了必要的技术资料和有关质量证明的，定作人应当验收该工作成果。22、C【解析】2020版教材P339页

调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力。调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力。23、B【解析】2020版教材P261页

凡属下列情况之一的国家标准，应当进行局部修订：（1)国家标准的部分规定已制约了科学技术新成果的推广应用；（2）国家标准的部分规定经修订后可取得明显的经济效益、社会效益、环境效益；（3）国家标准的部分规定有明显缺陷或与相关的国家标准相抵触；（4）需要对现行的国家标准做局部补充规定。24、D【解析】2020版教材P97

共同承包的资质要求《建筑法》规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。25、B【解析】2020版教材P74页

《招标投标法实施条例》规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；B选项虽然国有资金只占40%的股份，但在三家合作企业中，国有资金占主导地位，应该采用公开招标方式。26、C【解析】2020版教材P296页

此题的考点为掌握建设工程质量保修制度电气管线、给排水管道、设备安装和装27、B【解析】P305-309

《民事诉讼法》还规定了应诉管辖制度，即当事人未提出管辖权异议并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权，但违反级别管辖和专属管辖规定的除外。

管辖权异议是指当事人向受诉人民法院提出的该法院对案件无管辖权的主张。《民事诉讼法》规定，人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，应当在提交答辩状期间提出。人民法院对当事人提出的异议，应当审查。异议成立的，裁定将案件移交有管辖权的人民法院;异议不成立的，裁定驳回。28、D【解析】本题考查的是民事诉讼证据。选项A属于视听资料；选项B属于物证，选项C属于鉴定意见。29、C【解析】2020版教材P349

人民法院在接到起诉状时对符合《行政诉讼法》规定的起诉条件的，应当登记立案。对当场不能判定是否符合本法规定的起诉条件的，应当接收起诉状，出具注明收到日期的书面凭证，并在7日内决定是否立案。原告对裁定不服的，可以提起上诉。30、A【解析】2020版教材P109

其他形式合同，可以根据当事人的行为或者特定情形推定合同的成立，也可以称之为默示合同。该合同有效31、C【解析】2021/2020版教材P39页

《民法典》规定，承担民事责任的方式主要有：（1）停止侵害；（2）排除妨碍；（3）消除危险；（4）返还财产；（5）恢复原状；（6）修理、重作、更换；（7）赔偿损失；（8）支付违约金；（9）消除影响、恢复名誉；（10）赔礼道歉。32、C【解析】2020版教材P257页

施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位有下列行为之一的，责令限期改正，处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任：未编制拆装方案、制定安全施工措施的；33、C【解析】本题考查的是施工现场固体废物污染环境的防治。选项C属于水污染防治的内容。34、C【解析】A错误，联合体应当在资格预审前组成。B错误，资格预审后联合体增减、更换成员的，投标无效。D错误，联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。35、B【解析】合同成立时间。当事人采用书面形式订立合同的，(承诺生效时合同不成立)，自最后一方当事人签字或者盖章时合同成立。注意，这里承诺生效采“发出主义”而不是“到达主义”。@##36、C【解析】2020版教材P96

仅具有施工资质的工程总承包企业，应将设计业务依法分包给具有相应资质的企业；

仅具有设计资质的企业，应将施工业务分包给具有相应施工资质的企业自行设计的，不能将主体部分的设计分包；自行施工的，不能将主体部分的施工业务分包。37、C【解析】2020版教材P149

在用人单位内，可以设立劳动争议调解委员会。劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表和工会代表组成。38、A【解析】P106-107

优良信用信息公开期限一般为3年。不良信用信息公开期限一般为6个月至3年，并不得低于相关行政处罚期限，具体公开期限由不良信用信息的认定部门确定。对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月，同时将整改结果列于相应不良行为记录后，供有关部门和社会公众查询。对于拒不整改或整改不力的单位，信息发布部门可延长其不良行为记录信息公布期限。39、A【解析】2020版教材P120

