2024年建设工程项目管理复习题

PAGE建设工程工程管理复习题一、单项选择题(每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)1．职业健康平安是指影响〔D〕内的员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员健康平安的条件和因素。A．施工现场B．工作岗位C．生产过程D．工作场所2．建设工程工程职业健康平安管理的目的不包括(C)。A．防止和减少生产平安事故B．保护产品生产者的健康与平安C．促进社会经济的快速开展D．保障人民群众的生命和财产免受损失3．以下不属于我国现阶段平安生产管理制度的是〔B〕.A．平安生产责任制B．质量责任制C．特种作业人员持证上岗制度D．平安检查制度4．平安检查的主要内容包括〔A〕.A．查思想、查制度、查管理、查隐患、查整改、查事故处理B．查方案、查制度、查监控、查隐患、查整改、查事故处理C．查思想、查实施、查管理、查隐患、查监控、查事故处理D．查方案、查制度、查管理、查监控、查整改、查事故处理5．建设工程工程职业健康平安管理的目的是防止和减少生产平安事故、保护〔C〕的健康与平安、保障人民群众的生命和财产免受损失。A．员工B．访问者C．产品生产者D．作业人员6．建设工程工程在决策阶段，需要依法办理各种有关平安与环境保护方面审批手续的单位是〔C〕。A．施工单位B．监理单位C．建设单位D．设计单位7．建设工程实行总承包的，由总承包单位对施工现场的平安生产负总责并自行完成工程(A)的施工。A．主体结构B．装修C．土方D．临时结构8．以下不属于建设工程平安事故处理程序的是〔D〕。A．保护施工现场B．开展事故调查C．分析事故原因D．风险识别9．对操作者本人，对他人的平安健康及设备、设施的平安可能造成重大危害的作业，称为(D).A．技术作业B．管理工作C．危险作业D．特种作业10．建设工程三级平安教育包括进入企业、进入〔C〕、进入班组。A．总包单位B．分包单位C．工程D．建设单位11、单代号搭接网络的时间参数计算时，假设某项中间工作的最早开始时间为负值，那么应当〔B〕。A、将该工作与最后一项工作联系起来B、在该工作与起点节点之间添加虚箭线C、增大该工作的时间间隔D、调整其紧前工作的持续时间12．建设工程平安控制的目标是〔C〕。A．事故应急处理B．找出所有危险源C．减少和消除人的不平安行为的目标D．评估危险源可能造成的危害13．生产经营单位新建、改建、扩建工程工程的平安设施，必须与主体工程同时设计、(C)、同时投入生产和使用。A．同时参与B．同时决策C．同时施工D．同时批准14．以下属于第一类危险源的是〔C〕。A．吊物下作业、停留B．个人操作失误C．锅炉爆炸产生侧压力D．机械运转时加油15．油漆作业中，苯中毒是主要的危害，此类危害属于〔B〕。A．一般危险源B．第一类危险源C．重大危险源D．第二类危险源16．以下选项中，属于第一类危险源的是(A)。A．锅炉爆炸产生的冲击波、温度和压力造成的事故B．脚手架扣件质量低劣给高处坠落事故提供了条件C．压力容器破裂会造成有毒气体导致中毒D．电缆绝缘层破坏会造成人员触电17．造成约束、限制能量和危险物质措施失控的各种不平安因素称作(D)A．一般危险源B．第一类危险源C．重大危险源D．第二类危险源18．由于电缆绝缘层破坏而造成人员触电，此类危害属于〔D〕。A．一般危险源B．第一类危险源C．重大危险源D．第二类危险源19．由于压力容器破坏造成有毒气体泄露导致中毒或爆炸，此类危害属于〔B〕。A．一般危险源B．第一类危险源C．重大危险源D．第二类危险源20．某工地现场一台起重机在吊运物料时，钢丝绳突然断裂，导致现场1名施工人员被物料砸伤，这起事故属于〔C〕。A．第一类危险源作用的结果B．第二类危险源作用的结果C．两类危险源共同作用的结果D．不可抗力作用的结果21．某工地在当天的混凝土作业完成后，由一名新工人进行清理工作。该工人违反相关规定，在搅拌机未断电的情况下，用水冲洗残料，不小心碰到控制搅拌机起落的开关，导致该工人受伤。上述事故属于〔C〕作用的结果。A．第一类危险源B．第二类危险源C．两类危险源共同D．不可抗力22．上述事故的原因主要是〔A〕。A．人的不平安行为B．设备的不平安状态C．电气绝缘不好D．冲洗残料23．建筑工人进行施工作业时需要戴平安帽，平安帽在平安控制中的作用是〔D〕。A．消除不可接受的风险B．降低风险的措施C．利用技术进步改善平安措施D．平安控制的最终手段24．针对高大模板工程，某施工单位编制了专项的平安施工方案，同时聘请了10位专家开会讨论，从而使存在的危险源辨识更加明确具体，该方法属于〔C〕。A．事故树法B．LEC方法C．专家调查法D．平安检查表法25．危险源辨识的方法很多，其中实施平安检查和诊断工程的明细表方式属于〔B〕。A．专家调查法B．平安检查表法C．头脑风暴法D．德尔菲法26．施工现场经常进行悬空高处作业，为此工人经常采用搭设水平网和系挂平安带的方法进行施工，防止了悬空作业对人员造成的潜在危害，这是从〔D〕角度进行风险控制筹划。A．平安管理措施的进步B．降低人员的精神压力C．技术管理与程序控制相结合D．使用个人防护用品27．某大型构件吊装工程，在编制了施工平安技术措施的情况下开始作业，该施工平安技术措施属于(A)。A．专项施工方案B．综合平安技术措施C．季节性平安技术措施D．应急预案28．对于爆破、撤除、起重吊装及基坑支护等危险性较大的作业，为了确保其施工平安，必须编制(A)。A．专项施工方案B．一般工程平安技术措施C．季节性平安技术措施D．应急财务方案29．以下关于分包工程的平安生产责任的说明正确的选项是(D)。A．由分包商负主要责任B．总包商负主要责任C．由建设单位负主要责任D．由总包商和分包商承担连带责任30．以下危险源辨识方法中，(D)的优点是简单易懂、容易掌握，可以事先组织专家编制检查工程，使平安检查做到系统化、完整化。A．专家调查法B．头脑风暴法C．德尔菲法D．平安检查表法31．以下属于第一类危险源的是〔C〕。A．氧气瓶、炸药、电线绝缘层B．