2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库附答案【考试直接用】

2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库第一部分单选题(800题)1、下列选项中，违反施工许可制度的是（）。

A.张某在农村自建一栋500平方米的3层住宅，未办理施工许可证

B.某工程因地震中止施工，半年后向发证机关作了报告

C.某工程因供水停止施工，一个月内向发证机关作了报告，半年后恢复施工时还向发证机关作了报告

D.某工程因宏观调控停建，一个月内向发证机关报告，一年后恢复施工时报发证机关核验施工许可证

【答案】：B2、甲乙双方签订合同。合同履行过程中，甲方得知乙方公司名称及其法定代表人均发生了变更，于是要求签订合同变更协议，遭到乙方拒绝。正确的是（）。

A.原合同已终止

B.必须签订变更协议

C.合同主体未变更

D.合同内容已变更

【答案】：C3、下列建设工程活动中，不得委托代理的是（）。

A.工程招标

B.设备采购

C.工程承包

D.请律师代为诉讼

【答案】：C4、施工合同履行中，关于设计缺陷造成的工程质量问题的说法，正确的是（）。

A.设计单位应当负责返修，费用由设计单位承担

B.施工企业应当负责返修，费用由施工企业支付

C.施工企业应当负责返修，费用由建设单位先行承担

D.建设单位应当负责返修，费用由设计单位承担

【答案】：C5、王某的日工资为80元。政府规定2013年10月1日至7日放假7天，其中3天属于法定休假日，4天属于前后两周的周末休息日。公司安排王某在这7天加班不能安排补休。公司应当向王某支付加班费合计（）元。

A.560

B.1360

C.800

D.1120

【答案】：B6、关于建设工程施工合同建筑材料和设备供应责任的说法，正确的是（）

A.材料和设备应当由发包人提供

B.发包人可以略低于设计文件要求的标准提供材料和设备

C.承包人有权对发包人提供的材料和设备进行检验

D.发包人提供材料和设备的，可以免除承包人的质量责任

【答案】：C7、（2017年真题）施工现场发现的地下遗存文物，所有权属于()。

A.施工企业

B.建设单位

C.建设用地使用权人

D.国家

【答案】：D8、监理单位重新检查已隐蔽部位，检查结果合格，说法正确的是（）。

A.费用由施工企业承担

B.工期不予顺延

C.视为建设单位违约

D.施工企业可主张合理利润*

【答案】：D9、我国建筑业企业资质分为（）三个序列。

A.工程总承包、施工总承包和专业承包

B.工程总承包、专业分包和劳务分包

C.施工总承包、专业分包和劳务分包

D.施工总承包、专业承包和施工劳务资质

【答案】：D10、根据《招标投标法》的规定，下列选项中说法正确的是（）。

A.项目审批、核准部门应当及时将审批、核准确定的招标范围、招标方式、招标组织形式通报有关行政监督部门

B.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，可以先履行审批手续

C.招标人应当有进行招标项目的相应资金

D.依法必须进行招标的项目，仅需将招标范围、招标方式报项目审批、核准部门审批、核准

【答案】：A11、对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可（）委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查。

A.口头通知

B.电话告知

C.书面

D.当面

【答案】：C12、某施工企业的下列工作安排，违反《劳动法》中关于女职工特殊保护规定（）。

A.安排正在哺乳未满1周岁婴儿的女工李某从事资料整理工作

B.安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作

C.安排怀孕期间女工赵某从事第3级体力劳动强度的劳动

D.批准女工王某只能休产假120天

【答案】：C13、（2020年12月真题）关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是()。

A.建设单位应当在项目开工前申请领取安全生产许可证

B.安全生产许可证有效期届满后应当向原安全生产许可证颁发管理机关申请延期

C.建筑施工企业撤销的，其安全生产许可证应当注销

D.安全生产许可证遗失，向原安全生产许可证颁发管理机关报告后即可申请补办

【答案】：C14、二级和二级以下建筑施工总承包资质序列企业配置专职安全生产管理人员应不少于()人。

A.2?

B.3?

C.4?

D.6

【答案】：B15、张某在现场作业时不慎将左手无名指压断，在项目经理的调解下，张某与雇主达成协议约定：“雇主一次性向张某支付5000元作为补偿，张某放弃诉讼的权利”。现张某表示反悔，则说法正确的是（）。

A.该协议是无效的

B.该协议具有强制执行力

C.张某可以起诉

D.人民法院不予受理

【答案】：C16、2018年，某高速公路项目招标，购买招标文件时间从8月23日起，招标文件载明的下列活动时间中，合法的是（）。

A.出售招标文件的截止日期为8月25日

B.提交投标文件的截止日期为9月13日

C.开标时间为9月10日

D.投标有效期开始于8月23日

【答案】：B17、（2014年真题）下列建设工程不良行为中，属于施工企业资质不良行为的是()。

A.超越本单位资质等级承揽工程的

B.以他人名义承揽工程的

C.施工中偷工减料的

D.将工程转包的

【答案】：A18、宪法是由（）依照特别程序制定的具有最高效力的根本法。

A.国务院

B.全国人民代表大会常务委员会

C.省级人民政府

D.全国人民代表大会

【答案】：D19、（2015年真题）某开发商以其A地块的建设用地使用权作为向银行贷款的担保，确保按期还贷，此担保方式属于（）。

A.保证

B.质押

C.抵押

D.留置

【答案】：C20、某施工单位项目经理未对施工现场内的安全危险因素进行说明，便要求安装拆卸工甲进入现场作业，则该项目经理侵犯了甲的（）。

A.劳动权

B.知情权

C.紧急避险权

D.拒绝权

【答案】：B21、建设工程债产生的根据有合同、侵权、无因管理和不当得利。其中最主要、最普遍的依据是()

A.合同

B.侵权

C.不当得利

D.无因管理

【答案】：A22、关于注册建造师执业管理的说法，正确的是（）。

A.施工中形成的施工管理文件，应当由注册建造师签字或盖执业印章

B.施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章

C.所有工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任

D.大型工程项目施工负责人可以由一级或二级注册建造师担任

【答案】：B23、我国《固体废物污染防治法》中对于固体废物污染环境问题做了有关规定，下列选项叙述不正确的是（）。

A.禁止境外废物进境倾倒、堆放

B.禁止将危险物与旅客用同一运输工具运载

C.禁止向河道水体排放高温废水

D.禁止经中华人民共和国过境转移危险废物

【答案】：C24、关于建设工程见证取样的说法，正确的是（）。

A.取样人员和见证人员应当在试样或其包装上作出标识、封志

B.墙体保温材料应当根据建设单位的实际需要决定是否实施见证取样和送检

C.见证人员应当有施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任

D.施工人员对工程涉及结安全的试块、试件和材料，应当在建设单位或工程监理单位监督下现场取样

【答案】：D25、在法院的主持下，甲乙双方达成了调解协议，法院依法制作了调解书，在签字前甲方反悔，此时法院应该（）。

A.及时判决

B.强制执行

C.留置送达

D.重新调节

【答案】：A26、（2015年真题）下列仲裁协议中，有效的仲裁协议是()。

A.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请仲裁委员会仲裁

B.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，可申请仲裁或提起诉讼

C.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请北京仲裁委员会仲裁

D.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，应先申请仲裁后提起诉讼

【答案】：C27、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，下列说法正确的是（）。

A.单位负责人接到报告后，应当于2小时内向有关部门报告

B.单位负责人应当向单位所在地的有关部门报告

C.事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告

D.情况紧急时，事故现场有关人员应当立即向事故发生地的有关部门报告

【答案】：C28、（2015年真题）根据《建设工程安全生产管理条例》，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设施安装完毕后，应当由()，并出具合格证明。

