工程施工合同书的范本_第1页
工程施工合同书的范本_第2页
工程施工合同书的范本_第3页
工程施工合同书的范本_第4页
工程施工合同书的范本_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

第页共页工程施工合同书的范本工程施工合同书合同编号：【合同编号】甲方：【甲方名称】地址：【甲方地址】联系人：【甲方联系人】联系方式：【甲方联系方式】乙方：【乙方名称】地址：【乙方地址】联系人：【乙方联系人】联系方式：【乙方联系方式】根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲方与乙方在平等、自愿的基础上，经友好协商，达成如下协议，共同遵守并履行。一、工程概况1.工程名称：【工程名称】2.工程地点：【工程地点】3.工程范围：【工程范围】4.工期：【工期】5.工程造价：【工程造价】二、合同价格及付款方式1.合同价格：本合同价格为【工程造价】元（人民币）。2.付款方式：乙方按照以下方式收取款项：(1)合同签订后，甲方应向乙方支付合同总额的【百分之十】作为预付款；(2)工程进度达到【百分之二十】时，甲方应向乙方支付合同总额的【百分之三十】作为第一次进度款；(3)工程进度达到【百分之五十】时，甲方应向乙方支付合同总额的【百分之三十】作为第二次进度款；(4)工程竣工验收合格后，甲方应向乙方支付合同总额的【百分之二十】作为尾款。三、工程质量和验收标准1.工程质量：乙方将按照国家有关工程建设的标准和技术要求，确保工程的质量符合合同约定和验收标准。2.验收标准：乙方完成施工后，应由甲方组织相关部门进行验收，验收合格后方可结算款项。四、施工期限和延期责任1.施工期限：本合同约定的工程期限为【工期】日历天。2.延期责任：如因甲方原因导致工程延期的，甲方应向乙方支付相应的滞期费用；如因乙方原因导致工程延期的，乙方应承担相应的赔偿责任。五、材料和设备供应1.材料供应：乙方负责按照工程需要，及时供应符合国家标准和要求的材料及产品。2.设备供应：乙方负责按照工程需要，提供符合国家标准和要求的施工设备。六、安全和劳动保护1.安全责任：乙方负责组织施工，确保施工安全，防止事故的发生，承担相关责任。2.劳动保护：乙方应按照国家有关法律法规和标准，对施工人员进行必要的劳动保护措施。七、违约责任1.违约责任：如一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此所受的损失。2.强制履行：如一方未按合同约定履行义务，对方有权申请法院强制履行。八、争议解决1.协商解决：合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。2.仲裁解决：如协商不成，争议应提交【仲裁委员会名称】仲裁解决，并按照其仲裁规则进行仲裁程序。3.法律适用：本合同的签订、生效、解释和执行，适用中华人民共和国法律。九、合同变更和终止1.合同变更：任何合同的变更，应经过双方书面协商一致，并签订补充协议。2.合同终止：如因不可抗力等不可预见的原因，导致合同无法继续履行，双方可以协商终止合同。十、其他事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并结算款项后终止。2.本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 年终总结

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论