炸药、电线绝缘层、管道闸门C．氧气瓶、炸药、起重物体D．氧气瓶、电线绝缘层、管道闸门32．管理评审是由〔C〕对管理体系所进行的系统评价。A．管理者代表B．审核的专家C．最高管理者D．总经理33．(A)是由组织的最高管理者对管理体系的系统评价，判断组织的管理体系面对内部情况的变化和外部环境是否充分适应有效，由此决定是否对管理体系做出调整。A．管理评审B．管理体系内部审核C．初始状态评审D．合规性评价34．建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关〔B〕措施的资料。A．平安管理B．平安施工C．平安技术D．综合管理35．管理体系的(C)是组织对其自身的管理体系进行的审核，是对体系是否正常进行以及是否到达了规定的目标所作的独立的检查和评价，是管理体系自我保证和自我监督的一种机制。A．文件管理B．管理评审C．内部审核D．信息交流36.在工程施工中，造成了40人死亡的平安事故，该事故属于〔D〕。A．一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故37.一次事故中死亡人数3人以下的属于〔A〕。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故38.按照质量管理的概念，组织必须通过建立〔C〕实施质量管理。A.规章制度B.技术交底C.质量管理体系D.岗位责任制39、以下建设工程工程进度控制的措施中，属于技术措施的是〔B〕A、确定各类进度方案的审批程序。B、优选工程工程设计、施工方案C、选择合理的合同结构D、选择工程承发包模式。40.〔A〕是质量管理的一局部，致力于满足质量要求的一系列相关活动。A.质量控制B.质量方案C.质量方针D.岗位责任制41.质量控制所致力的一系列相关活动，包括〔C〕和管理活动。A.施工生产B.工程筹划C.作业技术活动D.岗位责任制42、施工工程经理在承担工程工程施工的管理过程中，是以〔C〕身份处理与所承担的工程工程有关的外部关系。A、施工企业决策者B、施工企业法定代表人C、施工企业法定代表人的代表D、建设单位工程管理者43.在PDCA循环中，C表示〔C〕。A.方案B.实施C.检查D.处置44.质量管理的方案职能，包括确定质量目标和〔C〕两方面。A.开展质量活动B.加强过程管理C.制定实现质量目标的行动方案D.组织落实45.施工质量控制应贯彻全面、全过程质量管理的思想，运用动态控制原理，进行质量的事前控制、事中控制和(A)。A.事后控制B.竣工验收C.施工管理D.试车46.全面质量管理的根本原理就是强调在企业或组织的最高管理者的〔D〕指引下，实行全面、全过程和全员参与的质量管理。A.战略目标B.开展方向C.市场份额D.质量方针47.建设工程工程质量目标实现的最重要和最关键的过程是在(C)。A.可行性研究B.设计阶段C.施工阶段D.使用阶段48.建设工程工程质量控制体系根据工程工程管理的实际需要而建立，随着建设工程工程的完成和工程管理组织的解体而消失，因此，是一个(B)的质量控制工作体系，不同于企业的质量管理体系。A.持续改进B.一次性C.螺旋上升D.循序渐进49.建设工程工程质量控制体系只用于特定的建设工程工程质量控制，而不是用于建筑企业或组织的质量管理，即建立的(C)不同。A.方式B.架构C.目的D.层次50.建设工程工程质量控制体系与建设工程工程管理组织系统相融合，是一次性的质量工作体系，并非永久性的质量管理体系，即作用的(B)不同。A.方式B.时效C.目的D.层次51.建设工程工程质量控制体系的有效性一般由建设工程工程管理的总组织者进行自我评价与诊断，不需进行第三方认证，即评价的(A)不同。A.方式B.时效C.目的D.层次52.以下有关质量的表达，正确的选项是(B)。A．质量控制是指一组固有特性满足要求的程度B．质量控制是质量管理的一局部C．质量管理包括采取的作业技术和管理活动D．质量管理是致力于满足质量要求的一系列活动53．建设工程工程质量控制体系涉及的范围是(C)。A．建筑企业质量责任主体B．建设单位质量责任主体C．所有的质量责任主体D．监理单位质量责任主体54．从质量管理和质量控制的意义上讲，以下说法正确的选项是(B)。A．质量管理的范畴比质量控制小B．质量控制是质量管理的一局部C．质量管理和质量控制是不同的两个组成局部D．质量管理包括作业技术和质量管理活动55．建设工程工程质量管理体系和企业质量管理体系在评价方式上不同是指(D)。A．企业质量管理体系的有效性一般只做自我评价与诊断，不进行第三方认证B．建设工程工程质量控制体系的有效性一般只做第三方认证C．建设工程工程质量控制体系既可做自我评价与诊断，也可进行第三方认证D．建设工程工程质量控制体系的有效性一般只做自我评价与诊断，不进行第三方认证56．建设工程工程质量控制体系是(D)。A．业主方的质量管理体系或质量保证体系B．施工方的质量管理体系或质量保证体系C．监理机构的质量管理体系或质量保证体系D．一个一次性的质量控制工作体系，不同于企业的质量管理体系57．建设工程工程的质量要求是由(B)提出的。A．监理单位B．业主C．设计单位D．施工单位58．编制施工质量方案是进行施工质量(A)的重要方法。A．事前控制B．事中控制C．事后纠偏D．事后控制59．施工单位的工程施工质量方案通常是由(C)主持编制。A．总工程师B．工程经理部C．工程经理D．工程负责人60．以下关于质量控制的解释正确的选项是〔B〕。A.质量控制就是质量管理B.质量控制是致力于满足质量要求的一系列相关活动C.质量管理是质量控制的一局部D.质量控制与质量管理的概念是等同的61．总承包单位和分包单位对分包工程的质量承担〔C〕责任。A.全部B.局部C.连带D.相关62．施工质量方案应由自控主体即〔C〕进行编制。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位63．我国现行的施工质量方案的方式不包括(A)。A．工程工程目标控制方案B．工程工程施工组织设计C．