A.安装单位自检合格

B.建设单位检查验收

C.建设行政主管部门检查验收

D.监理单位检查验收

【答案】：A29、劳务派遣单位与被派遣者的劳动者签订的劳动合同的法定最低期限为（）。

A.6个月

B.1年

C.2年

D.5年

【答案】：C30、沉井施工分节制作时，如果设计无要求，混凝土强度应达到设计强度等级（）后，方可拆除模板或浇筑后节混凝土。

A.30%

B.50%

C.75%

D.60%

【答案】：C31、（2014年真题）下列建设工程不良行为中，属于施工企业资质不良行为的是（）。

A.超越本资质等级承揽工程的

B.以他人名义承揽工程的

C.施工中偷工减料的

D.将工程转包的

【答案】：A32、关于可撤销合同撤销权的说法，正确的是（）。

A.可以使尚未成立的合同归于无效

B.撤销权的行使应当以通知的方式作出

C.当事人不得自行放弃撤销权

D.因欺诈致使对方意思不真实，构成撤销事由

【答案】：D33、李某于2007年8月10日取得二级建造师注册执业证书，注册有效期满后若需继续执业，则李某最迟应当在()之前申请延续注册。

A.2009年7月10日

B.2009年8月10日

C.2010年7月10日

D.2010年8月10日

【答案】：C34、甲公司与乙公司订立了一份建材买卖合同，乙按约定向甲支付了定金4万元，合同约定如任何一方不履行合同应向对方支付违约金6万元。交货日期届满，甲无法交付该建材。乙诉至法院提出的如下诉讼请求中，即能最大限度保护自己的利益，又能获得支持的是（）。(2017)

A.请求甲双倍返还定金8万元

B.请求甲支付违约金6万元，同时请求甲返还支付的定金4万元

C.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元

D.请求甲支付违约金6万元

【答案】：B35、关于安全生产重大事故隐患排除，说法正确的是（）。

A.重大事故隐患治理挂牌督办不必向社会公开

B.生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，应当立即向相关主管部门报告

C.企业及工程项目的主要负责人对重大隐患排查治理工作全面负责

D.生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，应当立即处理

【答案】：C36、根据《招标投标法实施条例》的规定，投标保证金不得超过招标项目估算价的（）。

A.1％

B.2％

C.3％

D.5％

【答案】：B37、关于法的效力层级的说法中，正确的是（）。

A.当一般规定与特别规定不一致时，优先适用一般规定

B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章

C.特殊情况下，法律、法规可以违背宪法

D.行政法规的法律地位仅次于宪法

【答案】：B38、2015年8月经修改后公布的《中华人民共和国刑法》规定，刑罚分为主刑和附加刑。下列刑事责任罪，属于附加刑的是（）。

A.罚款

B.罚金

C.管制

D.拘役

【答案】：B39、关于建设工程债的说法，正确的是（）。

A.施工合同债是发生在建设单位和施工企业之间的债

B.在材料设备买卖合同中，材料设备的买方只能是施工企业

C.在施工合同中，对于完成施工任务，施工企业是债权人，建设单位是债务人

D.在施工合同中，对于支付工程款，建设单位是债权人，施工企业是债务人

【答案】：A40、建设工程应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。

A.1

B.3

C.2

D.6

【答案】：B41、对依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格，擅自投入使用的，下列处罚不符合《消防法》规定的是（）。

A.责令停止施工

B.责令停止使用

C.责令停产停业

D.处三万元以下罚款

【答案】：D42、（2019年真题）根据《招标投标法》，关于投标人提交投标文件的说法，正确的是()。

A.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人可以拒收

B.投标截止后，投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金

C.投标人少于5个的，招标人应当重新招标

D.招标人收到投标文件后，应当开启检查并签收保存

【答案】：B43、建设工程项目中，可行的发包方式是（）。

A.将监理业务委托给该项目的设计单位

B.将项目管理咨询业务委托给该项目的工程总承包单位

C.将设备采购业务委托给该项目的工程监理单位

D.将监理业务委托给该项目的施工承包单位

【答案】：A44、关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是（）。

A.原告必须与案件有直接利害关系

B.一审程序包括普通程序和特别程序

C.必须以书面形式起诉

D.所有案件都必须采用直接送达方式

【答案】：A45、（2016年真题）投标人对开标投诉的，依法应当先向（）提出异议。

A.评标委员会

B.招标人

C.纪律检查委员会

D.有关行政监督部门

【答案】：B46、根据《安全生产许可证条例》，必须持特种作业操作证书上岗的人员是（）。

A.项目经理

B.兼职安全员

C.建筑架子工

D.BIM系统操作员

【答案】：C47、某建筑工程因故中止施工已满一年，在恢复施工前，建设单位已领取的施工许可证应当（）。

A.申请延期

B.自行废止

C.报发证机关核验

D.重新更换

【答案】：C48、以下法律性规范文件属于行政法规的是（）。

A.《民法典》

B.《城市房地产开发经营管理条例》

C.《天津市建筑市场管理条例》

D.《市政公用设施抗灾设防管理规定》

【答案】：B49、根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》规定，发承包双方可以采用成本加酬金方式确定合同价款的是（）。

A.技术难度较低的建设工程

B.建设规模较小的建筑工程

C.工期较短的建筑工程

D.紧急抢险的工程

【答案】：D50、下列情形中，用人单位可以解除劳动合同的是（）。

A.职工患病，在规定的医疗期内

B.女职工在孕期内

C.女职工在哺乳期内

D.在试用期间被证明不符合录用条件

【答案】：D51、关于诉讼时效的说法，正确的是（）。

A.人民法院应当主动适用诉讼时效的规定

B.当事人对诉讼时效利益的预先放弃无效

C.超过诉讼时效期间后权利人起诉的，人民法院不予受理

D.诉讼时效期届满后，义务人已经自愿履行的，可以请求返还

【答案】：B52、2016年2月，下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同，所在单位不同意，其中不满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是（）。

A.赵先生2015年1月入职丁企业后，该企业在2015年11月才与之签订书面劳动合同

B.张女士于1996年1月份到甲企业后一直在该企业工作

C.王先生于1994年进入乙国有企业工作，20013年3月，该企业改制，王先生已年满50岁

D.李女士已经连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同，再次续订劳动合同时，该企业将李女士提升为市场部部长

【答案】：A53、从事建筑活动的建筑业企业，应当具备的条件不包括()

A.有符合国家规定的注册资本

B.有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员

C.有从事相关建筑活动所应有的技术装备

D.有良好的工程业绩

【答案】：D54、下列情形中，招标人应当否决的投标文件有（）。

A.逾期送达的

B.未通过资格预审的

C.未按招标文件要求密封的

D.没有对招标文件的实质性条款作出响应的

【答案】：D55、根据《民法典》，关于保证合同的说法，正确的是（）。

A.保证合同是主合同的从合同

B.保证合同只能是有偿合同

C.保证合同是物的担保方式

D.保证合同是非典型合同

【答案】：A56、下列招标人的行为中合法的是（）。

A.招标人可以根据需要组织部分潜在投标人踏勘项目现场

B.招标人可以限定或者指定特定的专利、品牌、原产地或供应商

C.依法必须进行招标的项目以非特定行业的奖项作为加分条件

D.依法必须进行招标的项目招标人限定投标人必须为国有企业

【答案】：C57、在下列几种情形中，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30天以书面形式通知劳动者本人的是（）。