无效合同以及效力待定合同的法律定义。本水泥合同并没有违反法律，行政法规的强制性规定和社会公共利益所以并不是无效合同。效力待定合同并不是因为超越经营范围而叫效力待定合同，而是在合同成立但是不完全符合有关生效要件的规定，其合同效力能否发生尚未确定，一般需经有权人表示承认才能生效。本题中乙在甲方自愿提供拿出水泥做为抵账时已经取得了合法的所有权，是这批水泥的权利人。C选项误导大家其实没有规定也没有说乙做钢材买卖就没有权利出售属于自己财产的非钢材的的其余材料的说法。40、B【解析】考点：施工企业资质证书的申请、延续和变更（2Z201021）

A选项错误，《建筑业企业资质管理规定》中规定，企业可以申请一项或多项建筑业企业资质。企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级资质。

B正确，资质许可机关应当在建筑业企业资质证书有效期届满前做出是否准予延续的决定;逾期未做出决定的，视为准予延续。

C错误，企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，需承继原建筑业企业资质的，应当申请重新核定建筑业企业资质等级。

D错误，被撤回建筑业企业资质证书的企业，可以在资质被撤回后3个月内，向资质许可机关提出核定低于原等级同类别资质的申请41、C【解析】2020版教材P77页

通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标。

招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标。投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。依法必须进招标的项目的所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标42、A【解析】【考点】本题考查民事法律关系的变更

合同法律关系的变更分为主体变更、客体变更和内容变更。主体改变也称为合同转让，由另一个新主体代替了原主体享有权利、承担义务，属广义的合同变更。建设单位转让在建工程，实际上是由新的建设单位代替原建设单位，则A选项正确。施工合同的客体一般指施工行为，标的一般指工程（自身），内容是指建设单位与施工企业之间的权利义务关系。故B、C、D选项均不正确。43、B【解析】2020版教材P113

如果按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，《民法典》规定，价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行。44、C【解析】2020版教材P268页

在总分包的情况下存在着总包、分包两种合同，总承包单位和分包单位各自向合同中的对方主体负责。同时，总承包单位与分包单位对分包工程的质量还要依法承担连带责任，即分包工程发生质量问题时，建设单位或其他受害人既可以向分包单位请求赔偿，也可以向总承包单位请求赔偿；进行赔偿的一方，有权依据分包合同的约定，对不属于自己责任的那部分赔偿向对方追偿。45、A【解析】2020版教材P134

《劳动合同法》第40条规定，有下列情形之一的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同：（1)劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；（2)劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的(3)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。46、C【解析】本题考查的是建设工程保证担保的方式和责任。保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务的行为。47、D【解析】2020版教材P76页