工程工程施工质量方案D．施工工程管理实施规划64．对施工生产要素的质量控制，说法不正确的选项是(C)。A．施工人员是施工生产要素质量控制之一B．加强对原材料、半成品及工程设备的质量控制，一个重要方面是控制材料设备性能、标准、技术参数与设计文件的相符性C．要消除施工环境因素对施工质量的不利影响，主要是采取事后控制的方法D．工艺方案的质量控制是施工生产要素质量控制的重要方面65．通过对施工全过程、全面的质量监督管理，保证整个施工过程及其成果到达工程决策所确定的质量标准，属于(A)的施工阶段质量控制目标。A．建设单位B．设计单位C．施工单位D．监理单位66．在工程开工前，总监理工程师应组织专业监理工程师审查承包单位报送的施工组织设计(方案)报审表，提出意见，并经(B)审核、签认后报建设单位。A．总工程师B．总监理工程师C．工程经理D．施工现场负责人67．对于业主而言，在合同签订时就可以根本确定工程的总投资额，对投资控制有利的合同计价方式是〔A〕。A．固定总价合同B．变动单价合同C．固定单价合同D．变动总价合同68．施工过程的质量验收是以(A)的施工质量为根本验收单元。A．检验批B．分项工程C．分部工程D．单位工程69．检验批是指按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量〔B〕组成的检验体。A．层级B．样本C．试件D．试块70．(B)可由一个或假设干个检验批组成。A．单项工程B．分项工程C．分部工程D．单位工程71．通过返修或加固后处理仍不能满足平安使用要求的分部工程，〔C〕。A．可以验收B．暂缓验收C．严禁验收D．严格验收72．涉及结构平安的试块、试件以及有关材料，应按规定进行(C)检测。A．见证B．旁站C．见证取样D．检查73．工程工程质量的政府监督包括监督工程建设参与各方主体的质量行为和监督检查〔C〕的施工质量。A．地基根底B．主体结构C．工程实体D．专业设备74．程序文件是〔B〕支持性文件。A．质量记录B．质量手册C．设计交底D．技术交底76．由于工程质量形成的影响因素多，因此，对工程质量状况的调查和质量问题的分析，必须分门别类地进行，以便准确有效地找出问题及其原因，这就是〔A〕的根本思想。A．分层法B．因果分析图法C．排列图法D．直方图法77．〔B〕，也称为质量特性要因分析法，其根本原理是对每一个质量特性或问题，逐层深入排查可能原因。然后确定其中最主要原因，进行有的放矢的处置和管理。A．分层法B．因果分析图法C．要因分析法D．直方图法78．因果分析图法应用时,一个质量特性或一个质量问题使用〔A〕分析。A．一张图B．二张图C．所有图D．三张图79．因果分析图法应用时,通常采用〔B〕小组活动的方式进行，集思广益，共同分析。A．领导B．QCC．专题D．综合80．实际应用中，将累计频率0-80%区间的定为A类问题，即主要问题，进行重点管理；将累计频率80-90%区间的定为B类问题,即次要问题，作为次重点管理；将其余累计频率90-100%%区间的定为C类问题，即一般问题，按照常规适当加强管理。以上方法称为(C)分类管理法。A．分层B．QCC．ABCD．综合81．利用直方图整理统计数据，了解统计数据的分布特征，即数据分布的〔C〕状况，从中掌握质量能力状态。A．正常B．异常C．集中或离散D．综合82．在直方图法的观察分析中，形状观察分析是指将绘制好的直方图形状与〔B〕的形状进行比较分析。A．正常B．正态分布图C．离散图D．标准83．所谓位置观察分析是指将直方图的分布位置与质量控制标准的〔C〕进行比较分析。A．要素B．程序C．上下限范围D．取值84．在因果分析图法应用时，应注意分析时要充分发表意见，层层深入，排出所有〔D〕。A．要素B．程序C．上下限范围D．可能的原因85．在建设工程工程的进度控制任务中，包括控制设计准备阶段的工作进度、设计工作进度、物资采购工作进度、施工工作进度，这是(A)的进度控制。A．业主方B．设计方C．施工方D．供货方86．某工程为了提高工程施工质量，对模板的施工精度进行了抽样检查，发现了50个不合格点，造成不合格点出现的因素中，外表平整度不合要求的有31个点，截面尺寸不合要求的有6个点，平面水平度不合要求的有3个点，垂直度不合要求的有1个点，标高不合要求的有9个点。那么按照排列图的ABC分类法，属于A类问题的是(D)。A．外表平整度、截面尺寸B．截面尺寸、平面水平度、垂直度C．外表平整度、标高D．外表平整度、截面尺寸、平面水平度87．施工单位的工程施工质量方案或施工组织设计的编制与审批，应根据企业质量管理程序性文件规定的权限和流程进行，通常是由(A)主持编制，报企业组织管理层批准。A．工程经理部B．工程监理机构C．企业职能部门D．总监理工程师88．在进行工程质量控制时，直方图可以用来(C)。A．寻找引起质量问题的主要因素B．分析产生质量问题的原因C．判断生产过程的质量状况D．分析质量特性与影响因素之间的关系89．对直方图的分部位置与质量控制标准的上、下限范围进行比较时，质量特性数据的分布宽度边界(A)，其质量能力处于临界状态，易出现不合格，必须分析原因，采取措施。A．到达质量标准的上下界限B．超出质量标准的上下界限C．到达质量标准的下界限D．超出质量标准的上界限90、在工程实施过程中发生索赔事件以后，承包人首先应〔A〕A、向工程师发出书面索赔意向通知B、向建设主管部门报告C、收集索赔证据并计算相应的经济和工期损失D、向工程师递交正式索赔报告91．对每一个质量特性或问题，逐层深入排查可能原因的工程量统计方法是(A)。A．因果分析图法B．分层法C．分布图法D．排列图法92．质量管量体系八项原那么的内容不包括(C)。A．领导作用B．持续改进C．全程管理D．管理的系统方法93．在开工前，政府质量监督检查的重点是(C)。A．审查质量保证措施B．审查单位工程质量监督报告C．审查工程建设各方主体的质量保证体系和相关证书、手续等D．审查施工方案94．施工分包合同分为〔D〕。A．土木施工分包合同、机电设备施工分包合同及装饰装修施工分包合同B．业主指定分包合同和承包商分包合同C．