A.王某在试用期内迟到、早退，不符合录用条件

B.李某因为犯盗窃罪，被判处有期徒刑3年

C.孔某在外出执行任务时因公负伤，成为残疾人

D.吴某在休息日酗酒后摔伤住院，出院后不能从事原工作也不能从事单位另行安排的工作

【答案】：D58、（2015年真题）根据《劳动合同法》，用人单位违反相关规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起劳动者按时支付（）的工资。

A.4倍

B.3倍

C.2倍

D.1倍

【答案】：C59、（2015年真题）下列安全生产责任中，属于施工单位安全生产管理机构专职安全生产管理人员责任的是（）。

A.落实制度安全生产规章制度和操作规程

B.确保安全生产费用的有效利用

C.检查危险性较大的工程安全专项施工方案的落实情况

D.组织制定安全施工措施

【答案】：C60、施工合同诉讼当事人对工程款付款时间没有约定或约定不明确，建设工程尚未交付，未提交竣工结算文件，则应付工程款时间为（）。

A.竣工验收合格之日

B.当事人起诉之日

C.提交竣工结算文件之日

D.判决生效之日

【答案】：B61、根据《生产安全事故应急预案管理办法》，施工企业编制的本单位应对生产安全事故的总体工作程序、措施和应急预案体系的总纲，属于（）。

A.综合应急预案

B.专项应急预案

C.现场处置方案

D.特别应急预案

【答案】：A62、因设计优化使得施工总承包项目现场暂时停止施工的，增加的现场防护费用由（）承担。

A.设计单位

B.总承包单位

C.分包单位

D.建设单位

【答案】：D63、（2017年真题）甲公司根据乙公司的选择，向丙公司购买了1台大型设备，出租给乙使用。乙在该设备安装完毕后，发现不能正常运行。关于该合同的说法，正确的是（）。

A.乙可以基于设备质量瑕疵而直接向丙索赔

B.甲应当对乙承担违约责任

C.若乙破产，该大型设备属于乙的破产财产

D.租赁期满，乙取得该设备的所有权

【答案】：A64、关于劳务派遣的说法，正确的是（）。

A.甲可以被劳务派遣公司派到某施工企业长期担任安全员

B.乙可以被劳务派遣公司派到某公司做临时性工作1年以上

C.丙在无工作期间，其所属劳务派遣公司不再向其支付工资

D.劳务派遣协议中应当载明社会保险费的数额

【答案】：D65、建设工程施工总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的（）

A.分包工程现场的安全生产由分包单位负总责

B.分包工程的生产安全事故由分包单位单独承担责任

C.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任

D.分包单位不接受总承包商的安全生产管理的，应当承担全部责任

【答案】：C66、下列不属于建设工程民事责任的主要承担方式的是（）。

A.支付违约金

B.赔偿损失

C.返还财产

D.排除妨碍

【答案】：D67、根据《建没工程安全生产管理条例》，施工总承包项目的分包工程发生施工生产安全事故，负责向政府安监部门和有关部门上报事故的是（）。

A.分包单位

B.总承包单位

C.建设单位

D.现场安全责任人

【答案】：B68、根据《住房和城乡建设部办公厅关于做好工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项惩治工作的补充通知》，下列实际工作单位与注册单位一致，但社会保险缴纳单位与注册单位不一致的人员，原则上不认定“挂证”的是（）。

A.某国有企业改制，按该企业政策内退，但仍由该企业缴纳社会保险的职工

B.在某造价咨询公司注册并实际工作，但由某商贸公司缴纳社会保险的军队转业人员

C.某城建大学所属设计院聘用的该校在职教师

D.在某监理公司注册并实际工作，但由某劳务公司缴纳社会保险的因征地拆迁暂无居所的人员

【答案】：C69、关于仲裁开庭和审理的说法，正确的是（）。

A.仲裁开庭审理必须经当事人达成一致

B.仲裁审理案件应当公开进行

C.当事人可以协议仲裁不开庭审理

D.仲裁庭不能做出缺席裁决

【答案】：C70、没有法定或者约定义务，为避免他人利益受损失进行管理或者服务而发生的债称为()之债。

A.合同

B.侵权

C.不当得利

D.无因管理

【答案】：D71、对于危险性较大的土方开挖工程，施工企业编制专项施工方案后，经()签字后实施。

A.施工企业项目经理、现场监理工程师

B.施工企业技术负责人、建设单位负责人

C.施工企业技术负责人、总监理工程师

D.建设单位负责人、总监理工程师

【答案】：C72、场景(九）

A.甲

B.乙

C.甲乙双方

D.仲裁庭

【答案】：A73、《房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理挂牌督办暂行办法》规定，重大隐患是指在房屋建筑和市政工程施工过程中，存在的（）生产安全隐患。

A.危险程度较大、可能导致群死群伤或者造成严重环境污染的

B.危险程度较大、可能导致群死群伤或者造成重大社会影响的

C.危险程度较大、可能导致群死群伤或者造成不良社会影响的

D.危险程度较大、可能导致群死群伤或者造成重大经济损失的

【答案】：D74、以下关于民事诉讼代理制度，说法正确的是（）。

A.当事人最多可以委托3名诉讼代理人

B.诉讼代理人不具备律师资格的，只能是当事人亲属

C.民事法律行为的委托代理，可以书面形式，也可以口头形式

D.授权委托书注明全权代理的，视为诉讼代理人取得全部诉讼权利

【答案】：C75、企业取得建筑业企业资质后不再符合相应资质条件的，责令限期改正，逾期不改的，资质许可将被（）。

A.撤回

B.撤销

C.注销

D.作废

【答案】：A76、下列争议中，属于侵权纠纷的是（）。

A.构筑物倒塌造成毗邻建筑物毁损引起的争议

B.承发包双方因转包工程引起的争议

C.承发包双方因工程质量不合格问题引起的争议

D.承发包双方因台风导致工期延误引起的争议

【答案】：A77、《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》中规定，严格规范劳动用工管理，以下不符合法律规定的是(）。

A.记录施工现场作业农民工的身份信息、劳动考勤、工资结算等信息

B.坚持施工企业与农民工进场施工后签订劳动合同

C.施工总承包企业和分包企业应将经农民工本人签字确认的工资支付书面记录保存两年以上备查

D.施工总承包企业要加强对分包企业劳动用工和工资发放的监督管理

【答案】：B78、根据《物权法》规定，下列关于抵押权的表述中错误的是()。

A.在建工程可以作抵押物

B.即使抵押财产出租早于抵押，该租赁关系也不得对抗已经登记的抵押权

C.建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物不属于抵押财产

D.抵押权人应当在主债权诉讼时效期间行使抵押权

【答案】：B79、某建设单位于2014年3月1日领取了施工许可征，由于某种原因工程未能按期开工，该建设单位按照《建筑法》的规定向发证机关多次办理了申请延期手续，该工程最迟应当在()开工。

A.2014年5月1日

B.2014年6月1日

C.2014年9月1日

D.2014年12月1日

【答案】：D80、按照《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列选项中属于施工企业承揽业务不良行为的是（）。