招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。48、C【解析】2020版教材P206页

建筑施工企业应当依法设置安全生产管理机构，在企业主要负责人的领导下开展本企业的安全生产管理工作49、C【解析】2020版教材P64

建造师需要增加执业专业的，应当按照规定申请专业增项注册，并提供相应的资格证明。50、C【解析】2020版教材P269页

《建设工程质量管理条例》进一步规定：施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

往年二建建设工程法规及相关知识样卷(三)（总分100分，考试时长90分钟）一、单项选择题（每小题2分，共100分）1、（2020年真题）关于货运合同法律特征的说法，正确的是（）。 A、货运合同是单务、有偿合同 B、货运合同是实践合同 C、货运合同的收货人和托运人可以是同一人，也可以不是同一人 D、货运合同的标的是货物2、（2015年）下列试块、试件和材料中，必须实施见证取样和送检的是（）。 A、屋面、厕浴间使用的防水材料 B、非承重结构的钢筋及连接接头试件 C、用于防水层上保护层的商品混凝土 D、抹灰砂浆中使用的掺加剂3、根据《招标投标法》，投标人补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在（）。 A、评标截止时间前 B、评标开始前 C、提交投标文件的截止时间前 D、投标有效期内4、建设单位向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门办理工程竣工验收备案，应当提交的文件中不包括()。 A、工程竣工验收报告 B、法律、行政法规规定应当由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件 C、工程质量监督机构提出的工程质量监督报告 D、施工单位签署的工程质量保修书5、项目负责人每月带班生产时间最低为本月施工时间的()%。 A、50 B、60 C、75 D、806、在仲裁过程中，申请人甲与被申请人乙双方自行和解，下列符合我国法律规定的是（）。 A、甲与乙不能自行进行和解 B、甲乙达成和解不能撤回仲裁申请 C、甲撤回仲裁申请后又反悔，不得以同一事项申请仲裁 D、甲乙达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。7、某建设工程施工项目招标文件要求中标人提交履约担保，中标人拒绝提交，则应（）。 A、按中标无效处理 B、视为放弃投标 C、按废标处理 D、视为放弃中标项目8、对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应负责返修，造成的损失及返修费用最终由()负责。 A、监理单位 B、责任方 C、建设单位 D、施工单位9、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以()作为结算工程价款的根据。 A、市场的平均价格 B、类似项目的结算价格 C、双方签订的备案合同 D、双方达成的补充协议10、下列关于试用期的时间长度限制的说法不正确的是()。 A、劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月 B、劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月 C、3年以上固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月 D、无固定期限的劳动合同，试用期不得超过12个月11、某施工企业安全生产许可证有效期满未及时办理延期手续，继续从事施工活动。则其可能受到的行政处罚不包括()。 A、责令在建项目停止施工 B、罚款 C、没收违法所得 D、没收财产12、申请执行的期间为()年。 A、1 B、2 C、3 D、513、提出行政复议的，应当是（）。 A、任何公民和个人 B、任何行政企业和单位 C、合法权益遭受到行政行为侵犯的公民.法人和其他组织 D、行政机关14、建设单位与施工单位希望通过仲裁方式解决施工合同纠纷。下列双方达成的仲裁协议中，不产生法律效力的是()。 A、在施工合同中约定仲裁条款 B、在发生争议后双方通过电子邮件达成仲裁协议 C、双方的法定代表人通过电话达成仲裁协议 D、双方订立书面仲裁协议15、根据《仲裁法》的规定，下列纠纷可以适用仲裁法调整的是（）。 A、继承纠纷 B、行政纠纷 C、抚养纠纷 D、合同纠纷16、招标文件应当包含的内容是()。 A、招标项目的人员要求 B、投标报价要求 C、特定的生产供应者 D、拟签订合同的条款17、不可以成为保险合同受益人的包括（）。 A、投保人 B、被保险人 C、受益人 D、保险人18、（2015年）关于建筑市场诚信行为的公布内容和范围，下列说法中，正确的是（）。 A、招标投标违法行为记录公告涉及商业秘密的一律不得公开 B、招标投标违法行为记录公告涉及个人隐私的一律不得公开 C、招标投标违法行为记录公告涉及公共利益的一律不得公开 D、招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密的一律不得公开19、（2014年）关于我国节约能源法律、法规及相关规定，说法错误的是（）。 A、任何单位不得对能源消费实行包费制 B、施工图纸经审查符合民用建筑节能强制性标准的，才能颁发施工许可证 C、建筑工程保温材料的安装采取监理工程师事后签字确认制 D、建筑工程不符合民用建筑节能强制性标准，不得出具竣工验收合格报告20、某施工企业采购的某批次水泥质量明显低于包装上标注的标号，为此施工企业提出索赔请求。关于施工企业损失承担的说法，正确的是()。 A、只能由生产厂商承担 B、只能由供应商承担 C、应由施工企业自行承担 D、可向生产厂商要求赔偿21、甲公司与乙厂于2008年3月1日签订了一个合同，合同中的标的物是执行政府定价的商品，双方约定由甲公司提货，提货日期是2008年6月1日。但是甲公司却在2008年9月1日才去提货。该商品在2008年3月1日、6月1日和9月1日的政府定价分别是1000元／t、1200元／t、1100元／t。则甲公司应该按照（）来支付货款。 A、1000元／t B、1200元／t C、1100元／t D、由双方送货到第三方所在地22、施工单位于6月1日提交工程竣工验收报告，建设单位因故迟迟不予组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位的过错未能正常进行；10月20日建设单位实际使用该工程。则施工单位承担的保修期应于（）起计算。 A、6月1日 B、8月30日 C、10月8日 D、10月20日23、（2017年）甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费用200万元，甲按约定向乙支付了定金50万元。如果乙在规定时期内不履行设计合同，应该