业主与承包商联合分包合同和承包商单独分包合同D．专业工程分包合同和劳务作业分包合同95．以下不属于承包人应完成的工作有〔B〕。A．根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计B．办理施工许可证C．根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责平安保卫D．保证施工现场的清洁符合环境卫生管理的有关规定96．发包人收到承包人的竣工验收报告后应在〔C〕天内组织验收，并在验收后〔C〕天内予以认可或者提出修改意见。A．7，14B．14，14C．28，14D．30，1597．以下有关专业工程分包的表达，正确的选项是〔C〕。A．以承包人下达的施工进度方案不符合现场实际为由，直接致函工程师要求更改B．未经承包人许可，直接与发包人驻工地代表协商相关事宜C．服从了承包人转发的发包人下达的与该分包工程有关的指令D．直接接受了工程师下达的与该分包工程有关的指令98．以下不属于劳务报酬计算方式的是〔D〕。A．固定劳务报酬〔含管理费〕B．约定不同的工种劳务的计时单价〔含管理费〕，按确认的工时计算C．约定不同工作成果的计件单价〔含管理费〕，按确认的工程量计算D．约定不同工作性质的计量单价〔含管理费〕，按确认的工程量计算99．设备采购合同通常采用〔B〕。A．固定单价合同B．固定总价合同C．本钱加酬金合同D．可调的固定单价合同100．对于设备采购合同，合同价款的支付一般分三次，其中第一次支付的是〔A〕。A．10%的预付款B．10%的定金C．20%的预付款D．20%的定金101．在工程实施过程中发生索赔事件以后，承包人首先应〔A〕A、向工程师发出书面索赔意向通知B、向建设主管部门报告C、收集索赔证据并计算相应的经济和工期损失D、向工程师递交正式索赔报告102、建设工程工程总进度目标谁的工作包括：〔1〕工程结构分析；〔2〕编制各层进度方案；〔3〕进度方案系统的结构分析；〔4〕工程的工作编码。其正确的工作顺序是〔A〕.A、1-3-4-2B、1-3-2-4C、3-2-1-4D、4-1-3-2103．依据?施工合同示范文本?通用条款，施工合同履行中，隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果说明该隐蔽工程的施工质量不合格，那么(C)。A．发包人承担全部费用，工期相应顺延B．发包人承担全部费用，工期不予顺延C．承包人承担全部费用，工期不予顺延D．承包人承担全部费用，工期相应顺延104．以下有关分包人与发包人的关系，描述正确的选项是(A)。A．分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令B．在某些情况下，分包人可以与发包人或工程师发生直接工作关系C．分包人可以就有关工程指令问题，直接致函发包人或工程师D．当涉及质量问题时，发包人或工程师可以直接向分包人发出指令105．建设工程施工合同的计价方式主要有〔A〕。A．单价合同、总价合同、本钱加酬金合同B．固定单价合同、固定总价合同、固定本钱加酬金合同C．变动单价合同、变动总价合同、变动本钱加酬金合同D．单价合同、总价合同、固定本钱加酬金合同106．以下关于单价合同的说法，正确的选项是〔A〕。A．单价合同的特点是单价优先B．在招标前，发包单位需对工程范围做出完整的、详尽的规定，C．当投标文件中总价和单价的计算结果不一致时，以总价为准。D．固定单价合同就是不允许调整单价和总价107．采用单价合同对业主的缺乏之处是，施工过程中需要安排专门力量核实〔B〕。A．单价是否准确B．已经完成的工程量C．工程变更D．总价是否正确108、施工本钱控制的各工作步骤中，最核心的工作是〔A〕.A、分析B、预测C、比较D、纠偏109．关于总价合同，以下说法不正确的选项是〔D〕。A．根据合同规定的施工内容和有关条件，业主应付给承包商的款额是一个规定的金额B．对业主而言，在合同签订时就可以根本确定工程的总投资额，对投资控制有利C．对承包商而言，承担了全部工作量和价格风险D．总价合同在任何情况发生均不允许调整110．总价合同的适用条件是〔D〕。A．工程处于设计阶段，施工任务和范围尚不明确B．工程处于设计阶段，业主的目标、要求及条件清楚C．施工图设计完成，业主的目标、要求尚未确定D．施工图设计完成，施工任务和范围比较明确111．固定总价合同条件下，承包商的风险主要有〔A〕。A．价格风险和工作量风险B．价格风险和政策风险C．业主履约风险和工作量风险D．业主履约风险和价格风险112．承包商不承担任何价格变化或工程量变化的风险的合同是〔D〕。A．固定单价合同B．固定总价合同C．变动单价合同D．本钱加酬金合同113．建设工程施工承包的总价合同一般是在(A)完成，施工任务和范围比较明确，业主的目标、要求和条件都清楚的情况下才采用。A．施工图设计B．施工组织设计C．施工现场规划D．总图设计114．以下建设工程工程中，不适合采用本钱加酬金合同的是(D)。A．救灾工程B．研究开发性质的工程C．抢险工程D．改建工程115．采用单价合同时，最后工程结算的总价是根据〔D〕计算确定的。A、发包人提供的清单工程量及承包方所填报的单价B、发包人提供的清单工程量及承包方实际发生的单价C、实际完成并经工程师计量的工程量及承包人实际发生的单价D、实际完成并经工程量计量的工程量及承包人所填报的单价116．根据?工程建设工程施工招标投标方法?规定，施工投标保证金的数额一般不得超过投标总价的〔D〕，但最高不得超过〔D〕人民币。A．0.5%，50万元B．1%，50万元C．1.5%，80万元D．2%，80万元117．以下有关支付担保含义的表达，正确的选项是〔A〕。A．中标人要求招标人提供的保证履行合同中约定的工程款支付义务的担保B．中标人要求招标人提供的保证履行合同中约定的预付款支付义务的担保C．中标人要求招标人提供的保证履行合同中约定的保证金支付义务的担保。D．中标人要求招标人提供的保证履行合同中约定的保存金支付义务的担保。118．支付担保的形式通常有〔B〕。