A.出借、转让资质证书

B.以欺骗手段取得资质证书的

C.未取得资质证书承揽工程的

D.以向评标委员会成员行贿的手段谋取中标的

【答案】：D81、按照《民法典》的规定，建设用地使用权自（）时设立。

A.合同签订

B.合同生效

C.登记

D.支付出让金

【答案】：C82、下列客体中，受知识产权法律制度保护的是()

A.产品

B.存有软件的光盘

C.商誉

D.商业秘密

【答案】：D83、（2015年真题）关于工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收，下列说法中，正确的是()。

A.分期建设分期投入生产的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收

B.需进行试生产的建设项目，环境保护设施应当自建设项目投入试生产之日起1个月内申请验收

C.建设行政主管部门收到验收申请之日起15日内，完成验收

D.环境保护设施验收不合格，主体工程正式投入生产的，由建设行政主管部门责令停止生产

【答案】：A84、根据《招标投标法》规定，下列表述正确的是（）。

A.投标截止前撤回已提交的投标文件，应当没收保证金

B.补充、修改已提交的投标文件，应当在提交投标保证金之前进行

C.撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前进行

D.撤回已提交的投标文件，应当以书面形式通知其他投标人

【答案】：C85、根据《招标投标法》，中标通知书自（）发生法律效力。

A.发出之日

B.作出之日

C.盖章之日

D.收到之日

【答案】：A86、按照建设工程合约约定，某建设单位应于工程验收合格交付后两个月内付清工程款。2013年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。施工单位经过内部商量后决定要通过诉讼的方式解决纠纷，下列情形会使诉讼时效中止的是（）。

A.2015年6月，施工单位所在地发生强烈地震，一个月后恢复生产

B.2016年6月，施工单位所在地发生强烈地震，一个月后恢复生产

C.2016年7月，施工单位法定代表人生病住院，一个月后痊愈出院

D.2014年7月，建设单位付清了所有的工程款

【答案】：B87、下列行为符合承包建筑工程的单位承揽工程规定的是（）。

A.建筑施工企业可允许其他单位以本企业的名义承揽工程

B.建筑企业可以借用其它建筑施工企业的名义承揽工程

C.承包建筑工程的单位应在其资质等级许可的业务范围内承揽工程

D.建筑施工企业可以超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程

【答案】：C88、（2021年真题第2批）关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（）。

A.安全生产许可证遗失补办，由申请人告知资质许可机关，由资质许可机关在官网发布信息

B.企业在安全生产许可证有效期内未发生死亡事故的，安全生产许可证自动续期

C.安全生产许可证的有效期为5年

D.安全生产许可证有效期满前30天可以向原颁发管理机关办理延期手续

【答案】：A89、《招标投标法实施条例》规定，履约保证金不得超过中标合同金额的（）。

A.10%

B.20%

C.30%

D.50%

【答案】：A90、（2018年真题）担任施工项目负责人的注册建造师，在所负责的工程项目竣工验收手续办结前，不得变更注册到另一施工企业，除非（）。

A.施工企业同意更换项目负责人

B.建设单位与施工企业产生了合同纠纷

C.因不可抗力暂停施工

D.建设单位同意更换项目负责人

【答案】：D91、实行施工总承包的工程项目，应由（）统一组织编制建设工程安全事故应急救援预案。

A.建设单位

B.施工总承包单位

C.监理单位

D.各分包单位

【答案】：B92、根据《注册建造师继续教育管理暂行办法》，注册建造师不参加继续教育或者继续教育不合格的，应给予的处理是（）。

A.撤销注册

B.处1万元以上3万元以下罚款

C.不予注册

D.三年内不得再次申请注册

【答案】：C93、关于法人成立的说法，正确的是（）。

A.特别法人的产生可以不经过法定的程序

B.法人的名称不得与其他法人的名称相同或者相近

C.法人能够独立承担民事责任

D.法人可以不设法定代表人

【答案】：C94、采取固定总价的施工合同中约定混凝土强度为C25，出于安全的考虑，建设单位将混凝土强度提高到C30。施工合同中无C30混凝土的计价标准，双方对该混凝土计价发生争议。关于工程价款处理的说法，正确的是（）。

A.应按照建设单位提出的计价标准予以补偿

B.应按照施工企业提出的计价标准予以补偿

C.合同总价款不予调整

D.协商不成，可以参照签订施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或计价标准确定

【答案】：D95、（2020年真题）关于公布建筑市场诚信行为的说法，正确的是（）。

A.优良行为记录信息的公布期限一般为6个月

B.不良行为记录信息公布期限一般为5年

C.对整改确有实效的单位，信息发布部门可以直接取消公布其不良行为

D.对于整改不利的单位，信息发布部门可以延长其不良行为记录信息公布期限

【答案】：D96、在建设工程施工合同履行中，建设单位没有及时检查隐蔽工程，承包人（）。

A.只能顺延工期，无权要求赔偿停工、窝工损失

B.可以顺延工期，并要求赔偿停工、窝工损失

C.可以顺延工期，对隐蔽工程的质量缺陷不承担责任

D.既无权顺延工期，也无权要求赔偿停工、窝工损失

【答案】：B97、标的物为第三人合法占有，买受人取得了返还标的物请求权，称之为（）。

A.简易交付

B.占有改定

C.指示交付

D.拟制交付

【答案】：C98、（2021年真题第2批）下列安全生产责任中，属于建设工程项目专职安全生产管理人员职责的是（）。

A.组织制定并实施生产安全事故应急救援预案

B.保证本单位安全投入的有效实施

C.督促检查危险性较大工程的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

D.现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况

【答案】：D99、（2020年12月真题）关于招标公告的说法，正确的是()。

A.招标人无论采用何种招标方式，均应当发布招标公告

B.招标公告应当载明的事项包括招标人的名称和地址

C.依法必须进行招标的项目的招标公告，可以在任一报刊、信息网络或者其他媒介发布

D.招标公告无需载明招标项目的性质、实施地点和时间

【答案】：B100、王某乘坐张某的出租车前往机场，由于张某路上绕道加油，到达机场时飞机已经起飞。由于错失了与外商的签约洽谈，给王某造成了10万元的损失，王某要求张某承担违约责任。根据合同法的规定，张某的行为（）。

A.不构成违约，因为双方没有签订书面合同

B.不构成违约，因为不可抗力可以免责

C.构成违约，王某可以要求张某赔偿10万元的损失

D.构成违约，但王某不能要求张某赔偿10万元的损失

【答案】：D101、（2014年真题）单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向供应商丙采购。由于缺货，丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖甲公章的空白合同。经查，丙不知乙授权不足的情况下。关于甲、乙行为的说法，正确的是（）。

A.乙的行为属于法定代理

B.甲有权拒绝接受这批普通水泥

C.如甲拒绝，应由乙承担付款义务

D.甲应承担付款义务

【答案】：D102、公民甲与房地产开发商乙签订一份商品房买卖合同，乙提出，为少缴契税建议将部分购房款算作装修费用，甲未表示反对。后发生纠纷，甲以所付装修费用远远高于装修标准为由，请求法院对装修费用予以变更。则该装修费用条款效力应如何认定()

A.是双方当事人的真实意思表示，有效

B.显失公平，可以变更

C.以合法形式掩盖非法目的，无效

D.违反法律禁止性规定，无效

【答案】：C103、施工单位的项目经理属于施工单位的（）。

A.委托代理人

B.法定代理人

C.指定代理人

D.职务代理人

【答案】：A104、甲和乙于2021年4月1号签订了房屋买卖合同，甲同意以200万元的价格出售位于市郊的一处房产，双方约定3天后办理过户手续。4月2日，丙看中了这套房产，愿意以300万的价格购买，甲和丙于当天签订了买卖合同并办理了过户手续，则下列说法中正确的是（）。