A．现金支票、银行保函、担保公司担保B．银行保函、履约保证金、担保公司担保C．银行汇票、履约保证金、保险公司担保D．不可撤销信用证、银行保函、履约保证金119．根据?工程建设工程勘察设计招标投标方法?规定，招标文件要求投标人提交投标保证金的，保证金数额一般不超过勘察设计费投标报价的(B)。A1％B．2％C．5％D．10％120．以下担保形式中，属于预付款担保的是(B)。A．履约担保书B．银行保函C．保存金D．履约保证金122．合同分析往往由施工企业的〔D〕负责。A．工程管理部门B．预决算管理部门C．财务管理部门D．合同管理部门或工程中的合同管理人员123、建设工程设计方进度控制的任务是依据〔D〕对设计工作进度的要求，控制设计工作进度。A、可行性研究报告B、设计大纲C、设计总进度纲要D、设计任务委托合同124．某工程施工过程中，为了检查局部隐蔽工程，工程师下发指令要求承包人暂停施工进行检查，可结果证明该隐蔽工程的施工符合约定的质量标准，那么承包人〔C〕。A．仅可以向发包人提出索赔工期B．仅可以向发包人提出费用索赔C．有权向发包人提出费用和工期索赔D．无权提出索赔，因为执行工程师的指令是其义务125．某工程分包人由于疏忽，导致发包人供应的设备局部丧失。那么发包人应向〔A〕提出索赔。A．承包人B．分包人C．工程师D．设备供应商126．索赔的依据是〔D〕。A．合同文件、法律法规及索赔事实B．合同文件C．法律法规及索赔事实D．合同文件、法律法规及工程建设惯例127．承包人发现索赔时机后，首先应〔C〕。A．调查和跟踪干扰事件的原因B．以口头形式通知发包人将提出索赔C．以书面形式及时向发包人或工程师提出索赔意向D．起草索赔文件128．对于承包人向发包人提出的索赔请求，索赔文件首先应交由〔B〕审核。A．工程经理B．工程师C．设计人员D．发包人129．对于索赔费用中的人工费而言，只能索赔〔D〕。A．根本工资B．加班津贴C．建设工程平安生产费用D．完成合同之外的额外工作所花费的人工费130．以下哪种情况承包人不可以向发包人索赔人工费〔B〕。A．发包人采购的材料未进场导致承包人的人员窝工B．承包人自身的加班C．发包人要求承包人加速施工D．工程师的变更131．以下哪种情况承包人可以向发包人索赔施工机械使用费〔C〕。A．施工机械自身故障导致发生的维修费B．承包人自身原因导致的机械停工C．工程师增加工作所使用的施工机械D．处理质量事故所使用的施工机械132、以下建设工程平安隐患的不平安因素中，属于“物的不平安状态〞的是〔A〕。A、个人防护用品缺失B、物体存放不当C、未正确使用个人防护用品D、对易燃易爆等危险品处理不当133．关于国际工程承包合同争议的仲裁，以下说法不正确的选项是(D).A．仲裁地点可以是争议双方工程所在的国家，也可以是第三国B．仲裁实行一裁终局制，裁决一经做出，即对双方产生法律效力C．仲裁程序一般是保密的D．合同双方应该在合同中约定仲裁裁决的效力134．在DAB方式中，合同双方在收到决定后〔D〕天内，均未提出异议，那么该决定即是最终的，对双方均具有约束力。A．7B．14C．21D．28135．工程师对工程质量的检查检验不应影响施工的正常进行，如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由(B)承担。A．发包人B．承包人C．工程师D．工程师和承包人136．由于非分包人的原因导致工期拖延，分包人可以向(B)提出索赔。A．发包人B．承包人C．工程师D．保险公司137．世界银行贷款工程中的工程和货物的采购．可以采用国际竞争性招标、有限国际招标、国内竞争性招标、询价采购、直接签订合同和自营工程等采购方式，其中属于邀请招标的是(A)。A．有限国际招标B．国内竞争性招标C．自营工程D．询价采购138．某工程合同价为1500万元，总的工期是36个月，在施工过程中业主又额外增加工程100万元，那么承包商可以提出的工期索赔值为(C)个月。A．3B．2．5C．2．4D．2．1139．合同实施过程中发生罕见的大暴雨，导致施工单位窝工3天，依据?施工合同示范文本?通用条款，该损失补偿方式为(C)。A．建设单位承担窝工费用损失和顺延工期B．施工单位承担窝工费用损失和工期不予顺延C．施工单位承担窝工费用损失和工期予以顺延D．建设单位承担窝工费用损失和工期不予顺延140．施工机械使用费的索赔不包括(C)。A．非承包商责任工效降低增加的机械使用费B．由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费C．由于恶劣天气原因导致机械停工的窝工费D．由于完成额外工作增加的机械使用费141．由于工期延误而引起的索赔，其索赔费用一般不包括(A)。A．利润B．人工费C．材料费D．管理费142．索赔费用的计算方法不包括(D)。A．总费用法B．修正的总费用法C．实际费用法D．修正的实际费用法143．由于业主原因导致承包商自有施工机械停工，承包商应按(B)索赔计算窝工费。A．设备使用费B．设备台班折旧费C．设备台班费D．设备使用租赁费144．工期索赔的计算方法不包括(B)。A．直接法B．间接法C．比例分析法D．网络分析法145．与诉讼方式相比，采用仲裁方式解决合同争议具有(B)的特点。A．程序效率低，周期短，费用多B．保密性C．程序效率高，周期长，费用多D．通用性146．对报价计算的正确性进行审查时，假设单价与数量的乘积之和所报总价不一致的，以(A)为准。A．单价B．总价C．实际价格D．估算价格147．某工程根底施工中出现了意外情况，导致工程量由原来的2800m3增加到A．6B．8C．10D．12148．由于业主原因导致承包商自有机械停工，那么台班窝工费一般按(B)计算。A．台班单价B．台班折旧费C．台班人工费D．台班维护费149．某工程合同价为1200万元，总工期为24个月，施工过程中业主增加额外工程200万元，按照造价的比例进行分析，那么承包商提出的工期索赔值为(A)。A．4个月B．6个月C．10个月D．12个月150．一般来说，由于(C)引起的建设工程索赔，承包商很难列入利润。A．文件有技术性错误B．工程范围的变更C．工程暂停D．业主未能及时提供施工现场151．在FIDIC合同中，合同双方采用争端裁决委员会方式解决争议，其优点不包括(A)。A．实行一裁终局制B．费用较低C．裁决委员有较高的业务素质和实践经验D．周期短，可以及时解决争议152、我国建设工程的业主方选择设计方案和设计单位的主要方式是〔B〕。A、设计竞赛B、设计招标C、直接委托D、设计竞赛与设计招标结合153．承包商可索赔的施工机械使用费不包括(A)。A．承包商责任工效降低增加的机械使用费B．由于完成额外工作增加的机械使用费C．由于监理工程师原因导致机械停工的窝工费D．由于业主原因导致机械停工的窝工费154．建设工程工程施工本钱决策的前提是〔C〕。A．施工本钱控制B．施工本钱方案C．施工本钱预测D．施工本钱分析155．施工本钱控制的工作内容之一是严格控制施工中实际发生的各种消耗和支出，控制目标应是〔B〕。A．施工本钱预测B．施工本钱方案C．施工本钱核算D．施工本钱分析156．施工本钱预测后，工程经理部下一步的本钱管理任务是〔B〕A．施工本钱控制B．施工本钱方案C．施工本钱核算D．施工本钱分析157．施工本钱预测是在施工以前，运用一定的方法〔D〕。A．对本钱的影响因素进行分析B．分析可能的影响程度C．估算实际本钱与方案本钱的差异D．对本钱进行估算158．编制施工本钱方案的主要作用是〔C〕A．确定本钱定额水平B．估算实际本钱C．设立目标本钱D．确定资金使用方案159．施工本钱决策的前提是〔A〕A．施工本钱预测B．施工本钱方案C．施工本钱核算D．施工本钱分析160．某施工工程管理中，采取了工程经理责任制、编制工作流程图等措施属于施工本钱管理的〔A〕。A．组织措施B．经济措施C．技术措施D．合同措施161．以下属于施工本钱管理中技术措施的是〔D〕。A．工程管理班子人员职责分工B．施工本钱目标分析C．修订施工合同条款D．制定吊装作业方案162．建设工程工程施工本钱管理的组织措施之一是(A)。A．编制施工本钱控制工作流程图B．制定施工方案并对其进行分析论证B．进行工程风险分析并制定防范性对策D．防止和处理施工索赔163．施工工程进行本钱管理，实行工程经理责任制、编制工作流程图等措施属于施工本钱管理的(C)。A．经济措施B．合同措施C．组织措施D．技术措施164．通过偏差原因分析和未完工程施工本钱预测，可发现一些潜在的问题将引起未完工程施工本钱的增加，对这些问题应以主动控制为出发点，及时采取预防措施，其运用的是施工本钱管理措施的(B)。A．合同措施B．经济措施C．技术措施D．组织措施165．施工企业在工程工程投标及签订合同阶段，需要编制〔A〕。A．竞争性本钱方案B．指导性本钱方案C．实施性本钱方案D．考核性本钱方案166．在选派工程经理、组建工程经理部的阶段，需要编制〔B〕。A．竞争性本钱方案B．指导性本钱方案C．实施性本钱方案D．考核性本钱方案167．编制施工本钱方案的依据之一是〔A〕。A．施工预算B．施工图预算C．工程结算D．工程决算168．按工程组成编制施工本钱方案，首先要把工程施工总本钱分解到〔A〕。A．单项工程B．单位工程C．分部工程D．分项工程169．按施工本钱组成编制施工本钱方案，需要将施工本钱分解为〔D〕。A．直接费、间接费、利润B．直接费、间接费、利润、税金B．建筑工程费、安装工程费D．人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、间接费170．时间本钱累积曲线的绘制，需要〔D〕。A．计算实际本钱额B．计算实际造价B．累加求和各单位时间实际已完的本钱额D．累加求和各单位时间方案完成的本钱额171．施工本钱方案可以按施工本钱组成、工程组成或工程进度等进行编制，三种编制方法〔D〕。A．各自独立使用B．形式相同B．目的不同D．可以结合起来使用172．设计方的工程管理工作主要在〔B〕阶段进行。A．设计前的准备B．设计C．施工D．动用前准备173．建设工程工程施工本钱管理的任务和环节包括：①施工本钱分析；②施工本钱控制；③施工本钱考核；④施工本钱预测；⑤施工本钱核算；⑥施工本钱方案。其正确的顺序是(A)。A．④—⑥—②—⑤—①—③B．⑥—④一②—①—⑤—③C．④—①—⑥—②—⑤—③D．①—④—⑥一②—③—⑤174．以下施工本钱方案的类型中，(A)即选派工程经理阶段的预算本钱方案，是工程经理的责任本钱目标。A．指导性本钱方案B．竞争性本钱方案C．组织性本钱方案D．实施性方案本钱175．在施工本钱管理的措施中，结合施工方法，进行材料使用的比选，在满足功能要求的前提下，通过代用、改变配合比、使用添加剂等方法降低材料消耗的费用属于(B)。A．组织措施B．技术措施C．经济措施D．合同措施176．在施工阶段常用的纠正和控制工程造价偏差的措施不包括(C)。A．组织措施B．经济措施C．制度措施D．技术措施177、以下组织工具中，能够反映组成工程所有工作任务的是〔A〕。A、工程结构图B、工作任务分工表C、合同结构图D、工作流程图178．施工本钱控制的工作内容包括：①纠偏；②分析；③检查；④比较；⑤预测。正确的顺序为〔B〕。A．④③②①⑤B．④②⑤①③C．②③④①⑤D．②④⑤①③179．以下不属于材料用量控制方法的是〔C〕。A．定额控制B．包干控制C．招标控制D．计量控制180．在曲线法偏差分析中，方案工作预算费用曲线a、已完工作预算费用曲线b和已完工作实际费用曲线c，其中曲线b和曲线c的竖向距离表示〔B〕。A．绝对偏差B．费用偏差C．相对偏差D．进度偏差181．针对各种技术措施、新工艺等工程，既可以核算已经完成的工程是否到达原定的目的，也可以对准备采取措施的工程进行核查和审查，看是否有效果的核算方法是〔B〕。A．会计核算B．业务核算C．统计核算D．本钱核算182．由于业主责任导致承包商的自有机械停工，那么机械窝工费一般按照〔B〕计算。A．台班单价B．台班折旧费C．台班大修理费D．台班人工费183、业主确定的工程工程设计变更工作流程，属于工作流程组织中的〔 A〕。A、管理工作流程