A.乙签合同的时间在前，因此可以要求丙归还房产

B.乙没有取得房产，因此甲和乙之间的合同是无效合同

C.乙可以追究甲的违约责任

D.丙和甲之间的合同无效，丙需要赔偿乙的损失

【答案】：C105、甲乙双方就工程款支付问题发生合同争议。此案以下解决途径不适用的是()。

A.行政机关调解

B.行政复议

C.民商事仲裁

D.民事诉讼

【答案】：B106、关于工程建设强制性国家标准的内容，说法正确的是（）

A.标准可以由行业主管部门发布

B.标准文本应当免费向社会公开

C.对标准解释的效力低于标准本身

D.对标准进行复审的周期一般不得超过3年

【答案】：B107、下列全部使用国有资金投资的项目中，依法必须进行招标的项目是（）

A.重要设备、材科等货物的采购，单项合同估算价在200万元以下

B.施工单间合同估算价在400万元以上

C.勘察单项合同估算价在100万元以下

D.监理单项合同估算价在50万元以上

【答案】：B108、（2019年真题）关于商标专用权的说法，正确的是()。

A.商标专用权是一种有形财产权

B.转让注册商标的，由转让人向商标局提出申请

C.注册商标的有效期为10年

D.商标专用权的有效期自提出申请之日起计算

【答案】：C109、注册建造师签章完整的工程施工管理文件方为有效，对此，实践中出现下列情况时，正确的做法是（）。

A.当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由总监理工程师签章

B.当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由担任施工项目负责人的注册建造师签章

C.修改注册建造师签章的施工管理文件时，应当由所在企业指定同等资格的注册建造师进行

D.分包工程的施工管理文件应当由总包单位的注册建造师签章

【答案】：B110、关于仲裁的开庭和审理，以下说法正确的是（）。

A.仲裁应当开庭进行

B.仲裁庭开庭进行的，应当以当事人协议开庭为前提

C.仲裁应当公开进行

D.当事人协议仲裁不公开进行的，仲裁庭有权决定公开进行

【答案】：A111、某企业将自己所有的一批原材料抵押给甲，后由于资金短缺，又将此批原材料抵押给乙，上述抵押均未办理登记。后某企业无力偿还甲乙的借款，甲乙拟行使抵押权。下列表述正确的是()。

A.由于均未办理抵押登记，抵押权不成立

B.甲抵押权成立在先，应先由甲优先受偿

C.同一财产重复抵押的，甲乙按照债权比例清偿

D.同一财产禁止重复抵押，乙抵押权无效，无优先受偿权

【答案】：C112、（2016年真题）下列情形中，导致建设工程施工合同无效的是()。

A.工程款支付条款订立时显失公平的

B.发包人对投标文件有重大误解订立的

C.依法应当招标的项目中标无效后订立的

D.承包人超越资质等级订立但在竣工前取得相应等级资质证书的

【答案】：C113、关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确的是（）。

A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业

B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业，必须经国务院批准

C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准

D.在省级重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，必须经国务院文物行政部门同意

【答案】：C114、关于工程建设强制性标准实施的说法，正确的是（）。

A.强制性国家标准发布后实施前，企业应当继续执行原强制性国家标准

B.建设工程设计文件中可能影响建设工程质量和安全且无国家技术标准的新材料，一律不得使用

C.工程建设标准批准部门应当将强制性标准监督检查结果在一定范围内公告

D.工程建设中采用国际标准，而现行强制标准工作规定的，建设单位应当向省级住房城乡建

【答案】：C115、建设工程招标的基本程序主要包括：①发售招标文件；②编制招标文件；③委托招标代理机构；④履行项目审批手续；⑤开标、评标；⑥签订合同；⑦发布招标公告或投标邀请书；⑧发出中标通知书。上述程序正确的排列顺序是（）。

A.①②③④⑤⑥⑦⑧

B.③②④⑦①⑤⑧⑥

C.②③①④⑦⑤⑥⑧

D.④③②⑦①⑤⑧⑥

【答案】：D116、关于建筑安装工程结算的编制，下列说法中正确的是（）。

A.采用固定总价合同的，暂列金额不得调整

B.采用固定总价合同的，税率可不按政府部门新公布的税率调整

C.规费应按县级建设主管部门规定的费率计算

D.现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认的金额计算

【答案】：D117、建筑施工单位，应当至少每()组织1次生产安全事故应急救援预案演练。

A.一年

B.二年

C.四年

D.半年

【答案】：D118、无盖构筑物水池满水试验流程为（）。

A.试验准备→水池内水位观测→水池注水→蒸发量测定→整理试验结论

B.试验准备→水池注水→蒸发量测定→水池内水位观测→整理试验结论

C.试验准备→水池注水→水池内水位观测→蒸发量测定→整理试验结论

D.试验准备→蒸发量测定→水池注水→整理试验结论→水池内水位观测

【答案】：C119、（2017年真题）甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费用200万元，甲按约定向乙支付了定金50万元。如果乙在规定时期内不履行设计合同，应该返还给甲()。

A.50万元

B.80万元

C.90万元

D.100万元

【答案】：C120、（2020年12月真题）下列施工管理文件签章及修改的做法中，正确的是()。

A.分包单位签署质量合格的文件，应当由担任总承包项目负责人的注册建造师签章

B.分包工程的施工管理文件应当由总承包单位的注册建造师签章

C.注册建造师已经签章的施工管理文件的修改由其本人直接进行并自行负责

D.修改注册建造师已经签章的施工管理文件所在施工企业可以指定具有高级职称的技术人员直接修改

【答案】：A121、某基础设施工程未经竣工验收，建设单位擅自提前使用，2年后发现该工程出现质量问题。关于该工程质量责任的说法，正确的是（）。

A.设计文件中该工程的合理使用年限内，施工企业应当承担质量责任

B.超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任

C.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担质量责任

D.施工企业是否承担质量责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款

【答案】：A122、下列关于债的表述，正确的是（）。

A.债权只有通过当事人的约定才能产生

B.债权是相对权，债权人只能向特定的人主张自己的权利

C.在施工合同中，建设单位是债权人，施工单位是债务人

D.建筑物倒塌造成他人损害的，由施工单位和监理单位承担连带责任

【答案】：B123、关于中标的说法，不正确的有（）。

A.中标人确定后，招标人应当公示中标通知书

B.中标通知书对招标人和中标人具有法律效力

C.在确定中标人前,招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判

D.中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书

【答案】：A124、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，下列情形中，造成建设工程质量缺陷，发包人应当承担过错责任的是（）。

A.未申领施工许可证

B.迟延提供设计文件

C.拖欠工程款

D.直接指定分包人分包专业工程

【答案】：D125、下列建设工程分包的说法中，属于承包人合法分包的是（）。

A.未经建设单位许可将承包工程中的劳务作业进行分包

B.将专业工程分包给不具备资质的承包人

C.将劳务作业分包给不具备资质的承包人

D.未经建设单位许可将承包工程中的专业工程进行分包

【答案】：A126、在施工过程中，必须经总监理工程师签字的事项是（）。

A.建筑材料进场

B.建筑设备安装

C.隐蔽工程验收

D.工程竣工验收

【答案】：D127、因生活区尚未建成，可以将施工人员暂时安排在（）居住。

A.作业区①

B.作业区②

C.仓库③

D.办公区④

【答案】：D128、根据《建筑市场信用管理暂行办法》，建筑市场各方主体的下列情形中，应当列入建筑市场主体“黑名单”的是（）

A.发生违法分包，受到行政处罚的

B.发生工程质量安全事故受到行政处罚的

C.经法院判决或者仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款的

D.利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的

【答案】：D129、根据《合同法》规定，对效力待定合同的理解正确的是（）。

A.在相对人催告后一个月内，当事人之法定代理人未作表示，合同即可生效

B.效力待定合同的善意相对人行使撤销权的期限自行为作出之日起超过一年

C.表见代理实质上属于无权代理，却产生有效代理的后果

D.超越代理权限签订的合同，若未经被代理人追认，则必定属于效力待定合同

【答案】：C130、场景(二）

A.吴某与张某

B.吴某与设计院

C.甲公司与张某

D.甲公司与乙设计院

【答案】：D131、关于保险索赔的说法中，正确的是（）。

A.保险事故发生后，索赔时被保险人向保险人提供与确认保险事故有关的证明和资料

B.保险单上载明的保险财产没有全部损失，但其损害程度已无法修理，只能按照部分损坏进行索赔

C.保险事故发生后，应当及时通知保险人

D.如果一个建设工程项目，同时由多家保险人承保，则应当平均分配赔偿金额

【答案】：C132、关于工程质量检测机构的说法，错误的是（）。

A.具有独立的法人资格

B.是中介机构

C.分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质

D.可以转包检测业务

【答案】：D133、建设项目的环境影响报告书，必须对建设项目可能产生的大气污染和对生态环境的影响作出评价，规定防治措施，并按照规定的程序报（）审查批准。

A.生态环境保护主管部门

B.建设行政主管部门

C.省级人民政府

D.县级以上人民政府

【答案】：A134、当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，租赁合同（）。

A.有效

B.效力不受影响

C.无效

D.效力待定

【答案】：B135、（2014年真题）根据《劳动合同法》，劳动者在试用期内的工资最低为劳动合同工资的()，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。

A.60%

B.75%

C.80%

D.90%

【答案】：C136、根据《建设工程质量管理条例》，建设工裎承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时，应向建设单位出具（)

A.质量保修书

B.质量保证书

C.质量维修书

D.质量保函

【答案】：A137、（2015年真题）甲装饰公司拖欠某劳务公司10万元工程款，劳务公司多次索要无果，当决定上诉时发现，甲装饰公司已经分立为乙装饰公司和丙运输公司，而乙、丙两个公司对10万元工程欠款的偿还事宜未做明确约定，劳务公司便以乙装饰公司为被告诉至法院，法院受理后通知丙公司应诉。此时，丙公司作为当事人属于()。

A.共同诉讼人

B.原告

C.有独立请求权的第三人

D.无独立请求权的第三人

【答案】：A138、（2017年真题）关于劳动合同效力的说法，正确的是()。

A.存在用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利条款的，劳动合同全部无效

B.用人单位发生合并或者分立，须与劳动者重新签订劳动合同

C.用人单位投资人发生变更，原劳动合同继续有效

D.劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的，以在先的时间为劳动合同的生效时间

【答案】：C139、（2018年真题）关于留置的说法，正确的是（）。

A.留置权属于债权

B.债权人不负责保管留置物

C.建设工程合同可以适用留置权

D.留置权基于法定而产生

【答案】：D140、关于中标的法定要求，以下说法正确的是（）。

A.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在评标期间提出

B.在确定中标人前，招标人可以与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判

C.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人

D.招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人

【答案】：D141、下列情形中，投标人已提交的投标保证金不予返还的是()。

A.提交投标文件后，在投标截止目前表示放弃投标的

B.在提交投标文件截止日后撤销投标文件的

C.开标后被要求对其投标文件进行澄清的

D.评标期间招标人通知延长投标有效期，投标人拒绝延长的

【答案】：B142、建设工程专利权发生纠纷后，人民法院应当自接受申请之时起（）小时做出裁定，有特殊情况需要延长的，可以延长（）小时。

A.24；24

B.48；48

C.24；48

D.48；24

【答案】：B143、下列选项中不能提起行政复议的行为是（）。

A.某市建设行政主管部门将某施工企业的资质由一级降低为二级

B.某市交通行政主管部门发布了禁止大型运输车辆超载的规定，并据此对某公司超载车辆进行扣押

C.某市建设行政主管部门下达有关文件对内部工作人员予以警告处分

D.某市民政部门对张某成立社团组织的申请不予批准

【答案】：C144、下列行为中，不必将建筑物及其占有范围内的建设用地使用权一并处分的是（）。

A.转让

B.抵押

C.出资入股

D.投保火灾险

【答案】：D145、根据《绿色施工导则》，关于施工总平面布局的说法，正确的是（）。

A.施工现场围墙可以采用连续封闭的轻钢结构预制装配式活动围挡，减少建筑垃圾，保护土地

B.施工现场搅拌站、仓库等布置应当尽量远离已有交通线路

C.施工现场道路应当尽量多布置临时道路，在施工现场形成环形道路

D.生活区与生产区可以分开布置，并设置标准的分隔设施

【答案】：A146、施工企业征得建设单位同意后，将部分非主体工程分包给具有相应资质条件的分包单位，关于该工程分包行为的说法，正确的是（）。

A.分包合同因指定分包而无效

B.分包单位应当按照分包合同的约定，对施工企业负责

C.建设单位必须另为分包工程办理施工许可证

D.施工企业必须将分包合同报上级主管部门批准备案

【答案】：B147、某建筑公司与某开发公司签订了一份建设工程施工合同，合同约定由建筑公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法。后两公司就工程支付发生争议，建筑公司诉至人民法院，要求开发公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应（）。

A.对该诉讼请求全部予以支持

B.对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持

C.对该诉讼请求全部不予支持

D.对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持

【答案】：B148、以下关于法人具备条件的说法中正确的是（）。

A.法人以其注册登记地为住所

B.法人以其注册资金独立承担民事责任

C.法人不能自然产生，它的产生必须经过法定的程序

D.法人章程或者法人权力机构对法定代表人代表权的限制，可以对抗善意相对人

【答案】：C149、（2016年真题）下列文物中，属于国家所有的是()。

A.祖传文物

B.我国邻海毗邻海域中遗存的文物

C.民营企业家捐赠给国家的文物

D.遗存于公海的起源于中国的文物

【答案】：C150、因设计优化使得施工总承包项目现场暂时停止施工的，增加的现场防护费用由（）承担。

A.建设单位

B.设计单位

C.总承包单位

D.分包单位

【答案】：A151、（2020年真题）关于仲裁协议效力确认的说法，正确的是（）。

A.当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁裁决作出前提出

B.一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请人民法院作出裁定的，由仲裁委员会决定

C.当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，只能由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的中级人民法院管辖