B、物质流程

C、信息处理工作流程

D、设计工作流程184．分局部项工程本钱分析中预算本钱的资料来源是〔A〕。A．投标报价本钱B．施工预算C．施工任务单D．限额领料单185．以单位工程为本钱核算对象的综合本钱分析方法是〔D〕。A．分局部项工程本钱分析B．月〔季〕度本钱分析C．年度本钱分析D．竣工本钱的综合分析186．建设工程工程费用偏差是指(D)之差。A．已完工作实际费用与方案工作预算费用B．已完工作预算费用与方案工作预算费用C．已完工作实际费用与已完工作预算费用D．已完工作预算费用与已完工作实际费用187．某土方工程某月方案工程量为2600m3，方案本钱为15元／m3，月底检查时承包商实际完成工程量为2400m3，实际本钱为20元／m3，那么该工程的施工本钱偏差为(CA．9000B．-9000C．-12000D．12000188．在分局部项工程本钱分析中，预算本钱来自(B)。A．概算本钱B．投标报价本钱C．施工预算D．实际消耗本钱189．施工本钱偏差分析可采用不同的表达方式，常用的有(A)。A．横道图法、表格法和曲线法B．网络图法、横道图法和表格法C．比较法、因素分析法和差额计算法D．网络图法、表格法和曲线法190．在建设工程工程施工本钱分析方法中，可用来分析各种因素对本钱的影响程度的方法是(C)。A．相关比率法B．比重分析法C．因素分析法D．动态比率法191．施工工程经理部应依据工程施工本钱方案，在对施工本钱实际值与方案值进行比较的根底上进行(B)，这一步是施工本钱控制工作的核心。A．预测B．分析C．检查D．核算192．以下选项中，关于进度绩效指数=已完工作预算费用／方案工作预算费用的说法正确的选项是(A)。A．当进度绩效指数<1时，表示进度延误B．当进度绩效指数>1时，表示进度延误C．当进度绩效指数<1时，表示进度提前D．当进度绩效指数≥1时，表示进度提前193、为明确混凝土工程施工中钢筋制安、混凝土浇筑等工作之间的逻辑关系，施工工程部应当编制〔C〕。A、组织结构图

B、任务分工表

C、工作流程图

D、工作一览表194．施工本钱控制的步骤中，(D)是施工本钱控制中最具实质性的一步。A．比较B．分析C．预测D．纠偏195．某混凝土工程，9月份方案工程量为5000m3，方案单价为400元／m3；而9月份实际完成工程量为4000m3，实际单价为410元／mA．-36B．36C．40D．41196．某工程合同价为1200万元，总工期为24个月，施工过程中业主增加一项额外工程4000万元，那么承包商提出的工期索赔为(C)月。A．4B．6C．8D．10197．施工本钱控制的步骤中，(B)是施工本钱控制工作的核心。A．比较B．分析C．预测D．纠偏198．进度绩效指数是指已完工作预算费用／方案工作预算费用，当(B)时，表示进度延误，即实际进度比方案进度拖后。A．进度绩效指数(SPI)>1B．进度绩效指数(SPl)<1C．进度绩效指数(SPI)<0D．进度绩效指数(SPI)>0199．某工程施工到2024年8月，经统计分析得知，已完工作实际费用为1500万元，方案工作预算费用为1300万元，已完工作预算费用为1200万元，那么该工程此时的进度偏差为(B)万元。A．100B．-100C．-200D．-300200、建设工程工程实施阶段筹划的主要任务是确定〔D〕。A、工程建设的总目标