D.当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定

【答案】：D152、依据《建设工程质量管理条例》，工程承包单位在（）时，应当向建设单位出具质量保修书。

A.工程价款结算完毕

B.施工完毕

C.提交工程竣工验收报告

D.竣工验收合格

【答案】：C153、下列有关土地所有权的说法，错误的是（）。

A.耕地的承包期为30年

B.草地的承包期为50年

C.我国实行土地的社会主义公有制，即全民所有制和劳动群众集体所有制

D.全民所有即国家所有土地的所有权由国务院代表国家行使

【答案】：B154、下列纠纷中，属于侵权纠纷的是（）。

A.发承包双方因转包工程引起的纠纷

B.发承包双方因工程质量问题引起的纠纷

C.发承包双方因台风导致工期延误引起的纠纷

D.工地塔吊倒塌造成毗邻建筑物毁损引起的纠纷

【答案】：D155、场景(八）

A.单务合同

B.实践合同

C.双务有偿合同

D.无名合同

【答案】：C156、工程施工完毕后，施工单位于2008年10月14日提交了竣工验收报告。同年10月24日组织了竣工验收。验收中发现质量问题并提出了整改要求。建设单位因急于开业，于同年11月1日实际入住。同年11月10日工程最终竣工验收合格。本工程的保修期限从（）开始计算。

A.10月14日

B.10月24日

C.11月1日

D.11月10日

【答案】：C157、下列规范性文件中，效力最高的是（）。

A.行政法规

B.司法解释

C.地方性法规

D.行政规章

【答案】：A158、仲裁裁决书自（）之日起发生法律效力。

A.作出

B.送达双方当事人

C.双方当事人签收

D.双方当事人同意执行

【答案】：A159、监理单位重新检查已隐蔽部位，检查结果合格，说法正确的是()

A.费用由施工企业承担

B.工期不予顺延

C.视为建设单位违约

D.施工企业可主张合理利润

【答案】：D160、某工程竣工验收合格后的第3年内，屋面发生漏水，经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认漏水原因是因为施工单位采购材料存在缺陷所致，则该质量缺陷应由（）。

A.建设单位维修并承担维修费用

B.施工单位维修并承担维修费用

C.施工单位维修，建设单位承担维修费用

D.材料供应单位组织维修

【答案】：B161、下列构成工程重大安全事故罪的行为是()。

A.某工地安全防护网损坏，致使工人在施工中不慎从楼上掉下摔死

B.工地在建地下隐蔽工程时，对裸露地面的钢筋，未做防护措施，造成人员摔伤

C.某工程监理单位发现施工单位过度追求施工进度，致使工程质量严重不符合要求，却不依法行使监理职能，造成建筑物倒塌，死伤多人的严重后果

D.投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益

【答案】：C162、建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（）。

A.项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效

B.项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效

C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效

D.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效

【答案】：D163、下列试块、试件和材料中，必须实施见证取样和送检的是（）。

A.非承重结构的钢筋及连接接头试件

B.屋面、厕浴间使用的防水材料

C.用于防水层上保护层的商品混凝土

D.抹灰砂浆中使用的掺加剂

【答案】：B164、关于工程勘察，下面说法错误的是(）。

A.工程勘察是工程建设的先行官

B.工程勘察成果是建设工程项目设计的依据

C.工程勘察成果是编制投标文件的依据

D.工程勘察成果是保证施工安全的重要因素和前提条件

【答案】：C165、下列不属于《绿色施工导则》对临时用地保护规定的是()。

A.应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量

B.红线外临时占地应尽量使用荒地、废地，少占用农田和耕地

C.利用和保护施工用地范围内原有绿色植被

D.临时设施占地面积有效利用率大于90％

【答案】：D166、以下关于工程监理单位安全责任的说法中正确的是（）。

A.工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设推荐性标准

B.工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当立即报告有关主管部门

C.工程监理单位有权要求施工单位对存在的安全事故隐患进行整改

D.工程监理单位受建设行政主管部门的委托，依照法律、法规和建设工程监理规范的规定，对工程建设实施监督管理

【答案】：C167、下列关于五方责任主体及项目负责人责任的说法，正确的有（）。

A.五方责任主体是指建筑工程的建设、设计、施工、监理、供货等五方参与单位

B.五方责任主体项目负责人均应当经过本单位的法定代表人书面授权确认

C.项目负责人质量终身责任是指在建筑工程缺陷责任期内对工程质量承担责任

D.施工单位项目经理应当对全部工程质量事故或质量问题承担责任

【答案】：B168、（2020年真题）关于投标文件修改的说法，正确的是()。

A.投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以修改已提交的投标文件

B.投标人不得修改已提交投标文件的实质性内容

C.投标人对已提交的投标文件，仅能修改一次

D.投标人修改已提交的投标文件，修改的内容应当作为一个独立文件

【答案】：A169、根据《绿色施工导则》，关于非传统水源利用的说法，错误的是（）。

A.现场机具、设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水、优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水

B.可以采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应当收集雨水养护

C.处于基坑降水阶段的工地，地下水不得作为生活用水

D.施工中非传统水源和循环水的再利用量力争大于30%

【答案】：C170、实施爆破作业的，使用爆破器材的建设单位应当（），方准使用。

A.向上级主管部门领取《爆破物品使用许可证》

B.向建设行政主管部门申请领取施工许可证

C.向公安机关申请领取《爆破物品使用许可证》

D.向公安机关申请办理施工方案的审批手续

【答案】：C171、某施工单位因在招投标活动中有违法行为，被建设行政主管部门作出一年内不得参与必须招标项目投标的处罚。则在企业信用档案中，应在（）内进行公布，公布的期限为（）。

A.7工作日，6个月

B.7工作日，1年

C.20工作日，6个月

D.20工作日，1年

【答案】：D172、关于招标代理机构，说法正确的是（）。

A.招标代理机构可以在所代理的招标项目中投标或者代理投标

B.招标代理机构可以为所代理的招标项目的投标人提供咨询

C.招标人与被委托的招标代理机构之间的委托合同可以是口头形式

D.招标代理机构应当拥有一定数量的具备编制招标文件和组织评标等相应能力的专业人员

【答案】：D173、关于劳动者工资的说法，正确的是（）。

A.企业基本工资制度分为等级工资制和结构工资制

B.工资可以以实物形式按月支付给劳动者本人

C.用人单位支付劳动者的工资不得低于当地平均工资标准

D.劳动者在婚假期间，用人单位应当支付工资

【答案】：D174、（2021年真题第2批）关于建设工程款结算的说法，正确的是（）。

A.对争议的工程量，承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，不得按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量结算工程款

B.当事人就同一建设工程订立的数份施工合同均无效，但建设工程质量合格的，当事人可以请求参照最后订立的合同约定折价补偿承包人

C.当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议，诉讼中一方当事人申请对工程造价进行鉴定的，人民法院不予准许

D.当事人就同一建设工程订立的数份施工合同均无效，建设工程质量不合格的，当事人可以请求参照实际履行的合同约定折价补偿承包人

【答案】：B175、工程建设中使用的计算机软件是（）保护客体，受知识产权保护。

A.专利权

B.商标权

C.著作权

D.发明权

【答案】：C176、（2020年真题）租赁合同可以约定租赁期限，租赁期限的上限为()年。

A.10

B.25

C.30

D.20

【答案】：D177、根据《建筑工程施工许可管理办法》，申请领取施工许可证应当具备的条件不包括（）。

A.建筑工程按照规定的权限和程序已获得批准开工报告

B.已办理该建筑工程用地批准手续

C.有保证工程质量和安全的具体措施

D.已经确定建筑施工企业

【答案】：A178、（2021年第1批真题）关于施工生产安全事故调查的说法，正确的是()。

A.事故调查组组长由事故发生地的公安机关指定

B.事故调查组不得直接组织专家进行技术鉴定

C.事故调查组成员应当及时发布有关事故的信息

D.技术鉴定所需时间不计入事故调查期限

【答案】：D179、关于货运合同法律特征的说法，正确的是（）

A.货运合同是单务、有偿合同

B.货运合同是实践合同

C.货运合同的收货人和托运人可以是同一人，也可以不是同一人

D.货运合同的标的是货物

【答案】：C180、法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，则该合同()

A.生效

B.成立

C.无效

D.效力待定

【答案】：B181、关于工程建设国家标准的说，正确的是（）。

A.工程建设推荐性国家标准由国务院建设行政主管部门制定

B.工程建设强制性标准包括地方标准

C.工程建设强制性国家标准的立项由国务院标准化行政主管部门负责

D.工程建设强制性国家标准只能由国务院批准发布

【答案】：C182、经双方协商一致，公司与员工李某解除了劳动合同。李某在解除合同前月工资3000元，在该公司工作了2年。由于是公司提出解除合同，公司同意对李某进行经济补偿。根据《劳动合同法》的规定，下列说法正确的是()

A.公司应当给予李某3000无经济补偿

B.公司应当给予李某6000元经济补偿

C.公司应当给予李某7500元经济补偿

D.公司应当给予李某9000元经济补偿

【答案】：B183、（2017年真题）甲公司与乙公司订立了一份建材买卖合同，乙按约定向甲支付了定金4万元，合同约定如任何一方不履行合同应向对方支付违约金6万元。交货日期届满，甲无法支付该建材，乙诉至法院提出的如下诉讼请求中，既能最大的限度保护自己的利益，又能获得支持的是（）。

A.请求甲双倍返还定金8万元

B.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元

C.请求甲支付违约金6万元

D.请求甲支付违约金6万元，同时请求甲返还支付的定金4万元

【答案】：D184、下列不属于合同法定解除的条件的是（）。

A.在履行期限届满之前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务

B.因不可抗力致使不能实现合同目的

C.当事人一方的违约行为致使不能实现合同目的

D.当事人一方迟延履行主要债务

【答案】：D185、（2014年真题）关于不动产物权设立的说法，正确的是（）。

A.经依法登记，发生设立效力

B.合同签字盖章，发生设立效力

C.依法属于国家所有的自然资源，所有权必须登记

D.未经登记，不动产交易合同无效

【答案】：A186、关于竣工工程质量问题处理的说法，正确的是（）。

A.因发包人提供的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，发包人不承担责任

B.因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以要求承包人修理、返工，但不能减少支付工程价款

C.工程竣工时发现质量问题，无论是建设单位责任还是施工企业责任，施工企业都有义务进行修复或返修

D.未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由发包人承担

【答案】：C187、（2020年真题）建设工程施工合同无效，但已完工程验收合格，应当返还财产。关于返还财产的说法，正确的是()。

A.返还财产是指将已完工程拆除后返还施工企业

B.折价返还应当按照建安工程费用适当下浮

C.折价返还可以按照当地市场价、定额量据实结算

D.折价返还应当按照合同约定的价款进行

【答案】：C188、（2014年真题）建筑施工企业出借资质证书允许他人以本企业的名义承揽工程，情节严重的，其可能受到的最严重的行政处罚是（）。

A.吊销资质证书

B.责令改正，没收违法所得

C.降低资质等级

D.处以罚款

【答案】：A189、工程监理单位与所监理工程的（）有权属关系时，不得承担该工程的监理业务。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.勘察单位

【答案】：C190、（2016年真题）下列招标人的行为中合法的是（）。

A.招标人可以根据需要组织部分潜在投标人踏勘项目现场

B.招标人可以限定或者指定特定的专利、品牌、原产地或供应商

C.依法必须进行招标的项目以非特定行业的奖励作为加分条件

D.依法必须进行招标的项目招标人限定投标人必须为国有企业

【答案】：C191、建筑施工企业职工意外伤害险的投保人是(）。

A.建设单位

B.施工单位

C.保险经纪公司

D.保险公司

【答案】：B192、工程监理单位与所监理工程的（）有权属关系时，不得承担该项建设工程的监理业务。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.勘察单位

【答案】：C193、关于借款合同的说法正确的是（）

A.自然人之间的借款合同应当采用书面形式

B.借款的利息可以预先在本金中扣除

C.自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时成立

D.借款人未按照约定的借款用途使用借款的，贷款人可以停止发放借款，但不得解除合同

【答案】：C194、下列责任承担的方式，属于行政处罚的是（（）

A.拘役

B.罚金

C.停止损害

D.责令停产停业

【答案】：D195、下列建筑工地使用的材料中，不必实施见证取样和送检的是（）。

A.用于承重墙的砖

B.用于非承重结构的混凝土小型砌块

C.用于拌制混凝土的水泥

D.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料

【答案】：B196、下列关于垫资的处理说法，正确的是（）。

A.国家禁止垫资行为，因为垫资属于违法行为

B.政府投资项目可由施工单位先行垫资建设

C.当事人对垫资没有约定的，视为工程欠款

D.当事人对垫资不得约定利息

【答案】：C197、下列建设工程合同中，属于无效合同的是（）。

A.发包人胁迫施工企业订立的合同

B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同

C.供应商欺诈施工单位订立的采购合同

D.施工企业与发包人订立的重大误解合同

【答案】：B198、承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部货款。因运输公司原因导致水泥交货延误2天，承包商收货后要求水泥厂支付违约金，水泥厂予以拒绝。承包商认为水泥厂违约，因而未对堆放水泥采取任何保护措施。次日大雨，水泥受潮全部硬化。此水泥硬化的损失应由（）承担。

A.三方共同

B.水泥厂

C.承包商

D.运输公司

【答案】：C199、下列评标委员会成员的行为，合法的是（）。

A.向招标人征询确定中标人的意向

B.接受投标人提出的主动澄清

C.对投标提出否决意见

D.接受个人所提出的询问意见

【答案】：C200、建筑施工企业职工意外伤害险的投保人是（）。

A.建设单位

B.施工单位

C.保险经纪公司

D.保险公司

【答案】：B201、根据《建筑法》的规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起()内开工。

A.1个月

B.3个月

C.6个月

D.1年

【答案】：B202、（2021年真题第2批）根据《建设工程安全生产管理条例》，应当由施工起重机械安装单位承担法律责任的情形是（）。

A.未由专业技术人员现场监督的

B.未审查拆装方案的

C.未审查安全施工措施的

D.未向建设单位进行安全使用说明，办理移交手续的

【答案】：A203、场景(二）

A.主体变更

B.客体变更

C.内容变更

D.未变更

【答案】：D204、“绿色施工”是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度的节约资源与减少对环境负面影响的施工活动，实现“四节一环保”，其中“四节”是指（）。

A.节电、节能、节水、节材

B.节能、节地、节水、节材

C.节能、节水、节油、节材

D.节能、节电、节油、节材

【答案】：B205、（2021年真题第2批）根据《民法典》，下列合同的免责条款中，无效的是（）。

A.因重大过失造成对方财产损失的免责条款

B.因轻微过失违约无需承担违约责任的条款

C.因不可抗力造成对方财产损失的免责条款

D.因市场价格波动造成对方财产损失的免责条款

【答案】：A206、注册建造师的注册证书和执业印章由（）保管。

A.注册建造师聘用单位

B.注册建造师聘用单位所在地住房城乡建设主管部门

C.注册建造师聘用单位所在地人事行政主管部门

D.注册建造师本人

【答案】：D207、因设计问题，某建筑物在竣工验收合格交付使用一年后出现诸多问题，建设单位遂通知施工单位尽快予以修理。则施工