B、如何实现工程的目标

C、工程建设的指导思想

D、如何组织工程的建设201．业主方的进度目标指的是〔A〕。A．工程动用的时间目标B．工程竣工的时间目标C．工程立项的时间目标D．工程开工的时间目标202．业主方的工程管理工作涉及工程〔D〕。A．设计阶段B．施工阶段C．保修阶段D．实施阶段全过程203．工程管理的核心任务是(C)。A．环境管理B．信息管理C．目标控制D．组织协调204．组织结构模式可用〔B〕来描述。A．工程结构图B．组织结构图C．合同结构图D．工作流程图205．业主方和工程各参与方，如设计单位、施工单位、供货单位和工程管理咨询单位等都有各自的工程管理任务，上述各方都应该编制各自的工程管理(D)。A．工程结构图B．职能分工表C．任务分配表D．工作任务分工表206．工作流程图反映一个组织系统中各项工作之间的〔C〕。A．因果关系B．层次关系C．逻辑关系D．指令关系207．(C)反映业主方和工程各参与方之间，以及工程各参与方之间的合同关系。A．工程结构图B．组织结构图C．合同结构图D．工作流程图208．以下说法，属于施工总承包在质量控制方面的特点是〔A〕。A．质量的好坏在很大程度上取决于施工总承包单位的管理水平和技术水平B．质量的好坏在很大程度上取决于分包单位的管理水平和技术水平C．质量的好坏在很大程度上取决于业主方的管理水平和技术水平D．分包工程符合“他人控制〞原那么，对质量控制有利209．以下关于施工总承包模式的说法正确的选项是〔B〕。A．即使在施工过程中发生设计变更，也不能引发索赔B．施工图设计全部完成后开始招标，建设周期可能较长C．业主方的管理水平和技术水平决定建设工程工程质量的好坏D．业主方的组织与协调的工作量比平行发包要大210．施工总承包模式的优点是(A)。A．在施工招标时就能明确工程造价，有利于总投资控制B．比施工总承包管理模式更有利于分包商的管理及组织协调C．不需要在施工图设计完成之前就招标，有利于缩短工程建设周期D．多数情况下由业主与发包人直接签约，有利于总投资控制211．施工总承包管理模式的根本出发点是〔D〕。A．质量控制不必由监理单位负责，有利于监理单位的工程管理工作B．可以不必等施工图设计全部完成就可以进行发包，有利于缩短建设周期C．对发包人的付款必须由业主直接支付，有利于业主控制工程总投资D．由总承包管理单位负责对所有分包人的管理及组织协调，大大减轻了业主方的工作212．施工总承包模式下，〔C〕与分包单位签订分包合同。A．总承包管理单位B．业主C．总承包单位D．监理单位213．在控制工程目标中，(A)是最重要的措施。A．组织措施B．管理措施C．经济措施D．技术措施214．组织工具是组织论根本理论应用的手段，其具体的组织工具不包括(C)。A．工作流程图B．组织结构图C．风险分析图D．任务分工表215．矩阵式工程组织机构的指令来源为(B)个。A．1B．2C．3D．4216．“适宜用于大的组织系统，工程中的成员都受工程经理和职能部门领导，指令源头有两个〞的组织结构是(C)。A．职能组织结构B．线性组织结构C．矩阵组织结构D．线性职能组织结构217．组织结构模式反映了一个组织系统中各子系统之间或各元素(各工作部门或各管理人员)之间的(B)。A．逻辑关系B．指令关系C．动态关系D．分工关系218．工作流程组织可反映一个组织系统中各项工作之间的(A)，是一种动态关系。A．逻辑关系B．指令关系C．递进关系D．指导关系219．以下选项中，(A)是一种传统的组织结构模式。A．职能组织结构B．线性组织结构模式C．工程结构模式D．矩阵组织结构模式220．在工程组织结构模式中，一个工作部门只有唯一指令源的是(C)。A．管理组织结构B．矩阵组织结构C．线性组织结构D．职能组织结构221．管理职能分工表是用表的形式反映工程管理班子内部(A)、各工作部门和各工作岗位对各项工作任务的工程管理职能分工。A．工程经理B．总经理C．总工程师D．业主方代表222．在合同结构图中，如果两个单位之间有合同关系，用(B)联系。A．单向箭杆B．双向箭杆C．虚线D．箭线223．对建设工程工程进度目标进行分析和论证，其目的是〔A〕。A、论证进度目标是否合理B、制定进度控制措施C、论证进度目标实现的经济性

D、确定调整进度目标的方法224．反映一个组织系统中各子系统之间或各元素之间指令关系的是(B)。A．工作任务分工B．组织结构模式C．工作流程组织D．管理职能分工225．反映各工作单位、各工作部门和各工作人员之间组织关系的组织工具是(C)。A．工程结构图B．合同结构图C．组织结构图D．工作流程图226．用图的形式反映一个组织系统中各项工作之间逻辑关系的组织工具是(A)。A．工作流程图B．工程结构图C．合同结构图D．组织结构图228．建设工程工程施工本钱偏差控制的关键是(D)。A．核算B．分析C．控制D．纠偏229．清理高层建筑施工垃圾的正确做法是〔C〕。A、将施工垃圾洒水后沿临边窗口倾倒至地面后集中处理

B、将各楼层施工垃圾燃烧后装入密封容器吊走C、将各楼层施工垃圾装入密封容器吊走

D、将施工垃圾从电梯井倾倒至地面后集中处理230．适宜用于大的组织系统的组织结构模式是(B)。A．管理组织结构B．矩阵组织结构C．线性组织结构D．职能组织结构231．在工程管理的组织结构图中，如果两个单位之间有(B)关系，那么用单向箭杆联系。A．合同B．管理指令C．组织D．工作232．建设工程工程施工总承包管理合同中一般只确定(D)。A．建筑安装工程造价B．建设安装工程直接费C．施工总承包间接费D．施工总承包管理费233．施工企业在工程投标阶段编制的估算本钱方案是一种〔D〕本钱方案。A、指导性

B、实施性

C、作业性

D、竞争性234．编制施工组织总设计时，在拟订施工方案之后应进行〔C〕。A．计算主要工种的工程量B．计算主要技术经济指标C．编制施工总进度方案D．编制资源需求量方案235．工程目标动态控制的准备工作中，将工程的目标进行分解，以确定用于目标控制的〔A〕。A．方案值B．实际值C．目标值D．估算值236．工程目标动态控制的核心是，在工程实施的过程中定期地进行工程目标的方案值和实际值的比较，当发现工程目标偏离时采取(D)。A．原